劳务分包协议书架子工.doc

劳务分包协议书发包方（简称甲方）：承包方（简称乙方)：根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律规定，遵循平等自愿、公证和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。1、 工程名称：东海县晶都瑞嘉花园小区1#办公楼2、 承包项目：脚手架工程3、 工作内容： 主体脚手架搭拆。（1）主体脚手架搭拆及楼梯、电梯、洞口、临边等所有安全防护工程；（2）大件机械机具安全防护棚等搭拆工程 4、承包方式：劳务分包5、承包价格：基础以下 5 元/平方米，基础以上 11 元/平方米（按图纸建筑面积计算）5-1、承包价格包括以下内容：（1）、人工费、生活费、现场管理费、（2）现场安全文明施工；（3）协助所用材料卸车等承包范围内的所有费用, （4）消耗材料及手头工具。 6、安全生产标准：无安全事故7、工程质量标准：优良8、乙方向甲方提供劳务人员 40人，管理人员 2名9、合同工期： 年 月 日 至 年 月 日。 10、劳务费的结算和支付；10-1、基础0.00米以下只支付工人基本生活费，工程按进度完成至地上四层（五层现浇板砼浇筑完毕）后支付完成工程量的工程款的50%，四层以上按工期进度每完成四层支付完成工程量的工程款的70%，主体结束付工程款的70%，余款待工程架体拆除完成后两个月内付清。变更工程量合同总量10%的工程款不予增减，超过10%部分按实结算。10-2、承包内容以外发生的零用工，由施工负责人安排，当日签证，经项目经理审核后，当月汇总存档，隔月无效，结算时不在增补以前发生的零工。11、安全生产、文明施工。11-1、乙方对本班组安全生产负全责，乙方（班组长）为本班组安全生产第一责任人，如因其玩忽职守，擅离生产岗位，本班组发生的一切安全生产事故及经济损失均有乙方承担。11-2、乙方每天班前必须进行安全讲话，要求职工提高自保意识并做好安全讲话记录，如班组管理不善，班组人员野蛮施工，违章操作，未按工地相关制度执行，无安全管理措施和班前讲话或粗心大意引起的高空落物等伤人事故的，所造成的经济损失在5万元以内的由乙方自己承担，超过5万的部分由甲方承担。11-3现场必须文明施工，工完场清，材料工具按指定位置码放整齐，严禁随地大小便等，尤其是在楼层内大便，如发生按500元/次予以处罚，严禁发生偷盗、打架、斗殴现象，如发生偷盗、打架斗殴对班组处5000元/次罚款，严重者并追究其责任，由责任方和其所在班组承担一切费用，直到追究刑事责任。12、工程质量： 12-1、乙方在参加分部、分项工程施工中，在技术上要熟悉施工图纸，掌握施工规范具体要求，严格按标准要求组织施工；建立、健全同项目部一体的管理体系。 12-2、乙方建立本班组质量管理体制，对完成的分项任务，应实行班组内部自检、自测、互检、挂牌施工，自我考评，合格后再向甲方报验，乙方在施工中发现设计有误，须立即向甲方提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。如因甲方指挥失误，造成乙方返工，一切人工费由甲方承担。如因乙方原因，造成工程质量不达标、影响工期进度，造成材料浪费，一切损失由乙方承担，并根据所造成的后果情节严重情况，甲方有权予以处罚。 12-3、因乙方施工质量原因，甲方下达整改通知，乙方必须在规定时间内进行整改，如整改不及时，甲方有权派其他班组整改乙方不合格产品，所发生的费用双倍从乙方劳务价款中扣除；如甲方给乙方多次下达通知提出整改要求，而乙方玩忽职守，甲方有权责其停工，态度恶劣，情节严重者甲方有权清退乙方。 13、工期要求： 13-1、施工过程中，乙方应按甲方下达的施工进度计划执行，必须保质、保量。 13-2、因乙方责任造成质量事故等延误施工期限其一切损失概由乙方承担。14、材料、机具。 14-1、甲方提供的设备、机具、用具等，工程完工时，乙方应及时归还甲方，遗失或损坏，照价赔偿。 14-2、乙方自备的工具： 手头工具 14-3、乙方应遵守和执行甲方材料机具领用制度，对领用的材料、机具要与甲方共同清点，履行书面领、还手续。14-4、精心维护保养本班组使用的机械设备，严禁私自动用其他班组的机械设备，严格按操作规程办事，操作工人必须持证上岗，对各种机械设备要有专人使用，定期保养，如使用不当，人为损坏，按价赔偿，并接受工地处罚。14-5乙方应遵守和执行甲方材料领用的有关规定，并设有专人领取保管、送还。乙方在施工过程中，应注意节约材料，严禁人为浪费。浪费要罚款，并直接与结算劳务费挂钩。15、甲方权利和义务： 15-1、有权要求乙方按国家及地方现行施工规范进行施工，有权组织调配劳动力，乙方必须服从统一管理。 15-2、有权监督，检查乙方在施工中履行承包义务情况，有权对违章者予以处罚。 15-3、为乙方提供施工图纸并进行技术交底、安全交底，对乙方职工进行入场安全教育，定期培训。 15-4、为乙方办理施工的合法证件(就业证、暂住证、技能上岗证、健康证及伤害保险)，其费用均包含在乙方承包价格中。 15-5、对已注册人员中途退场的，加倍扣回所有办证费用，以及与其有关的所有费用。因特殊情况确有正当退场的，经甲方同意只扣回办证本金。15-6、甲方按时提供必要的材料，如果由于甲方原因导致材料提供不及时，造成乙方窝工等，乙方有权要求甲方赔偿人工窝工等费用。16、乙方的权利、义务 16-1、乙方对其确立劳动关系的工人必须认真审定，符合上级有关部门招工规定。招收人员必须有合法证件，有足以胜任本工种的资力，保证本组工人的身心素质无劣迹，身体健康无暗病、传染病等，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。如有隐瞒或不能胜任本工种的，一切后果由乙方承担。 16-2、乙方需将其作业人员登记入册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号)交甲方办理有关手续 。 16-3、在施工过程中，乙方必须保证人员相对稳定，不能随意变更注册人员、保证按期、按质、按量完成甲方下达的生产任务，服从甲方的统筹安排，统一调动。如乙方私抬乱雇，随意变更人员，使用未注册人员所发生的一切后果和费用全由乙方承担。 16-4、乙方承包被告单独核算，自负盈亏。明确工人劳动报酬，对本班组工人工资负全责。确保工人的工资兑现。 16-5、遵守甲方所规定的各项规章制度工、条例、细则，进入施工现场必须戴好安全帽，挂好胸卡，服从管理，听从指挥，如有违反按工地纪律制度处罚。17、违约责任： 17-1、在施工过程中，乙方出现：(1)施工进度跟不上；(2)工程质量不符合要求；(3)发生重大安全事故；(4)文明施工达不到要求；(5)材料浪费严重；(6)劳动力明显不足；(7)班组管理不善，违纪违章；(8)被项目部责令退场等，必须承担对甲方经济、名誉造成的损失及违约责任。对乙方所完成的工作量按下列方式结算：(1)乙方完成的工作量不足所承包工作量总额的30%，工资不予结算；(2)乙方完成所承包的工作量总额的50%，工资按所完成工作量的30%计算工资，同时扣除乙方所发生的各种费用。(3)乙方完成所承包工作量的80%，工资按所完成工作量的50%计算工资，同时扣除乙方所发生的各种费用。 17-2、本合同双方签字生效后，违约方须承担违约金 伍万 元。 17-3、乙方未按甲方选定的施工人员进场，甲方有权要求乙方在规定时间内进行调整，乙方无法调整时，甲方有权暂不安排施工任务(窝工损失乙方自负)，并书面通知乙方，直到终止合同。18、本合同一式两份，双方签字后生效，甲乙双方各