建筑施工买卖合同范本.doc

建筑施工买卖合同范本 篇一：建设工程买卖合同合同文本 买受人（以下简称甲方）： 出卖人（以下简称乙方）：甲方因工程需要，购买乙方物资，根据中华人民共和国合同法等相关法律之规定，经双方协商一致，签订本合同。 第一条供料工程 1.1本合同项下的物资用于下述工程：。1.2工程地点：。第二条货物名称、规格型号、材质、单价及计划数量等 第三条货物质量要求 3.1质量要求及验收标准的约定： 。 3.2货物质量应符合国家、行业、地方性规范（标准）要求；无国家、行业、地方性规范（标准）的，应符合企业标准，乙方应当提交企业标准，作为合同附件。上述规范（标准）均不存在的，应满足其正常的使用性能要求。 3.3货物的质量要求应符合有关施工图纸及设计文件要求，有关图纸及设计文件作为合同附件。 3.4本次交易采用样品封存、对照样品验收的方式。样品及样品的封存包装物由乙方免费提供，全部货物验收合格后退还乙方。 3.5货物质量还应符合乙方承诺的质量标准。乙方报送甲方的书面资料，包括投标文件或单独的报价文件、乙方（或生产厂家）宣传资料及乙方（或生产厂家）公开宣传的内容，均构成其承诺。 3.6鉴于甲方对货物质量标准的了解程度不及乙方，本合同所列明的各种质量要求或技术质量标准，应执行最高标准。 第四条交货时间按下列第（）种方式确定：（1）年月日时前交付全部货物；（2）分批交货，具体时间由甲方提前日通知乙方。 第五条交货地点 交货地点为：本工程施工地点。由乙方负责将货物运至工程现场并吊卸至甲方指定的具体位置，运费及吊卸费由乙方承担。 第六条货物数量及质量的验收 6.1甲乙双方共同对货物（包括合同约定的附件等）数量及外观质量进行验收，并在乙方的发货单上签字确认。 数量的验收（或复核）方法、计量规则：； 外观质量的验收内容及方法:。 6.2货物经甲方表观检验，如有质量异常现象的，经双方核实后确属质量问题的，甲方有权拒收或退货，并由乙方承担违约责任。 6.3交货时，乙方应向甲方一并提交产品技术质量资料，包括但不限于：。乙方未提交上述资料的，视为货物交付未完成，甲方有权不予结算付款。 6.4货物进场后，应当进行检测、检验（试验），相关费用由方承担；检测、检验（试验）的内容及方式为：。检测、检验（试验）不合格的，视为货物交付未完成，并由乙方承担违约责任。 6.5货物质量需要在投入使用或安装、调试、运行后才能验证的，经验证合格，方可视为货物质量合格；否则，视为货物交付未完成，并由乙方承担违约责任。 6.6甲方采取抽样验收合格的，不能视为乙方全部货物质量合格。6.7甲方依照法律规定或合同约定退货的，如乙方在日内不取回货物，视为乙方放弃货物所有权，甲方可在无需支付货款的条件下处置该货物，处置费用由乙方承担。 第七条包装、附件 7.1乙方提供的货物包装应符合国家有关同类或类似货物的包装标准，确保与其运输、装卸和储存条件相适应。 关于包装的特别约定：。 篇二：建筑工程施工承包合同转让协议 甲方：枣阳市神龙物资贸易有限公司 乙方： 丙方： 依据平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方、乙方签订的建筑工程施工承包合同转让给丙方事项协商一致，特定立本协议，其约定如下： 一、甲方与乙方在20XX年12月6日签订的建设工程施工承包合同20XX年12月20日签订的建设工程施工承包合同补充协议经协商甲方、乙方同意转让给丙方，由内方履行甲方与乙方签订的建筑工程施工承包合同、建筑工程施工承包合同补充协议的各项条款。 二、乙方、丙方协商乙方已经施工建设的全部工程转让费为陆拾万元，付款时间为：签订合同之日20XX年月日付款20万元，剩余40万元由内方在20XX年月日前全部付清，期付款由内方向乙方支付违约金5万元。 三、该转让合同签订之日起，所产生的一切费用及涉及施工过程中发生的纠纷与乙方与关。合同鉴定之日前乙方所建工程下欠的债务由乙方承担与丙方无关，因乙方债务发生的纠纷造成的停工5-15日乙方赔偿丙方违约金5万元并赔偿因此所造成的全部损失。 四、甲方同意丙方用三楼东至西两套房子调换甲方一楼北边西至东八间车库，双方同意互不找钱，甲方必须保证丙方轿车出入通道。 五、本合同甲方、乙方、丙方签字盖章后生效 甲方：枣阳市神龙物资贸易有限公司 乙方： 丙方： 后附：1、20XX年12月16日是（建筑工程施工承包合同） 2、20XX年12月20日（建筑工程施工承包合同补充协议） 20XX年月日 篇三：建设工程买卖合同 陕西建工集团专项合同标准文本 建设工程买卖合同 陕西建工集团总公司 前言 陕西建工集团总公司坚持“建精品、争国优、创品牌”的发展方略， 不断强化质量管理，坚持精细管理。20XX年集团上下紧紧围绕年度工作 目标，积极应对挑战，各项工作成效显著。全年承揽任务突破700亿元，合同签约额556亿元，实现营业收入402亿元，实现利税总额16.18亿元，其中利润2.8亿元。 为了进一步推进合同管理工作精细化，促进集团合同管理标准化体系 建设，由集团总公司法律事务部牵头，成立了集团专项合同标准文本编制 委员会和审核委员会，制定集团专项合同标准文本。 在集团领导的关心和各权属公司的帮助下，通过编委会和审委会各位 成员四个月的不懈努力，最后经法院、劳动稽查大队、律师事务所、高校 有关专业人士及资深一线项目经理和集团的老专家集体讨论、总结和提 炼，最终形成了劳务分包、专业分包、租赁、采购四类专项合同标准文本。 为了更好实现本标准文本与项目实际相结合，帮助一线项目经理规避 法律风险的目的。集团专项合同标准文本编制委员会在四类合同标准文本 的基础上又编写了四类合同标准文本的签订指南，供大家在签订时参考。 本标准包括：建设工程劳务分包合同、建设工程专业分包合同、 建设工程租赁合同、建设工程买卖合同四个专项合同标准文本及相 应的签订指南。 本标准文本的著作权归陕西建工集团总公司所有，由集团总公司法律 事务部负责解释。 1 目录 前言?1 一、建设工程买卖合同?3 二、建设工程买卖合同签订指南?12 2 建设工程买卖合同 买受人（以下简称甲方）：出卖人（以下简称乙方）：甲方因工程需要，购买乙方物资，根据中华人民共和国合同法等相关法律之规定，经双方协商一致，签订本合同。 第一条供料工程 1.1本合同项下的物资用于下述工程：。 1.2工程地点：。 第二条货物名称、规格型号、材质、单价及计划数量等 3 第三条货物质量要求 3.1质量要求及验收标准的约定：。 3.2货物质量应符合国家、行业、地方性规范（标准）要求；无国家、行业、地方性规范（标准）的，应符合企业标准，乙方应当提交企业标准，作为合同附件。上述规范（标准）均不存在的，应满足其正常的使用性能要求。 3.3货物的质量要求应符合有关施工图纸及设计文件要求，有关图纸及设计文件作为合同附件。 3.4本次交易采用样品封存、对照样品验收的方式。样品及样品的封存包装物由乙方免费提供，全部货物验收合格后退还乙方。 3.5货物质量还应符合乙方承诺的质量标准。乙方报送甲方的书面资料，包括投标文件或单独的报价文件、乙方（或生产厂家）宣传资料及乙方（或生产厂家）公开宣传的内容，均构成其承诺。 3.6鉴于甲方对货物质量标准的了解程度不及乙方，本合同所列明的各种质量要求或技术质量标准，应执行最高标准。 第四条交货时间按下列第（）种方式确定： （1）年月日时前交付全部货物； （2）分批交货，具体时间由甲方提前日通知乙方。 第五条交货地点 交货地点为：本工程施工地点。由乙方负责将货物运至工程现场并吊卸至甲方指定的具体位置，运费及吊卸费由乙方承担。 第六条货物数量及质量的验收 6.1甲乙双方共同对货物（包括合同约定的附件等）数量及外观质量进行验收，并在乙方的发货单上签字确认。 4 篇四：建筑工程购销合同纠纷案 20XX年4月17日，原告戴X（作为供方）与被告唐金龙项目部（作为需方）签订购销合同一份，合同约定：由原告供应螺纹钢给该项目部，产品名称、型号、数量、单价、供货时间以需方电话或者书面通知为准，供方需保证螺纹钢是正规大型钢厂产品，公差符合国家规定，提供质量保证书，钢板级螺纹钢供应到场后，需方从外观、公差、物理性能等方面组织验收，所有品种必须符合标准，如验收中发现不合格产品，供方无条件将不合格产品运出场外，并在需方允许的时间内重新供应到施工现场，否则因此而造成的损失由供方承担，并有权不支付货款；交提货地点为供方将货物送到需方指定地点；运输费用由供方负担；按照国家钢材理论标准计算合理损耗；由双方商定计算方式及期限；由于钢材市场价格变动比较频繁，应按当日市场价为参考；供方应严格按需方要的产品、数量及时发货，供方接到需方供货通知三天需到货；合同有效期自20XX年4月17日至20XX年12月30日。该合同原告在供方处签名，需方处签名为“唐金龙（唐建树代）”，并加盖唐金龙印鉴和“XX市光大建筑工程有限公司中南世纪城F-1区2#、3#、4#楼工程项目经理部资料专用章（债务无效）”章（以下简称“2#、3#、4#楼章”）。合同订立后，唐建树于20XX年7月15日出具欠条，载明：今差欠原告中南世纪城所供钢材款计人民币叁拾伍万捌仟元（358000元），并加盖“XX市光大建筑工程有限公司中南世纪城1#、4#楼工程项目经理部资料专用章（债务无效）”章（以下简称“1#、4#楼章”）。 在审理过程中，本院依法对唐建树进行了调查，唐建树陈述，其在中南世纪城工地负责收材料，当时钢材高峰期别人不肯送货时，请原告送的货物，原告送的钢材均由其收货后用于中南世纪城工程项目，最后将签字的送货单收回去集中销毁后，出具了欠条给原告，工地上与别人签合同都是使用项目部的章。 【案件焦点】 加盖“XX市光大建筑工程有限公司中南世纪城F-1区2#、3#、4#楼工程项目经理部资料专用章（债务无效）”章的合同以及加盖“XX市光大建筑工程有限公司中南世纪城1#、4#楼工程项目经理部资料专用章（债务无效）”章的欠条是否能够对XX市光大建筑工程有限公司发生效力 【法院判决】 一审法院认为：一、原告持加盖“XX市光大建筑工程有限公司中南世纪城F-1区2#、3#、4#楼工程项目经理部资料专用章（债务无效）”章的合同向本院主张权利，由于印文已经明确印章特定用途，需要衡量该证据是否导致相对人善意无过失构成要件不成立。资料专用章只能用于技术资料管理或报审施工资料等专用用途，理性、勤谨的普通人不应相信其能用作缔约或财务结算，相对人接受此类印章作为合同缔约证明的，不能认定相对人善意无过失，作为该合同的需方签订人未能证明其得到被告的授权，亦不符合表见代理的构成要件，故本院认定该合同对被告不发生效力。二、原告所持的加盖“XX市光大建筑工程有限公司中南世纪城1#、4#楼工程项目经理部资料专用章（债务无效）”章的欠条，因印章上已明确注明“债务无效”，原 告遗漏了作为勤谨理性的人本来可以发现并予以核实的疑点，不能认定其为善意无过失，且原告仅提供合同及欠条，该合同是否实际履行亦无相关证据予以印证，故原告要求被告承担给付货款的请求，应予驳回。依照中华人民共和国民事诉讼法第六十四条、第一百四十二条的规定，判决如下： 驳回原告戴X要求被告XX市光大建筑工程有限公司支付货款358000元的诉讼请求。 戴X持原审起诉意见提起上诉。二审法院经审理认为：上诉人据以主张被上诉人应付货款所提供的证据为盖有“XX市光大建筑工程有限公司中南世纪城F-1区2#、3#、4#楼（1#、4#）工程项目经理部资料专用章（债务无效）”印章的合同与欠条。因该印章中印文已明确其特定用途，并特别标明“债务无效”，故该印章不应当在订立合同、设立当事人权利义务关系中使用。在上诉人没有证据证明签订合同以及出具欠条得到被上诉授权或认可的情形下，该合同与欠条对被上诉人不发生效力。而且，上诉人也未提供送货单及因供货开具的发票等实际履行合同的相关证据，故上诉人向被上诉人主张货款的事实因其所提供的证据不足，其上诉请求本院不予支持。 综上，一审法院判决认定事实清楚，适用法律正确。上诉人的上诉理由不能成立。依据中华人民共和国民事诉讼法第一百七十条之规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 【律师评语】在建设工程购销合同中，项目经理部资料专用章只 能用于报审施工资料等专用用途，理性、勤谨的普通人不应相信其能用作财物结算，相对人接受此类印章作为合同缔约证明的，不能认定相对人善意无过失，该合同不对合同相对方发生效力。 具体到本案中，戴X持加盖“XX市光大建筑工程有限公司中南世纪城F-1区2#、3#、4#楼工程项目经理部资料专用章（债务无效）”章的合同以及加盖“XX市光大建筑工程有限公司中南世纪城1#、4#楼工程项目经理部资料专用章（债务无效）”章的欠条向法院主张权利，该合同和欠条不能对合同相对方发生法律效力 篇五：建筑施工合同管理制度 附则五 合同管理制度 (一)总则 (1)为规范公司合同的管理，防范与控制合同风险，做到管理有规章，签约有约束，履行有检查，维护公司的合法权益，特制定本制度。 (2)本制度适用于公司签订和履行的所有建设工程施工合同、劳务分包合同、专业分包合同、施工内部承包合同、材料设备买卖合同等。 (二)合同签订的基本要求 (1)经济合同是法人之间为实现一定经济目的，明确相互权利义务关系的协议。签订经济合同必须遵守中华人民共和国经济合同法及其相关规定，不搞违法活动。 (2)签订合同前，首先审查对方是否具备法人资格及其社会信誉，确认其具有履行合法的能力方可与其签订合同。 (3)签订经济合同必须坚持平等互利、协商一致、合法的原则。 (4)签订经济合同的依据为有关文件、资料、国家及各级政府批准的计划任务书、设计图纸及施工图预算书。 (5)签订工程承包合同必须具备以下重要条款： 名称和地点。 承包的性质、范围及内容。 竣工的日期。 造价。 价款的支付和竣工结算的方法。 开工条件、设计图纸等有关资料提供的时间。 和设备的价格结算方法。 取费标准。 质量承诺标准及保修条件。 互相协作事宜。 违约责任。 （6）合同条款的内容必须用语确切、责任明确、字迹工整。 (三)合同签订的工作签订 (1)建设工程施工合同的签订 合同洽谈前，公司业务部必须对发包人的综合情况进行考察。建设工程施工合 同中投标中标的项目，要审查业主的招标文件、我方的投标书、中标书、纪要、往来函等文书，召集有关部门认真组织合同洽谈准备会，制定谈判的原则和方案。 合同洽谈过程中，对于涉足担保、预付款、各类保证金等费用较大的项目，要 重新进行评审。合同洽谈准备会，制定谈判的原则的方案。 同主要条款商定后，由业务部负责起草文本，交相关部门（项目部、合同管理 部、财务部等） 进行会审后，公司分管副总经理（或总经济师、合同主审人员）认为已经基本 没有异议的，提交审查意见，报公司法定代表人或委托代理人批准签字。工程项目经理和营销项目经理必须参与合同签订活动的全过程。 合同经双方签字、盖章后，按法律法规规定或合同约定必须办理鉴证、公证手 续，由业务部负责办理。按规定须经上级有关部门批准才能签订的合同必须批准后才能签订。 (2)劳务（专业）分包合同的签订 合同洽谈前，公司业务部必须对分包人的综合情况进行考察，要分包方提供以 下证件原件： 有效的企业法人营业执照、建筑业企业资质证书、施工许可证、施工收费标准 证书、安全资质证书、劳动队伍资质证书、关于签订合同的法定代表人身份证明书或法人授权委托书。 项目经理部在符合分包方条件的企业中进行招（议）标工作。合同管理部对招 标文件、评标办法及合同条件进行审查，并对招标工作进行监督。 劳务（专业）分包队伍中标后，征得业主同意，由项目经理部（重大分包合同 应报公司总经理审批）与分包方签订分包施工合同。工程所在地地方主管部门有分包合同示范文本的，采用其示范文本；地方主管部门无示范文本的，采用公司制定的示范文本。 项目部在签订合同后，应将合同文本报公司合同管理部备案。 (3)材料设备采购合同的签订 材料设备采购合同由采购部根据建设工程合同要求与供应方进行洽谈，拟订合同条款，交项目经理部、合同管理部会审后，由采购部签订，合同管理部加盖合同专用章。重大买卖合同会审后，由总经理批准签订。 (4)其他经济合同的签订 其他经济合同由主办与对方当事人商谈后拟好合同条款，附合同会审表报部门（项目）经理审批或预审，在部门（项目）经理权限范围内的合同由部门（项目）经理批准，由部门（项目经理部）合同管理员加盖合同专用章；内部承包合同和其他重大经济合同由部门（项目）经理签署意见后由合同管理部进行合法性审查，报总经理批准签订。合同正式签订后，合同文本除相关部门自行保管外，应当随合同评审表交存公司合同管理部一份备案。 (5)合同的履行 合同及所属公司应当按照合同约定全面履行自己的义务，并随时督促对方当事人 及时履行其义务。合同履行中发生的情况应建立合同缕析执行情况台账。 有关合同履行中的书面签证、来往信函、文本、电报等均为合同的组成部分，合 同经办人应及时整理、妥善保管。在合同履行过程中，对公司履行情况应及时做好记录并经对方确认。向对方当事人交付重要资料、发票时应由对方当事人出具收条，履行合同付款时应当对方当事人出具收条，公司原则上只开具限制性抬头的转帐支票，不允许以现金形式支付。 对合同履行过程中的违约情况或违反合同的干扰事件，合同履行单位、项目经理 部应及时查明原因，通过取证按照合同约定及时、合理、准确地向对方提出索赔（含违约）报告。当公司接到对方的索赔（含违约）报告后应认真研究并及时处理、解释或提出反索赔，公司员工不得擅自在对方当事人出具索赔报告、对账单等确认类文书上签字盖章，确须确认的，应视具体内容经公司领导或部门（项目经理部）负责人同意。 在履行合同过程中，经办人员若发现并有确切证据证明对方当事人有下列情况之 一的，应立即中止履行，并及时书面上报公司办公室处理，公司办公室应立即向公司法律顾问咨询，并将基本情况和法律顾问的处理意见一同上报公司领导。a)经营状况严重恶化。 b)转移财产、抽逃资金，以逃避债务。 c)丧失商业信誉。 d)有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。 (6)债权债务的定期确认和发生重大变动事的确认： a)在重大、复杂合同的履行过程中，经办人员应定期与对方对账，确认双方 债权债务。 b)在对方当事人发生兼（合）并、分立、改制或其他重大事项以及本公司或 对方当事人的合同经办人员发生变动时，应及时对账，确认合同效力及双 方债权债务。 (四)合同的变更、解除 (1)在合同履行期间由于客观原因需要变更或者解除合同的，须经双方协商，重新达成书面协议，新协议未达成前，原合同仍然有效。本方收到对方当事人要求解除或变更的通知书后，应当在规定的期限内作出书面答复。法律、行政法规规定变更合同应当办理批准登记等手续的，应依法及时处理。 (2)存在下列情形之一的，本方可以单方解除合同。 因不可抗力致使不能实现合同目的。 在履行期限届满之前，对方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务。对方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行。 对方迟延履行债务或其他违约行为致使不能实现合同目的。 法律规定的其他情形。 (3)公司任何人员不得擅自以公司名义变更或解除合同。若确须变更或解除时，由合同经办人查明原因，提出意见，经批准签订的门或领导审核后，认为已出现了上述规定的情形的，应提出公司法律顾问审查并签发解除合同的函；对方没有违约，应同对方协商，达到一致意见，并依法签署变更或解除合同 (4)的书面协议。合同变更必须由原合同起草部门负责更改，按合同评审程序办理合同变更评审， (5)并办理书面的合同变更手续。做好变更文件的整理、保存和归档工作。 (6)对方提出合同变更的，变更程序也应按规定的程序执行。合同变更引起的索赔，合同变更必须与索赔同步进行，索赔协议是合同变更的处理结果，是变更后合同的一部分。 (7)对于特殊情况下合同履行过程中的合同中止（包括停、缓建），必须及时办理中止手续，收集因中止合同给本公司带来经济损失的证据和资料，及时追究对方责任。中止的合同又恢复继续履行时，依相同程序办理恢复手续。合同的恢复与中止都必须通知合同审批部门或领导。 (8)合同未履行完毕，但确定不再继续履行，合同履行部门应做好终止记录，收集履行过程中所有与合同有关的文件，做好经济往来和工程结算工作，办理解除合同手续。资料移交公司档案室保存 (五)合同的日常管理 (1)所有合同必须交工程管理部备案存档。 (2)一般项目合同由各分公司起草，报公司工程部审核并经分管领导批准后盖章。 (3)重大工程合同由公司工程部起草，经有关部门会签后，分管领导审核并报总经理批准，方可盖章。 (4)严格履行合同登记盖章手续，核对审批程序，对无签字手续的有权拒绝. (5)合同的签订一律使用合同专用章，并由公司法定代表人签章，任何人不得越权使用其印 (6)建立合同档案，对个单项工程的合同都要有原始记录的签证。 (7)对于登记上账的合同，按月转送统计人员以便按规定上报各有关部门。 (8)建筑施工企业基层单位的合同管理应遵循以下规定： 个基层单位合同必须由专人管理，并建立档案。 签订的工程合同必须执行合同的审批手续后由总公司签字、盖章。 各子公司所洽谈的重大工程项目或因资质需要的工程项目，必须执行合同审批 手续后由总公司签字盖章。 凡到总公司签订工程项目合同的，必须同时报送内部承包合同，一并审核、签 字盖章。 严格执行公司签订的内部承包合同，对不能完成生产任务指标的，要按相关合 同条款及公司的有关规定执行。 对于联营协议，在签订工程合同时，必须对联营单位的信誉、业绩、资信、施 工能力等进行调查，并附有一定的风险抵押，且执行合同审批程序方可签字、盖章。 (六)合同与奖惩 (1)公司、所属各分公司全体职员应当严格遵守本制度，有效订立、履行合同，切实维护公司的整体利益。公司办公室负责本制度执行情况的监督考核。 (2)对在合同签订、履行过程中发现重大问题，积极采取补给措施，使本公司避免重大经济损失以及在经济纠纷处理过程中，避免或挽回重大经济损失的，予以奖励。 (3)合同经办人员出现下列情况之一，给公司造成损失的，公司将依法想责任人追偿损失： 未经授权批准或超越职权签订合同。 为他人提供合同专用章或盖章的空白合同、授权委托书。 应当签订书面合同而未签订书面合同。 (4)合同经办人员出现下列情况之一，给公司造成损失的，公司酌情向有关人员追偿损失： 因工作过失致使公司被骗的。 公司履行合同未经对方当事人确认的。 遗失重要证据的。 发生纠纷后隐瞒不报、私自了结或报告避重就轻，从而贻误时机的。 合同专用章、盖章的空白合同、授权委托书遗失未及时报告和报案。 未履行规定手续擅自在对方出具的确认书、索赔报告上签字而给公司造成损失 的。 其他违反公司相关制度的行为。章签订经济合同，也不得以行政章代替合同专 用章。 (5)公司职员在签订、履行合同过程中触犯刑法，构成犯罪的，将依法移交司法机关处理。 (七)合同考查 (1)工程合同1必须在开工前签订，合同签订率达到100%。 (2)内部承包合同与工程承包合同签订后0天内，签约率达100%。1附表2-7 (3)合同条款要真实准确、责任分明，企业合同章、法人代表章、经办人签字要齐全有效，不允许出现无效合同和违法合同。 (4)合同履约率达到80%以上。 合同审查表附表2-7 篇六：工程承包转让协议书范本 工程承包转让协议书 甲方（发包方）： 乙方（原承包方）： 丙方（拟承包方）： 甲乙双方于年月日订立承包协议书，约定由乙方承建社区建设项目，乙方指派、两人具体负责主体工程的现场施工管理。现工程进度已达，乙方按约定已向实际施工人、拨付工程款元。现实际施工人、作为丙方代表愿承建该项目，为此甲、乙、丙三方就社区项目建设相关事宜，达成如下协议，以资共同信守： 1、甲乙双方均同意由丙方承建社区建设项目工程，甲乙方解除原承包合同，乙方与实际施工人、解除双方协议；甲、丙方签订承包合同，由丙方承担项目建设责任和作为承包方的其他合同义务； 2、甲乙双方合同履行期间，丙方代表、即为工程实际施工人，工程购进材料、雇佣工人等具体事宜均由该二人负责，故甲乙丙三方均认可，甲丙方承包合同签订后，凡涉及该项目工程的工程质量、债权债务、维修管理、施工建设等均由丙方承担责任，项目建设期间（包括甲丙方合同签订前）发生的债务均由丙方承担； 3、该协议签订后，乙方与、的原承包协 议书终止，、作为丙方公司代表、实际施工人 继续承担项目建设的相关职责，向甲方负责； 4、关于项目建设特殊债务的处理：由乙方公司代表以个人名义设定担保的，、的债务（即该项目建设中的钢筋款项）元，由丙方 负责偿还，甲方负有监督履行的义务；如因此给乙方或乙方代表 造成不利后果，甲丙方承担违约责任，向乙方支付10万元违约金； 5、协议签订后，甲乙丙三方负有妥善处理工程交接及相关 义务，如违反本协议给对方造成损失，应承担违约责任，违约金 按本协议第4条的约定执行； 6、本协议为甲乙丙各方真实意思表示，受法律约束，不得 反悔； 7、本协议自签字盖章之日起生效，甲乙丙各执一份。 甲方（签章）：乙方（签章）：丙方（签章）： 委托代理人：委托代理人：委托代理人： 20XX年12月13日 篇七：建筑工程材料采购合同 4.乙方应当在包装物上注明生产日期和使用期限。 第四条付款方式 1.双方约定按以下第二种方式付款： （1）按月付款： 甲方于本合同签订之日起30日内支付合同总价款10%计*万元的预付款，每月30日前支付上月供货货款的x%，本合同约定的货物全部供应完毕后30日内甲方支付剩余货款的x%，余款于20XX年3月1日前付清。 （2）按供货量付款： 甲方于本合同签订之日起_7_日内支付合同总价款_10_%计_5,058，000_元的预付款，乙方每供货达到_广西大学_后_3_日内，甲方支付该批货物价款的_%，本合同约定的货物全部供应完毕后_15_日内，甲方支付剩余货款的_50_%，余款于_20XX_年_3_月_1_日前付清。 （3）其他方式：_全额付款_。 2.甲方无正当理由超过约定的交（提）货最后时限_15_日仍未通知乙方交付剩余货物的，应当在_30_日内按实际签收确认的货物总量办理结算支付货款。 第五条交（提）货方式、时间和地点 1.交（提）货方式：_分批交货_。 2.交（提）货时间：_交货月的前15日_。 3.运输方式：_公路运输_。 4.运输费用：_由卖方承担_。 5.货物交接地点：_广西大学_。 6.收货人：_广西大学_。 7.其他约定：_无_。 第六条货物的验收及检测 1.乙方应当出具货物的合格证书、出厂检测报告，出示具有法定资质的检测机构出具的检测报告原件并提供复印件；实行生产许可管理的，应当出示生产许可证；进口货物还应当提供报关单等进口凭证。乙方未能提供上述资料的，甲方有权拒收。 2.甲方应当在货物交接时对货物的品种、商标、规格型号、数量、外观包装当场查验核实，并将验收情况在发货单上记录签字。对货物有异议的，甲方有权当场拒收。甲方也可在收到货物后7日内向乙方提出书面异议，经双方核实确属乙方责任的，甲方有权退货。 3.甲方有权要求从货物中封存样品并对每批货物进行质量复检。货物质量不符合约定技术质量要求的，甲方有权退货。 4.双方对于封样以及复检的办法，按执行，没有相关规定的，；检测费由甲方承担；但经检测质量不符合合同约定的，检测费由乙方承担。 5.甲方未在约定期限内提出书面异议或已对货物实际使用的，视为对货物的认可。 第七条双方其他义务 1.甲方义务 （1）甲方应当提前_15_日就送货的具体时间、地点及收货人等情况与乙方进行确认，并提供必要的协助。 （2）甲方应当按照合同约定办理货款结算并支付货款。 （3）甲方应当按照乙方提示的方法，对货物妥善保管、搬运、使用。因甲方原因导致货物损毁的，由甲方承担相应责任。 2.乙方义务 （1）乙方应当按照合同约定保质保量按时供货。 （2）乙方应当对货物的保管及使用方法进行技术交底。 （3）乙方应当明确告知配套使用产品的保质期限或有效期限。 第八条违约责任 1.甲方违约责任 （1）甲方逾期付款的，应当每日按逾期付款的千分之_30_向乙方支付违约金，且乙方有权暂停供货；逾期付款达到应付货款的_50_%以上并超过_60_日的，乙方有权解除合同。 （2）甲方无正当理由拒绝收（提）货的，应当比照乙方逾期交货承担违约责任。 （3）由于甲方原因导致货物交接地点或收货人错误的，甲方应当承担由此给乙方造成的损失，交货期限顺延。 （4）甲方未按合同约定履行其他义务给乙方造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。 2.乙方违约责任 （1）乙方逾期交货的，应当每日按逾期交货价款的千分之_30_向甲方支付违约金；逾期交货超过_20_日的，甲方有权解除合同。 （2）乙方交货后被甲方依合同约定拒收或退货的，乙方应当承担逾期交货的违约责任。 （3）乙方未按合同约定履行其他义务给甲方造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。 第九条合同的解除 1.经双方协商一致，可以解除本合同。 2.依法律规定或合同约定请求解除合同的一方，应当自解除事由发生之日起_7_日内，以快递签收、公证送达等方式通知对方，否则丧失解除权。 第十条争议解决方式 本合同项下发生的争议，双方可以协商或向北京市建设工程物资协会等部门申请调解解决；协商或调解不成的，按照下列第种方式解决： 1.向_广西南宁_人民法院提起诉讼； 2.向_广西南宁_仲裁委员会申请仲裁。 第十一条其他约定 1.本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式_3_份，甲方_2_份，乙方_1_份，具有同等法律效力。 2.未尽事宜，经双方协商一致签订补充协议。 3.双方应当在签订合同时出示各自的营业执照副本，并将复印件交付对方备案。如果合同签约人不是法定代表人，应当提交授权委托书。 4.双方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应当及时向对方通报不能履行合同的理由，并在_7_日内提供书面证明。 5.其他事项：_无_。 甲方（盖章）：乙方（盖章）： 地址：广西大学东门地址：广西南宁 法定代表人：王三法定代表人：周四 开户银行：中国银行开户银行：中国工商银行帐号：021344122421456224235帐号：622525451542415542签订地点：广西大学签订时间：广西大学 篇八：土建工程转让合同 工程转让合同 甲方： 营业执照： 注册地址：邮政编码：法定代表：职务： 乙方： 身份证号码： 此合同本着公平、公正的原则，经双方协商而订立。 第一条合同目的 经双方协商，一致同意甲方将本合同中确定的施工项目转让给乙方经营，乙方挂靠在甲方企业之下，从事甲方经营许可证范围内的经营项目。同时，甲乙双方订立本合同，明确双方的权利与义务及挂靠起期内的注意事项。 第二条工程内容 按施工图纸设计方案单项工程项目的工作内容，具体为延安青化砭采油大队养老院工程，工程合同价以实际工程量结算，工程施工内容为甲方与业主签订的合同中的内容。 第三条甲方的基本权利和义务权利：甲方一次性向乙方收取人民币管理服务费，各类税费均由乙方自行缴纳。 乙方利用甲方名义所开发票，乙方须向甲方缴纳面值金额的百分之。 如乙方作出有损甲方信誉和形象之行为，甲方有权单方面终止本协议，本年度管理服务费不予归还。 义务：甲方在本协议生效之后，只向乙方提供相关经营业务所需的手持证件和经营许可证。 对乙方提出的合理要求尽可能提供良好的服务。 第四条乙方的基本权利和义务 权利：乙方可以获取甲方对其二条义务的承诺和兑现，若有问题可以随时向甲方提出意见。 享受甲方所提供的施工设施所需资质及经营许可。 充分利用建业的资质，完全自主的开展相关产品经营业务。经营上实行内部独立核算，自负盈亏。 一切正常利润归乙方所有，不受干涉。 义务：在经营活动中严格遵守国家法律法规和甲方规章制度。 负责解决经营事件，相关经营条件及施工设备自主负责解决。 认真负责进行施工项目的质量和安全，对发生的质量问题和事故乙方负完全责任。 维护甲方的信誉和形象，不做任何假冒、欺诈、侵权、损誉的事情，若发生此类事件，则甲方有权追究乙方的法律责任，并要求进行相关经济赔偿和处罚。按时足额向甲方缴纳管理服务费。 乙方经营项目不得超过价格经营许可证所规定的范围，如超出甲方经营许可证经营范围的项目，乙方需要自己提供相关手续证件。 第五条乙方实施的过程项目，其合同、保险、税务、财务、银行、统计等事项由乙方自主办理。 第六条原甲方与业主签订的施工合同中所规定的义务转由乙方向业主履行，乙方在经营活动中，若出项安全事故等重大意外，均由乙方独立承担，甲方不承担一些责任，特此提出免责声明。 第七条挂靠期间 挂靠期间暂定年挂靠期有效期满后如乙方仍有在建工程项目未完工的的仍按原有的规定收取工程管理费。 第八条乙方应在合同签订时付清管理服务费。 第九条若乙方无正当理由单方终止本协议，除承担由此给甲方造成的经济损失外，还应向甲方支付工程总造价违约金。 第十条甲方对本协议书上述各条款具有解释权。 本合同自双方签字盖章之日起生效，至乙方负责施工之上述施工项目办完工程验收交接并竣工结算后，即告终止。本合同一式三份，甲、乙双方各持一份，相关主管单位一份。 甲方签字：乙方签字： 甲方盖章： 年 月日乙方盖章：年月日 篇九：建筑工程材料采购合同范本 编制说明 局20XX年发布的物资采购合同范本对我局合同规范化、标准化管理起到了重要的指导作用，由于国家法律法规的变化，为了适应新形势，规避法律风险，局对20XX版物资采购合同范本进行了修订。 新修订的材料采购合同范本以中华人民共和国合同法、最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释等法律法规为依据，内容由原范本的11个条款增至18个条款，并增加了结算附件。新增的条款内容主要为履约担保、产品的包装标准和包装物的供应与回收、保密、知识产权、合同终止履行、不可抗力、合同附件等7个条款。同时新范本对原范本的总则、标的及合同价款、质量标准、供货方式、运输、交货验收、结算和付款、双方责任、违约责任、争议解决、其他事宜等11条款进行了修订，增加了部分内容。新范本附件结算协议的作用主要是为防止因材料款支付不及时导致的法律诉讼案件中，对方提出索要逾期违约金及未付款利息的行为。 新范本拟定后，征求了局总部相关部门、各公司以及部分在建项目的意见，进行了多次充实完善。在执行的过程中，各单位也可结合项目自身实际情况，在范本留有的横