建设工程施工劳务分包合同9.doc

建设工程施工劳务分包合同甲方(工程承包人)：四川元德建设集团有限公司润芝园工程项目部乙方（劳务分包人）：四川省鸿益建筑劳务有限公司依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于与甲方已经签订施工总承包合同（以下简称“总包合同”）。同时，乙方已承认自己对所有与本合同有关的文件，已有正确而合理的理解，并保证不会与甲方产生重大分歧，在此基础上甲乙双方该工程的劳务扩大分包合同，供双方遵照执行。一、劳务分包工作对象及提供劳务内容：工程名称及概况：润芝园工程 ，建筑面积约18759.02m2，地下2层、地上16+1层，框架一剪力墙结构。工程地点：成都市成华区八里桥路85号分包范围：润芝园小区工程施工图纸范围内（包含图纸会审纪要）所示的基坑垫层以上（包含钎探）的土建工程。提供分包劳务内容：除土方开挖、回填、桩基工程、水电安装、铁花栏杆、塑钢门窗、空调百叶、外墙保温、油漆涂料、防水工程以外的所有土建及装饰项目施工。具体劳务分包内容包括： 1、本工程施工现场所有生产、生活临时设施的搭设（材料及人工工资由甲方承担）以及工人的床、柜等设施，施工标志标牌悬挂、临时施工用水、电、排水的开通、维护（二级配电箱以后及各楼层消防和取水龙头以后）施工准备阶段的零星工作。2、基坑钎探3、基础、主体、屋面（除防水）、室内外抹灰、外墙抹灰、外墙粘贴、室外散水（除开挖回填）以内全部工程。包括石工剔打、放料、内外架搭拆、挂拆安全网密目网、四口五临边的各种防护及搭拆（材料及人工费由甲方承担）、各种架料、材料的分类堆码。4、砼工程：砼前后操作面的水平、垂直的架子、搭拆、浇捣范围内所需的临时跑道、放料、安放溜槽，清除板缝及模内杂物的清理润模、安放垫块。接泵、泵管发拆、清洗、堵管疏通。砼浇筑、振捣密实、找平、收面、覆盖及养护。收捡落地砼、墙、柱脚模板座浆。按设计规定处理好施工缝。配合实验员做实验块。砼浇筑完毕后负责场地清洁。5、钢筋制作及绑扎：包括下车（下车小工费由甲方承担）解捆、断料、平直、焊接、付焊 ( )12的纵问钢筋都必须采用对焊）、分类堆码、场内制作房至操作面的水平、垂直运输、清扫摸内杂物、划线，按设计要求翻样。制作绑扎成型、入模、按反复垫块及预埋铁件、堆码围运 (包括二次转运)。配合水电预埋和质检员在砼浇筑时的钢筋校正、配合安装作业，保持制作车间整洁、文明。其中，构造柱部钢筋必须预留，否则因植筋发生的费用由乙方负责。因设计要求结构预留钢筋，必须按设计要求预留，若需更改方案，需报甲方审核同意，费用由乙方自理。6、模板工程:所需模板的制、安、拆及材料的上、下车，场内地面和楼层的全部模板、架，料及所有配件的转运，支模用的木坊必须刨光，尺寸满足要求。楼层间的上下传递、小修、清理、 清扫。每层刷一次隔离剂，清理丝杆，选配模二木板模刨光拼镶、补缝、定期修补，清理模内杂物。 配合工长操平放线，预留孔洞及插筋、浇筑时的值守看模。因支撑原因造成的硷膨胀、节点的凹凸 不平和墙、柱脚子等的硷的处理及建渣的清运。拆模后材料分类整齐堆码到指定地点。模板制、安、 拆不分施工程度均已综合考虑，包括搭拆顶板承重平台、操作架及防护等。 7、砌砖工程:包括浇筑砂浆拌制，所需材料的场内水平、垂直运输、工护具准备，协助工长操平放线、立皮数杆、挂线、吊直、选砖发水润湿，砌砖、安放拉墙筋，挂钢丝网，配合水电安 装预埋线管、线盒、水管，预制过梁制作安装，配合安装预留洞槽、灌缝、勾缝、清扫墙面及处理落地灰，构造柱支模、扎筋、浇硷、拆模、工完后楼层的清扫，多余材料的转运、搭拆简易操作架、 半截砖的利用等。8、架子工程:平土、垫板、安底座、立杆、绑扫地杆、绑墙拉结、找正、横杆、十字拉杆、 斜杆、顶撑、剪力撑、接杆、留门、绑护身栏杆、翻辅架板;搭设竹笆护栏、水平硬防护、安全网 的撵件、设置安全挡板、搭没小飞架、挑架、承重转运平台及四口五临边的通遵;各类防护、艾撑、栏杆、通道、作业平台搭拆，电梯安装脚手架的搭拆等;设置警戒、清理杂物、拆架后材料分类清理到指定地点，所需材料场内的全部水平、垂直运输等全过程。(含多次搭拆)。9、楼地面工程:回填土地面的找平、夯实;楼梯间、楼梯平台、楼梯踏步基层清理、打扫、刷素水泥、找平层、面层施工、楼面面层拉毛、楼地面花岗石(或地板砖)的粘贴等全部施工内容; 10、屋面工程:除屋面保温层、卷材(或涂膜)防水、油膏嵌缝外的其它所有工程施工。 11、装饰工程:由乙方负责施工室内各层的内、外墙抹灰(包括堵支模穿墙螺杆洞)，包括梁、柱、墙面、天棚、垫层、找平层、楼地面、楼踏步抹灰和其它零星抹灰，贴面工程不分大面积和小面积，均包括清理基层，石工剔打、调制砂浆、打巴出柱、墙面发水、选砖、清理使用落地灰、找平、抹面、勾疑、清洁、场内及楼层全部水平垂直运输等全部操作工程。12安全生产、文明施工、环境保护：按照JGJ59-99标准和有关部门相关要求，负责施工现场所有安全生产、文明施工、环境保护工作。包括楼层的清扫、保洁、建筑垃圾的场内清运。施工现场道路、临时设施、基坑围护、施工围墙、作业棚、卸料平台等的搭设（材料及费用由甲方承担）所有安全生产、文明施工措施的执行；宣传挂牌及施工现场文明、宣传工作的一切用工；施工现场所有材料的上下车（除乙方负责的周材设备外甲方提供的材料和设备的下车费用由甲方承担）堆码、转运工作，场地清扫工作。乙方必须专门安排2-4人负责劳务生活区，施工现场道路通道、楼梯、施工电梯、加工房等施工场地的清扫工作，以保证清洁卫生，文明施工。13乙方负责提供完成本工程所需要的所有周转材料、施工辅助材料，加工、施工所需的所有配套的机具、设备。施工电梯由乙方提供，塔吊由乙方提供1台；详细见本合同附件乙方必须提价的周转材料、辅助材料、设施设施清单。14附属及其它零星工程：室外散水、散水沟、楼梯间入口处除挖、填土方外的所有工序、分项工程施工全过程所应包括的工作内容、竣工验收卫生清扫。配合甲方和业主方其他分包工程的施工的配合用工（费用由甲方另行计价）。二、承包方式及承包单价：1乙方采用扩大劳务分包方式承包施工本工程。即采用包人工、包周转材料、辅助材料、施工机具、施工设备的方式承包。乙方必须提供的周转材料、辅助材料、机具、设备详见本合同附件乙方必须提价的周转材料、辅助材料、设施设施清单。2承包单价：包干承包价：正负零以上335元/m2，（大写：叁佰叁拾伍元整m2建筑面积。）负一层大于地上建筑面积2940.04 m2部分,按地上面积每平方335元的1.5倍计算即每平方单价502.5元。本工程合同价款采取单价包干价形式。施工期间，乙方不得以人工费上涨理由，或采取消极怠工、停工等手段要求、胁迫甲方调整本合同包干单价。否则甲方有权勒令乙方退场，且对已完的合格工程量按100%结算，并追究乙方违约责任，由乙方承担由此而给甲方造成的所有经济损失。三、合同结算和进度款的支付：1设计变更当工程施工中发生设计变更增加工程项目时，甲乙双方参照市场合理价格协商定价，并在实施变更工程后14日内办理签证；当设计变更减少工程项目或减少工程量时，按照签订本合同进，甲方递交的各分项工程单价（见合同附件）为依据扣减费用。所有设计变更和签证费用（10万元内）在施工期间不再进行单独计算支付，待工程完工后一并进入结算支付。因消火栓箱洞口按图纸预留好后，因设施变更需要重新更改洞口尺寸时，因为变更发生的费用单独为乙方计算。2、劳务分包费用的结算：分包工程结算总价款=335元建筑面积+合同外签证价款原施工合同未做分项工程价款+（或减）奖罚金额+（或减）相关赔偿款项。3、劳务分包工程进度款的支付：（1） 甲方支付乙方分包工程进度款时，按照主体70%，二次结构占20%，装饰占10%的比例原则，依据实际完成工程量计算已完工程价款。（2） 支付工程进度款时，乙方开据收款收据。（3） 首次付款：主体完成四层后5日内，根据乙方实际完成工程量，按已完成部分80%的比例支付进度款。（4） 第二次付款，施工完成至主体工程8层层面板砼浇筑完毕，5日内甲方支付乙主已完成部分80%的比例支付进度款。以后每完成5层拨一次款。（5） 主体结构封顶后10日内将主体结构部分工程款付至95%。（6） 装饰部分的支付方式：二次结构和装饰部分施工阶段进度款支付按乙方完成部分的80%比例支付，支付时间由甲乙双方根据发包人的阶段拨付工程款时间协商支付。（7） 竣工验收合格结算完毕14日内支付结算总价100%（竣工验收时间不超过7天）。四、分包工作期限：1、第一阶段节点工期目标：乙方必须于2011年3月1日前，完成基础底板砼浇筑。2、施工总工期：和甲方（与建设单位）签订的施工总承包合同约定工期一致。五、质量标准：工程质量:按总（分)包合同有关质量的约定、国家现行的建筑安装工程施工及验收规范和建筑安装工程质量评定标准，本工作必须达到质量评定 合格等级。 六、合同文件及解释顺序:（1）本合同（2）本合同附件;（3）施工图纸、图纸会审纪要、设计变更、技术核定单等技术文件（4）组成本合同的文件及优先解释顺序如下:（5）标准、规范及有关技术文件合同履行中，当发现合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下， 由发包人承包人协商解决。双方协商不成时，按本合同中关于争议条款的约定处理。 七、总（分）包合同: 1、甲方因提供总（分)包合同(有关承包工程的价格细节除外)，供乙方查阅。当乙方要求时， 甲方应间乙提供一份总包合同或专业分包合刷;有关承包工程的价格细节除外)的副本或复件。2、乙方应全面了解总 (分)包合同的各项规定(有关承包工程的价格细节除外。八、图纸甲方应在劳务分包工作开 7 天前，向乙方提供图纸3套，以及本合同工作有关的标准图套。九、甲方义务1、组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总（分）包合同，组织实施管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责；2、甲方完成乙方施工前期的下列工作；（1）问乙方交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地，并具备开工条件。（2）开工前完成水、电等施工管线和施工道路，并满足完成本合同劳务作业所需的电源供应和施工道路畅通， （3）向乙方提供本工程劳务人员住宿和管理人员办公的生活临时活动板房。3、负责编制施工组织设计，统一制定各项管埋目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收; 4、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。5、统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地; 6、按时提供图纸; 7、按本，同约定，组织工程完工验收，并向乙按时支付劳动报酬。8、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。 9、 严格审查乙方的施工能力，审奄按合同进场人员身份情况，并对乙方所有进场人员分类建档。10、负责乙方进场时的职业健康安全、环境、质量教育及施工工程中的安金质量监督、发现乙方在施工中的安全、质量问题，甲方有权责令乙方返工修整。十一、乙方义务 1、对本合同劳务分包范围内的工程质量、安全、进度、文明施工向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;自觉遵守法律法规及有关规章制度; 2、乙方必按合同规定确保工程进度，根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前7天前提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按甲方要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经甲方批准后严格实施; 3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期;加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全;加强现场管埋，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工工程;4、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合，照顾全局; 5、按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作;劳务人员宿舍内所需床、柜，及食堂内灶具、锅炉等洗澡、开水供应所需的设施设备有劳务公司自行负责。禁止工人在宿舍内施工电炉等大功率电器设备煮饭、取暖，违者，予以每次200-1000元罚款。6、按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合甲方办理交 工验收; 7、妥善保管、合理使用机具、周转材料及其他设施; 8、配合服从甲方转发的发包人及工程师的正确指令。 9、除非本合同另有约定，乙方应对其作业内容的实施、完工负责，乙方应承担并履行总（分）包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。 10、乙方应按工人工种分类编制花名册向甲方提供;所有人员必须持上岗证，并报甲方审批。 11、乙方机具应按甲方施工组织设计要求的数量、质量全部备足，并应留有备用机具; 12、乙方应保证有足够的合格技术工人，保证工期和质量，并保证节假日及农忙季节的施工人员； 13、施工现场噪声辣手有关规定 (GB12523-90)结构施工中（砼搅拌、振捣棒、电锯等)昼间70分贝、夜间55贝，装修昼间65贝、夜间55分贝，强噪声作业时1间严格按晚间作业时间严格按晚间作业不超过22时，早晨作业不早于6时。施工中昼降低噪声，搅拌机、电锯、砂轮机、切割机， 设置降噪棚，以减少噪声的扩散。 14、建筑垃圾即时清运，为防止扬尘，进行适当洒水。不能及时清运的，设置临时密闭性垃圾堆放场地进行保存。对易产生扬尘物质的运输砂石、水泥、垃圾的车辆封盖严密。主体施工中，外架用防尘密止网封闭，严禁高空处抛建筑垃圾，防止尘土飞扬，在清扫场地时，采用湿法作业，出场运输车辆驶出工地前做除泥、防尘处理，门口设置草垫、麻袋，用以防止泥土带出现场污染城市道路。 15、建立、健全卫生管理和长效保洁制度，搞好现场除四害及消杀工作，保持工地内部生活、工作环境的整洁。民工宿舍定专人打扫。 16、乙方进场人员必须是年满18周岁以上，55周岁以下的男性工人 (普工可延长至58周岁)。 17、乙方应派专人负责材料管理和守护。 18、乙方自行负责采购的各种材料、机具和低值易耗品必须符合国家的质量标准。 19、乙方所有进场人员统一工作服和标志、安全帽，由乙方统一购买并承担费用。 20、乙方必须保证该项目劳务工资的正确及时发放，在甲方按时拨款的情况下，不得以任何借口拖延。因拖欠民工工资事故的责任和因此发生的费用，由造成方承担。且处以造成方总价0.1%的罚款。 21、承包人必须遵守发包人制定的各项规章制度。对发包人发出的指令必须严格执行，对不服从发包人安排的，发包人有权对承包人每一次进行1000-2000元经济处罚，如承包人拒不执行，发包人有权勒令承包人退场，且对以完成工程量按100%结算。 十二、合同履约保证金缴纳及退还 乙方在签订本合同进场开工后一周内必须先向甲方缴纳劳务分包工程履约保证金 30万元整，待主体施工完成4层面板浇筑后退还保证金15万元，主体工程封顶后，7天内退还保证金10万元整，剩余保证金5万元待工程总体竣工验收合格7日内全部退还。履约保证金不计利率。十三、安全施工检查 1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全要求标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。2、甲乙双方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。如因甲方违规指挥导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。十四、安全防护 1、乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向甲方提出安全防护措施，经甲方认可后实施，防护措施费用由甲方承担。2、乙方应加强自身安全意识教育，进入施工现场的人员应严格遵守一切安全操作规定，做好安全防护措施，仕绝安全事故的发生。 3、层层落实安全责任制，要求各作业班组做好本职范围内的安全工作，各负其责。 4、甲定期或不定期的组织安全生产大检查，这种检查安全生产的组织措施、技术措施、安全的落实情况，指定安全生产活动的开展，解决安全生产中的问题。对检查工作做好记录，对提出的问题及时整改，同时对整改的问题同样做好记录， 5、设立安全管理小组，每天跟班巡回检查消防事故隐患，制止违章作业和违纪行为，以防发生高空坠落、触电、机械伤人等事故，并做好书面记录和签字。 6 、施工现场悬挂安全、警示标志。实行全封闭管理，设立门卫，（费用由甲方承担）严禁非施工人员进入施工现场。 十五、事故处理1、 发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并报告甲方，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。施工中发生安全事故，所发生的相关费用在1万元以内由乙方负责;当发生费用超过1万元以上时，由保险公司赔偿后的余额。由乙方承担40%，甲方承担60% 。 十六、保险 1、乙方施工开始前，甲方按照规定为劳务人员购买综合保险，且不需乙方支付保险费朋。 2、运至施工现场地用于劳务施工的材料和待安装设备，由乙方启行负责办理保险，且不需甲方支付保险费用。3、乙方必须为进场施工的劳务人员购买项目团体建筑意外伤害保险，其费用由乙方支付。4、 保险事故发生时，乙方和甲方有责任采取必要的措施，防止或减少损失。十七、材料、设备供应1、为保证工程质量，用于本工程的钢材、硷、砌体、水泥、砂、石、外墙砖、花岗石等主要材料由甲方按计划工程量和规定消耗量组织提供，其它各种辅材料由乙方负责提供，其费用包含在劳务综合包干单价内。2、本工程施工所需要的所有施工机具、设备、周转材料、辅组材料均由乙方提供，其费用己含在劳务分包包干单价内(本工程所需的塔吊由乙方提供，施工电梯由乙方提供。若乙方提供的周转材料、辅助材料、机具设备的数量或质量不能满足甲方的施工需要或不符合相关标准规定时，乙方应立即按甲方要求进行补充或更换，否则甲方有权自行组织采购或租凭供应后，以实际发生金额的双倍数量金额在乙方的劳务分包合同总价款中予以扣除，乙方不得有任何异议。 3、乙方提供的大型机械进场安装完毕后，乙方必须按照规定报安监部门检验命格后，方可投入使用，并自行承担相应费用。否则甲方有权责令立即退场更换，若一方未能及时更换为合格产品时，甲方有权自行组织供应，并按实际发生费用的双倍直接在乙方劳务总费用中扣除，乙方不得有任何异议。 4、乙方应根据施工进度提前7天报送甲方供应材料申请计划(材料计划必须准确，否则承担造成的损失)，以便甲方按时提供到场。材料到场后，由乙方指派专人同甲方材料人员共同进行验收、计量、领用或保管，作为材料消耗的原始资料。本工程所用的甲方供应材料（包括业主方供应材料），实行限额领用制度，具体管理制度参照业主方与甲方签订的施工补充合同中的相关约定执行。保管费由乙方承担，并由乙方按甲方规定进行妥善保管。 5、甲方提供施工现场临时水电的起至位置:现场总配电箱至二级配电箱由甲方提供;其余开关箱、楼层配电箱及电缆、移动照明等由乙方提供、安装并自行维护，并承担金部费用;施工用水和消防用水的主给水管道由甲方负责和安装，接至每栋楼每层设置2个接口(消防水接口和施工用水接口)，上楼层的主给水管道由甲方安装完毕，验收合格后，交付乙方负责日常的维护工作，以保证施工用水。其余分支管道由乙方自行负责安装、维护、材料和安全费用乙方自行负责，十八、施工机具、周转材料供应 1、本工程由乙方负责的施工机具、周转材料;辅助材料的供应，乙方劳务作业使用的机具、设备，性能满足施工的要、，及时运入场地，安装调试完毕，运行良好后交付方可使朋。周转材料、低值易耗材料按时运入现场，保证施工需要。 2乙方应负责提供的周转材料、辅助材料、施工机具、施工设备详见本合同附件二。乙方负责提供的周转材料、辅助材料、机具设备清单 十九、施工变更 1、当施工过程中发生设计变更增加工程项目时，甲乙双方参照市场合理价格协商定价，并在实施变更工程后14日内办理签证;当设计变更减少工程项目或减少工程量时，按照签订本合同时甲方递交的:建设工程劳务分包合同单价组成表(见合同附件一)为依据计算扣减费用。所有设计变更和签证费用（在10万元内）中间不再进行支付，待工程完工后一并进入结算。 2、施工甲乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延， 3、因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加劳务报酬，并承担因此造成的工期延误及经济损失。 1、乙方应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收;甲方应当在收到乙方的上述报告后7天对乙方施工成果迸行验收，验收合格或者甲方在上述期限内未组织验收的，视为乙方已经完成了本合同约定工作。但甲方与发包人间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，并承担由此造成的所有损失。 2、全部工程竣工 (包括乙方完成工作在内)一经发包人验收合格，乙方即向甲方交工，乙方再不承担任何责任。二十一、施工配合 1、乙方应配合甲方对其工作迸行的初步验收，以及甲方按发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。 2乙方按约定完成劳务作业，必须由甲方或施工场地内的第三方进行配合时，甲方应配合乙方工作或确保乙方获得第三方的配合。 二十二、违约责任 1、当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任: (1)甲方违反本合同第十八条约定，不按时向乙方支付劳务报酬; （2）甲方不履行或不按约定履行合同义务的其他情况; 2、甲方不按约定核实乙方完成的工程量或不按约定支付劳务报酬或劳务报酬尾款时，甲乙双方协商不好的，应按乙方同期间银行贷款利率问乙方支付拖欠劳务报酬的利息，并胺拖欠金额向乙方支付每日1的违约金， 3、甲方不假行或不按约定履行合同的其他义务时，应向乙方支付违约金伍万元，甲方尚应赔偿因其违约，乙方造成的经济损天，顺延延乙方时间及损失。 4、当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任: (1)乙方自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付 5000-10000元的违约金， (2)乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准等达标项目，乙方应向甲方支付伍万元的违约金，并承担因此造成的全部损失及相关责任。 (3)乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向甲方支付违约金五迂元，乙方尚应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。 5、一方违约后，另一方要求违约方可继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。二十三、争议 1、甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决或要求有关主管部调节，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定向甲方注册所在地人民法院提起诉讼。 2、 发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好己完工作成果; (1)单方违约导致合同确己无法履行，双方协议终止合同; （2)调解要求停止合同工作，且为双方接受; （3)仲裁机构要求停止合同工作; （4）法院要求停止合同工作; 二十四、不可抗力 1、本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。 2、可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。甲方项目经理认为乙方应当暂停工作，乙方暂停工作，并追究责任，由相关责任方负责造成的损失。不可抗力事件结束后48小时内乙方向甲方项目经理通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，乙方应每隔7天向甲方项目经理通报次受害情况。不可抗力事件结束后14日内，乙方应向甲方项目经理提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。 3、因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担: (1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于劳务作业的材料和机械设备的租赁费由 甲方承担。（2） 甲方和乙方的人员伤亡由其所在单位各自负责，并承担相应费用; (3)甲方提供快给乙方使用的机械设备损坏，由甲方承担; (4) 停工期间，乙方应向甲方项目经理要求留在施工场地的必要管理人员及保卫人员的费用由甲方承担。 （5）工程所需清理、修复费用，由甲方解决。 (6)延误的工作时间相应顺延; 二十五、文物和地下障碍物 1、在劳务作业中发现古董、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时， 乙方应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知甲方项目经埋，甲方项目经理应于收到书面通 知后24小时内报告当地文物管理部门，甲方和乙方按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。甲方承担由此发生的费用，顺延合同工作时间。如乙方发现后隐瞒不报或哄抢文物，致使文物遭受破坏，贵任者依法承担相应责任。 2、劳务作业中发现影响工作的地下障碍物时，乙方应于8小时内以书面形式迎知甲方项日经理，同