安装合同样本.doc

电气工程施工合同（20KV）发 包 人: 江苏泽新实业有限公司承 包 人: 宿迁市苏电工程安装有限公司合同编号: SD/DC010525-9施工地点: 宿迁市井头镇工业园区发包人：徐州吉兴新材料有限公司 （以下简称甲方）承包人: 宿迁市苏电工程安装有限公司 （以下简称乙方）按照中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法的规定，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议：第一条 工程概况1.1工程名称：10千伏电气安装工程第二条 承包范围及供货方式一、 承包内容：1；安装、调80KVA变亚器一台（淮安清江变压器）；2：安装、调试JP4配电柜1面（宿迁旭源电气设备厂）；3：做接地网1组；4:立杆3基，架设高压绝缘导线60米；二、 设备材料供货方式：乙方包工包料，具体事项有：2.1主材有变压器、JP4配电箱、电杆和绝缘导线等相关材料；2.2本工程的设计费、带电作业费、编制方案启动费、户控装置费；第三条 合同附件1、用电方案答复单； 2、甲方委托；第四条 施工日期4.1 本工程施工至验收合格工期为 工作日；以甲方现场符合施工条件，乙方进场施工为准，影响本工程的主要因素有工程材料准备、停电事宜、现场政策处理及相关协调事宜。4.2 如遇下列情况，工期相应顺延：4.2.1不属于包干系数范围内的变更，致使施工无法继续进行；4.2.2因阴、雨天连续无法施工；4.2.3人力不可抗拒的自然灾害；4.2.4甲方未按合同中要求履行到位的，导致工程不能连续施工；4.2.5因电网调度无法停电,使乙方不能连续施工.第五条 双方的责任5.1甲方负责本工程的政策处理及有关协调工作,如因甲方政策处理及有关协调工作不到位导致工程延期,与乙方无关.5.2由于施工方案的修改,建设计划变更,以及甲方原因造成返工、窝工、材料构建积压、倒运，施工力量和机械设备调迁等损失均由甲方负担。5.3甲方负责配电房的基础建设和电缆通道的建设工作。5.4乙方应根据甲方指定的电缆通道进行施工.5.5乙方必须保证工程质量，坚持按图施工，涉及变更双方协商解决并符合施工验收规范，由于乙方管理不善造成一切损失均由乙方自行承担。5.6乙方应文明施工,保持作业区的整洁卫生,不得破坏甲方的生产生活设施,如发生设施损坏,由乙方赔偿.5.7乙方应服从现场文明施工管理，乙方承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。5.8甲方在设备投运后因操作不当，造成设备损坏或带病运行并产生设备损失和经济损失甲方自行负责。第六条 工程质量6.1本工程的质量目标为优良。6.2工程质量验收依据及标准。6.2.1国家现行专业施工验收规范；6.2.2设计图纸及设计规范及设计变更；6.2.3设备制造厂产品说明书及技术资料；6.2.4在施工中采用新工艺的质量标准，由乙方在开工前提出，甲乙双方共同商定。6.3 验收及交接6.3.1乙方应严格执行国标施工,并有专职人员层层把关,即时做好记录,甲方派质量人员常驻现场进行监督,参加工程项目的检查验收,并及时对验收项目进行签证.验收不合格不得进行下道工序的安装.6.3.2工程全部完工后,乙方将竣工报告抄送给甲方,并协调甲方向供电公司职能部门报竣工,验收合格后办理交接手续.6.4自工程移交生产12个月内,因安装质量及设备材料发生的问题由乙方无偿负责及时处理.第七条 工程价款的结算7.1本工程总价款为人民币 元。7.2.1本工程付款方式:合同签订后，本合同签订之日首付 元整，余款 在验收合格送电送电之前一次性付清。7.2.2本工程税票支付方式:工程主设备由甲方委托乙方购买，材料发票由供应方直接开具给甲方，供电部门收取的相关费用（付控装置费、启动费、带电作业费等）由供电公司负责提供发票给甲方；工程施工费8000.00元发票由乙方提供。第八条 其它事项8.1未尽事宜双方协商解决。8.2如发生争议送到宿迁市仲裁委员会依法裁决，或以当地人民法院依法判决。8.3本合同一式四份，双方各执二份，自双方签章之日起生效，工程质保期结束后失效。甲方: (盖章): 乙方: (盖章):签订合同代表: 签订合同代表: