高低压变配电工程施工合同.doc

高低压变配电工程施工合同 XX新城综合执法局高低压变配电工程施工合同委托人XX省XX新区XX新城管理委员会受托人XXXX电力工程有限公司X XX新城综合执法局高低压变配电工程施工合同委托人（甲方)XX省XX新区XX新城管理委员会受托人（乙方）XXXX电力工程有限公司根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国安全生产法、建设工程安全生产管理条例及相关法律、法规，甲乙双方在平等互利、友好协商的基础上，就XX新城综合执法局高低压变配电工程达成以下合同条款 一、工程内容甲方委托乙方对XX新城综合执法局高低压变配电工程施工。 二、工程量及工程费用 （1）本工程为综合执法局200KVA箱变安装工程。 新立12米电杆1基；敷设高压电缆YJV22-8/12-3*50mm2共40米，安装油性电力变压器3台、低压开关柜3台、低压计量柜1台及其他辅材，并经供电局的调试试验合格，达到工程供电。 （2）合同结算方式本工程采用定额计价模式结算。 工程竣工验收合格且乙方提供合格的竣工资料后，甲方根据竣工图纸，甲方相关单位签署的主要材料认质认价单（如果无认质认价材料，则按施工期市场价计入）及xxXX省建筑、装饰工程消耗量定额、XX省安装工程消耗量定额、XX省市政、园林绿化工程消耗量定额、XX省建筑、装饰、安装、市政、园林绿化工程价目表XX省建设工程施工机械台班价目表并参考国家、省、XX新区关于工程造价的相关文件结算。 （3）签约合同价合同含税总价款暂定为人民币大写贰拾万壹仟肆佰贰拾叁元捌角叁分；（小写201,423.83元）。 最终以双方确认的工程结算价为准。 （4）如若结算金额超过人民币壹佰万元时，不予结算。 三、工程期限开工日期以开工报告时间为准。 竣工日期以竣工验收报告时间为准。 工期总日历天数30天。 如遇阴雨天及不可抗力因素和非施工因素影响，工期相应顺延（顺延工期应由甲方签证确认）。 四、工程质量及验收标准外线迁改工程验收最终以现场施工单位、现场监理、工程管理部门验收合格签署的外线迁改工程质量验收合格证书为准。 五、付款方式 1、本项目分三次付款 （1）乙方完成本合同约定范围内全部工程后，甲方组织相关部门进行竣工验收，工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同价款的70%； （2）竣工结算办理完毕并经甲方审核确定后20日内，甲方向乙方支付至工程结算价的95%； （3）剩余工程结算价的5%作为质保金，待质保期到后一次性无息支付。 （4）每次付款时，乙方同时应向甲方出具正式的等额税务发票。 2、质保期工程验收合格后半年。 六、双方权利和义务（一）甲方权利和义务 1、审核乙方报送的施工图设计、施工组织方案等，并在施工过程中及时给出必要的指令、确认、批准； 2、开工前协调有关单位配合乙方清除施工场地范围内影响施工的原有管线等障碍物，解决施工用水源、电源和保证运输道路的畅通，所产生费用均由乙方承担； 3、按合同约定期限及时、足额向乙方支付工程款； 4、委派专人负责协调乙方与各相关工种的施工配合工作；（二）乙方权利和义务 1、依照甲方的需求，本着简洁实用的原则，做好项目的施工方案、前期规划和方案及施工图设计； 2、按照本合同约定的工作内容和甲方对工程现场的要求做好各项工作； 3、开工前应组织有关人员编制施工组织设计，安排施工总进度计划，储备材料和设备，加工构件，做好一切施工准备； 4、应向甲方提供本工程的管理体系、质保体系、安全生产体系、施工方案、工程进度计划，接受甲方的监督和检查； 5、必须严格按照甲方批准的设计图纸及技术规范要求进行施工；严格遵守施工图设计及设备选型标准；密切与其它施工单位配合，满足甲方对系统功能的要求； 6、现场设备、材料等的保管工作由乙方负责，甲方予以协助；竣工验收交付甲方前，乙方负责已完工程的成品保护工作，交付前发生损坏，由乙方负责修复或更换，工期不予顺延； 7、负责施工期间的一切安全事宜，若发生安全事故，一切责任由乙方承担； 8、确保工期和施工质量，如因乙方原因造成工期延误或质量问题，由乙方负责，并赔偿甲方的经济损失。 9、按合同约定方式在甲方支付乙方费用时，乙方提供等额发票。 七、材料设备供应 1、本工程所有材料设备均由乙方负责采购，采购前甲方需考察厂家的加工、制作过程以保证甲方对乙方采购的材料设备进行认质认价。 2、乙方采购的材料设备应符合设计及规范要求，并附有合格证书，否则甲方代表拒绝验收，对甲方拒绝验收或验收不合格的材料设备，乙方应按甲方要求的时间运出场外并重新采购，因此而发生的费用由乙方承担，且工期不予顺延。 八、质量与验收乙方应认真按照国家颁发的施工验收规范及本工程设计图纸要求进行施工，并应全程接受甲方现场代表及监理的监督、检查，承担由自身原因导致返工修改的费用。 乙方在工程施工完成后，应先自检，自检合格后方可向甲方提出验收申请，甲方在收到乙方验收申请后7日之内组织验收。 全部工程验收合格后，乙方将工程移交甲方。 九、安全施工及其他约定 1、乙方应严格按有关规定采取安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。 2、乙方不得将工程转包或分包给其他施工单位，否则甲方有权单方面解除合同，由此造成的一切损失由乙方承担。 3、现场经济签证及设备材料认质认价单，乙方应及时按本合同约定和甲方相关规定办理，未经甲方有关部门签字或签字不全者将不予认可。 十、违约责任 1、工程质量未达到合格标准，乙方应无条件整修或更换设备至合格。 2、乙方未按合同约定工期完工，则每逾期一日，应向甲方支付合同暂定价的百分之一作为违约金。 3、乙方存在上述违约行为给甲方造成损失，且支付的违约金不足以弥补损失时，乙方应就未能弥补的损失部分向甲方承担赔偿责任。 十一、争议的解决本合同履行过程中若发生争议，由双方积极协商解决；协商不成时，双方均可向本合同签订地人民法院提起诉讼。 十二、附则 1、本合同未尽事宜，双方可另行达成补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。 2、本合同自双方签字盖章