2010年监理工程师《建设工程合同管理》临考冲刺试卷(9)-中大网校.doc

中大网校引领成功职业人生 2010年监理工程师建设工程合同管理临考冲刺试卷(9)总分：110分 及格：66分 考试时间：120分一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)(1)设计合同示范文本规定，方案设计文件的设计深度应能满足（ ）的需要。 A. 控制概算B. 编制招标文件C. 施工图设计D. 非标准设备制作(2)委托监理合同中不属于监理人义务的内容是（）。A. 公正地维护有关方面的合法权益B. 派驻足够的人员从事监理工作C. 完成委托人提出的附加工作与额外工作D. 负责合同的协调管理(3)工程师在确认工期是否顺延时，应当首先（）。 (4)施工过程中因承包人原因导致工程实际进度滞后于计划进度，承包人按工程师要求采取赶工措施后仍未按合同规定的工期完成施工任务，则此延误的责任应由（ ）承担。A. 工程师B. 承包人C. 工程师和承包人D. 发包人(5)FIDIC土木工程施工合同条件规定，工程保险期限应为（）A. 从投保之日到最终结算日B. 从投保之日到工程竣工移交之日C. 从现场开始工作到工程竣工移交之日D. 从现场开始工作到解除缺陷责任期结束(6)在材料采购合同中，由供货方运输的货物，运输过程中发生的问题由（）负责。 (7)订立施工合同时，发包人与承包人在合同中商议以2辆汽车抵付一部分工程款，但是对于支付地点没有做出明确约定。合同生效后，双方通过协商也未达成一致。工程款结算后，只剩这2辆汽车，发包人认为应由承包人来提取，承包人认为应由发包人送达，则这2辆汽车的支付应在（ ）履行。A. 发包人所在地B. 承包人所在地C. 合同订立地D. 非发包人所在地与承包人所在地的第三地(8)经济合同履行原则要求按合同规定的（）履行。A. 时间B. 标的C. 价款D. 地点(9)FIDIC合同条件规定当颁发部分工程移交证书时，（）。A. 不应返还保留金B. 应退还一半保留金C. 应退还该部分工程占合同工程相应比例保留金的一半D. 应全部退还保留金(10)监理人可单方面提出终止合同的条件之一是（）。A. 委托人拒付支付通知中监理人要求的附加工作酬金B. 暂停执行监理业务超过3个月C. 委托人无正当理由拖欠监理酬金30日以上D. 委托人未能为监理人提供必需的工程资料(11)FIDIC施工合同条件规定，工程通过竣工验收达到合同规定的“基本竣工”要求后，承包商申请颁发接收证书。该“基本竣工”是指（）。A. 完成扫尾，清理施工现场工作B. 完成所有缺陷修复工作C. 能按预定目的交给业主占用或使用D. 完成主体工程的施工任务(12)当事人以土地使用权抵押的，抵押合同自（）之日起生效。A. 签订B. 登记C. 履行D. 主合同生效(13)施工合同文本中，属于不可抗力被迫终止合同的事件不包括（）。A. 建设项目依据国家计划被取消B. 战争C. 动乱D. 协议条款内约定等级以上的地震(14)FIDIC施工合同条件规定，业主发出中标函的（）天内，接到承包商提交的履约保证后，双方签署的法律性标准化格式文件就是合同协议书。 (15)下列关于合同生效的时间说法不正确的是（）。 A. 一般说来，依法成立的合同，自成立时生效B. 书面合同自当事人双方签字或者盖章时生效C. 附解除条件的合同，自条件成就时生效D. 附生效条件的合同，自条件成就时生效(16)由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于（）。A. 正常工作B. 附加工作C. 额外工作D. 意外工作(17)设计人交付设计文件完成合同约定的设计任务后，发包人从项目预期效益考虑要求增加部分专业工程的设计内容。由于设计人当时承接的设计任务较多，在发包人要求的时间内无力完成变更增加的工作，故发包人征得设计人同意后，将此部分的设计任务委托给另一设计单位完成。变更设计完成并经监理工程师审核后发给承包人施工，但因设计原因出现质量事故，则事故的责任应由（）。A. 设计人承担B. 承担变更的设计人承担C. 设计人与承接变更的设计人共同承担D. 承接变更的设计人与监理工程师共同承担(18)施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，施工合同专用条款的解释顺序应在（）。 (19)给指定分包商的付款应从（）内开支。A. 进度款B. 变更价款C. 预付款D. 暂列金额(20)建设工程监理规范规定，施工阶段监理工作的一项重要工作内容是制定监理工作程序，制定监理工作程序应体现事前控制和（ ）的要求。A. 事中控制B. 主动控制C. 动态控制D. 事后控制(21)施工合同双方发生争议，就以下文件优先用（）来解释。A. 专用条款B. 通用条款C. 图纸D. 工程量清单(22)工程施工完毕，经验收检验后确认达到竣工标准，应以（）日确认为承包人的竣工日。A. 承包人自检合格B. 承包人递交竣工验收报告C. 竣工检验开始D. 竣工检验完毕，有关各方在竣工检验报告签字(23)FIDIC合同条件规定，在颁发整个合同工程的接收证书后84天内，承包商应向工程师报送（）。A. 最终报表B. 竣工报表C. 结清单D. 临时支付报表(24)通过招标选择的承包人，在合同协议书内明确的工期总天数应为（）。 (25)FIDIC条款60条是（ ）A. 支付的核心条款B. 工程变更的核心条款C. 索赔应遵循的程序D. 工程延期应遵循的程序(26)企业法定代表人授权合同部经理对外签订合同，属于（）的法律行为。A. 法定代理B. 指定代理C. 代表企业D. 代表部门(27)在国外，建筑工程一切险的投保人一般是（）。A. 业主B. 承包人C. 监理人D. 发包人(28)大型非标设备采购，买卖双方订立（）进行交易。 A. 施工合同B. 买卖合同C. 采购合同D. 承揽合同(29)投标人串通投标、抬高标价或者压低标价的行为是（）。A. 市场行为B. 企业行为C. 正当竞争行为D. 不正当竞争行为(30)依据法律的直接规定而产生代理权的一种代理，称为（）。A. 无权代理B. 委托代理C. 法定代理D. 指定代理(31)如果法律和当事人双方对合同的形式、程序均没有特殊要求时，（）日合同成立。A. 要约生效B. 承诺生效C. 双方当事人签字或者盖章D. 附生效期限的合同期限界至(32)信息来源较杂、较多，信息渠道还不正式的阶段是（ ）。 A. 施工准备阶段B. 施工实施阶段C. 竣工保修阶段D. 可行性研究阶段(33)施工企业与材料供应商订立的材料供应合同中，约定违约金是2.0万元，但供应商的违约行为给施工企业造成的损失是2.2万元，施工企业应要求供应商支付（）。A. 4.2万元B. 2.2万元C. 2.0万元D. 0.2万元(34)合同法规定，建设工程合同中没有规定的，适用（ ）的有关规定。A. 委托合同B. 技术合同C. 承揽合同D. 买卖合同(35)具有合同撤销权的当事人自知道撤销事由之日起（）内没有行使撤销权，撤销权消失。A. 3个月B. 6个月C. 1年D. 2年(36)根据施工合同（示范文本）的规定，从合同约定开工日起至（）止的日历天数为承包人的施工期，据此与合同工期相比较判定承包人是否工期违约。A. 承包人自检合格日B. 承包人提交竣工报告日C. 竣工验收合格工程师签字日D. 竣工验收通过，承包人提交竣工验收报告日(37)设计合同中，判定设计人是否延误完成设计任务的期限是指（）。A. 从订立合同之日起，至交付全部设计文件之日止B. 从设计人接到发包人支付的定金之日起，至交付全部设计文件之日止C. 从订立合同之日起，至完成全部变更设计文件之日止D. 从设计人接到发包人支付的定金之日起，至完成全部变更设计文件之日止(38)依据委托监理合同示范文本，当委托人严重拖欠监理酬金而又未提出任何书面解释时，监理人可（）。A. 发出终止合同通知，通知发出14日合同即行终止B. 发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知到达即行终止C. 发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可在第一个通知发出35日内终止D. 发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知发出42日仍未得到答复可终止合同(39)在施工合同中，工期可以顺延的根本原因在于（）。A. 属于承包人应承担的风险B. 属于工程师应承担的风险C. 属于发包人应承担的风险D. 处于关键线路，影响总工期(40)接到采购方的书面异议通知后，供货方应在（ ）天内，负责处理，否则即视为默认采购方提出的异议和处理意见。A. 5B. 7C. 10D. 14(41)在合同的订立中，当事人一方向另一方提出订立合同的要求和合同的主要条款，并限定其在一定期限内作出答复，这种行为是（）。A. 谈判B. 要约邀请C. 要约D. 承诺(42)违约导致建设工程合同关系的变更是法律事实中的（ ）。A. 违法行为B. 合法行为C. 自然事件D. 社会事件(43)招标文件要求工程的施工期限不得超过20个月，承包商在投标书内承诺18个月竣工。施工过程中，工程师因变更批准顺延工期l个月；填筑工程施工中遇到虽未达到合同约定不可预见外界条件等级的连续降雨，工程师为了保证工程质量，指示该部分的施工停工05个月。则判定承包商提前或延误竣工标准的合同工期应为（）个月。 (44)FIDIC施工合同通用条件规定，如果由监理工程师批准的承包商的变更建议包括一项对外部分永久工程的设计的改变，双方没有其他协议，（）应设计该部分工程。 (45)某设备安装施工合同约定的开工日为2月1日。由于土建承包人延误竣工，导致安装承包人实际于2月10日开工。安装承包人在5月1日安装完毕并向工程师提交了竣工验收报告，5月10日开始进行5天启动连续试车，结果表明施工安装有缺陷。安装承包人按照工程师的指示进行了调试工作，并于5月25日再次提交请求验收报告。5月26日再次试车后表明安装工作满足合同规定的要求，参与试车有关各方于6月1日签署了同意移交工程的文件。应以（）的时间与合同工期比较，判定承包人是提前竣工还是延误竣工。A. 2月1日至5月10日B. 2月1日至5月25日C. 2月10日至5月26日D. 2月10日至6月1日(46)在建设工程施工合同中使用专利技术及特殊工艺施工的处理是（）。A. 如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应负责办理相应的申报手续，承担申报试验使用等费用B. 如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应负责办理相应的申报手续，承包人承担申报试验使用等费用C. 若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得工程师的认可，然后由发包人负责办理申报手续，承包人承担有关费用D. 若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得工程师认可，然后由承包人负责办理申报手续，发包人承担有关费用(47)在施工过程中，承包人应对自己采购的材料设备质量进行严格的控制，当承包人采购的材料设备与设计或者标准要求不符时，（ ）是错误的。 A. 要求承包人拆除B. 承包人承担由此发生的费用C. 承包人可存放这些材料设备于现场，并按照工程师的要求重新采购符合要求的产品D. 由此造成工期延误不予顺延(48)(2009年真题)对债务人以明显不合理低价转让财产危害债权人利益的行为，债权人可以 （）撤销。 (49)进行施工中间验收后，在合同约定的时间内，监理工程师即未在验收记录上签字，也未提出任何不合格的意见，则承包商（）。A. 可继续施工B. 应等待监理工程师进一步指示后在施工C. 要求监理工程师再次检验D. 可报请业主作出决定(50)(2008年真题)依据中华人民共和国合同法的规定，下列文件中，属于要约的 是（）。 二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分)(1)关于监理人履行合同的监督控制，下列说法正确的是（）。A. 监理人所选择的监理工程分包单位必须事先得到委托人的认可B. 监理人调换总监理工程师时，必须经委托人同意C. 监理人有义务按期提交月、季、年度的监理报告D. 委托人可以按规定要求监理人对重大问题提交专项报告E. 合同专用条款或监理人的投标书中，应明确总监理工程师人选、监理机构派驻人员计划(2)指定分包商的特点包括（）。A. 与业主签订合同B. 承包商负责协调管理C. 从暂列金额项内支付D. 指定分包商违约由承包商承担责任E. 工作内容不属于合同约定承包商必须完成的工作范围(3)仲裁协议包括如下（ ）内容A. 请求仲裁的意思表示B. 不向法院起诉的承诺C. 仲裁事项D. 双方争议的解决方式E. 所选定的仲裁委员会F. 争议调解人(4).设计合同发包方的义务包括（）。A. 为设计人员提供工作和生活条件B. 明确设计范围和深度C. 委托施工图设计，应在规定的日期向承包人提供批准的可行性研究报告D. 按合同承担设计文件的保密责任E. 向施工单位进行技术交底(5)施工合同按照计价方式的不同可以分为（）等。A. 总承包合同B. 分别承包合同C. 固定价格合同D. 可调价格合同E. 成本加酬金合同(6)监理招标评审投标书中的人员配备情况时，主要优选出（ ）的标书。 A. 总监理工程师的素质高B. 拟派驻监理人员的数量多C. 专业方面满足监理工作范围的需要D. 人员的取费标准最低E. 人员派驻计划合理(7)监理服务是监理单位的高智能投入，服务工作的好坏取决于（）。 (8)(2009年真题)按照中华人民共和国合同法，当债务人的行为可能造成债权人权益受到损害时，债权人可以行使撤销权，债务人的行为包括（）。 (9)合同不当履行的处理包括（）。A. 因债权人致使债务履行困难的处理B. 提前或部分履行的处理C. 合同不当履行中的保全措施D. 部分合同失效的处理E. 合同部分撤销的处理(10)工程师对不可抗力风险的识别和防范内容有（）。A. 识别可能发牛不可抗力的因素B. 督促当事人转移不可抗力风险C. 督促承包人采取有效防范措施D. 审核不可抗力对承包商造成的损失E. 发牛不可抗力采取的有效手段(11)下列哪些属编制标底应遵循的原则（ ）A. 一个工程只能编制一个标底B. 标底应考虑价格变动因素C. 根据设计文件、招标文件、标准、定额等编制标底D. 标底价格应与投标者协商确定(12)建设工程监理的依据之一是工程建设文件，具体的工程建设文件包括（ ）等文件。A. 批准的可行性研究报告B. 建设工程规划许可证C. 工程建设标准强制性条文D. 施工许可证E. 建设项目选址意见书(13)采用FIDIC施工合同条件的工程，进度计划的内容一般包括（ ）等。A. 实施工程的计划进度B. 分包商在施工阶段的安排C. 重要检查检验的次序和时间D. 保证计划实施的说明文件E. 滞后于进度计划的责任(14)按照施工合同示范文本的规定，由于（ ）等原因造成的工期延误，经工程师确认后工期可以顺延。A. 发包人未按约定提供施工场地B. 分包人对承包人的施工干扰C. 设计变更D. 承包人的主要施工机械出现故障E. 发生不可抗力(15)有效合价系不包括（ ）的合同价格A. 净标价B. 暂定金额C. 计日工D. 税金(16)采用质押方式作为合同担保时，主要特点表现为（ ）A. 担保财产需转移给债权人B. 担保财产不需转移给债权人C. 担保财产在担保期内债权人仍可使用D. 担保财产在担保期内债权人无权使用E. 不履行债务时，债权人可依法处置担保财产(17)工程开工前，合同双方应做好有关准备工作，就监理工程师而言，特别要做好（）。 (18)在材料采购合同履行过程中，导致供货方送货或代运过程中不能顺利交接货物，所产生的后果均由采购方承担的行为有（）。 (19)施工招标划分合同工作范围时，应考虑的影响因素包括（ ）A. 有利于本地区的承包商B. 有利于本系统的承包商C. 施工内容的专业要求D. 避免施工现场的交叉干扰E. 对项目建设总投资的影响(20)下列关于施工合同履行过程中，有关隐蔽工程验收和重新检验的提法和做法错误的有 （ ）。A. 工程师不能按时参加验收，须在开始验收前24小时向承包人提出书面延期要求B. 工程师未能按时提出延期要求，不参加验收，承包人可自行组织验收C. 工程师未能参加验收应视为该部分工程合格D. 虽经工程师验收工程质量符合要求，但如果验收记录上没有工程师的签字，承包人不可以继续施工E. 由于工程师没有参与验收，则不能提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求(21)中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的（ ）分包给他人完成 A. 部分非主体工作B. 全部非主体工作C. 部分非关键性工作D. 全部非关键性工作(22)依照建设工程委托监理合同标准条件的规定，监理人执行监理业务过程中可以行使的权力包括（）。A. 工程设计的建议权B. 工程规模的认定权C. 工程设计变更的决定权D. 承包人索赔要求的审核权E. 施工协调的主持权(23)(2008年真题)某监理合同在履行过程中，由于委托人变更设计使监理工作增加了工作内容，延长了持续时间，这种情况下监理人应（）。 (24)FIDIC条款关于进度款的支付管理的通用条件中，针对预付款金额不少于22%的情况规定了管理程序，下列正确的是（）。A. 预付款的数额由承包商在投标书内确认B. 预付款保函金额始终保持与预付款等比例C. 承包商首先应提交履约保函和预付款保函给业主并通知工程师D. 工程师在21天内签发预付款支付证书E. 从达到合同总价的10%那个月起扣(25)建设工程施工合同范本的附件包括（ ）等。A. 协议书B. 通用条款C. 工程质量保修书D. 专用条款E. 发包人供应材料设备一览表(26)无效建设工程合同的确认权归（）。A. 建设行政主管部门B. 人民法院C. 仲裁机构D. 工商行政管理部门E. 监理单位(27)在合同仲裁制度中，首席仲裁员由（）。 (28)当事人订立合同，采取（）方式。 A. 要约邀请B. 要约C. 承诺D. 担保(29)勘察设计合同的承包方因勘察设计质量低劣引起返工或未按期提交勘察设计文件、拖延工期造成损失时，应由（）。A. 承包方继续完善勘察设计B. 发包方与承包方解除勘察设计合同C. 承担与受损失部分勘察设计费相当的赔偿金D. 视造成损失浪费的大小减收或免收勘察设计费E. 视造成损失浪费的大小赔偿发包方实际损失(30)按照设计合同示范文本的规定，（）属于发包人的责任。A. 提供设计依据资料B. 提供设计预算资料C. 向施工单位进行设计交底D. 对设计成果组织鉴定和验收E. 提供设计人员需要的工作和生活条件答案和解析一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)(1) :A设计深度要求。方案设计文件的设计深度应能满足编制初步设计文件和控制概算的需要。(2) :C委托监理合同中监理人的义务共有8条，其中(1)公正地维护有关方面的合法权益(选项A)；(2)派驻足够的人员从事监理工作(选项B)；(8)负责合同的协调管理工作(选项D)均为监理人的义务，而选项c的“附加工作与额外工作”虽然也是监理人必须履行的义务，但其不是委托监理合同中规定的工作，委托监理合同中约定的工作性质属于正常的嘲工作，故选项C不正确。(3) :D(4) :B因承包人自身的原因造成工程实际进度滞后于计划进度，所有的后果都应由承包人自行承担。工程师不对确认后的改进措施效果负责，这种确认并不是工程师对工程延期的批准，而仅仅是要求承包人在合理的状态下施工。因为，如果修改后的进度计划不能按期完工，承包人仍应承担相应的违约责任。(5) :C(6) :B(7) :A合同履行遵循全面履行的原则。合同有明确约定的，应当依约定履行；合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明的，可以协议补充。不能达成补充协议的，若属于履行地点不明确的，给付货币的，在接收货币一方所在地履行；其他标的在履行义务的一方所在地履行。发包人应履行支付义务，故应在发包人所在地履行。(8) :B(9) :C(10) :C(11) :C(12) :B(13) :A(14) :C(15) :C(16) :B一、监理人应完成的监理工作。1附加工作。附加工作是指与完成正常工作相关，在委托正常监理工作范围以外监理人应完成的工作。包括由于非监理人原因而增加的工作量、延续时间、工作内容、工作范围等。2额外工作。额外工作是指正常工作和附加工作以外的工作，即非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务前不超过42天的准备工作时间。(17) :B按照合同法规定，承担违约责任的条件采用严格责任原则，只要当事人有违约行为，即当事人不履行合同或者履行合同不符合约定的条件，就应当承担违约责任。本题因为变更设计原因出现质量事故，所以事故的责任应由承担变更的设计人承担。(18) :D(19) :D(20) :B根据建设工程监理规范的有关规定：制定监理工作总程序应根据专业工程特点，并按工作内容分别制定具体的监理工作程序。制定监理工作程序应体现事前控制和主动控制的要求。(21) :A(22) :B(23) :B竣工结算1承包商报送竣工报表。颁发工程接收证书后的84天内，承包商应按工程师规定的格式报送竣工报表。(24) :B(25) :A(26) :C(27) :B(28) :D(29) :D(30) :C本题主要考查的是法定代理的概念。法定代理是指根据法律的直接规定而产生的代理。法定代理主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式。 (31) :B(32) :A在施工准备期，信息的来源较多、较杂，由于参建各方相互了解还不够，信息渠道没有建立，收集有一定困难。因此，更应该组建工程信息合理的流程，确定合理的信息源，规范各方的信息行为，建立必要的信息秩序。(33) :B若违约金不足以偿付采购方所受到的实际损失时，可以修改违约金的计算方法，使实际受到的损失能够得到合理的补偿。(34) :A(35) :C(36) :D(37) :B(38) :D(39) :C工期可以顺延的根本原因在于：这些情况属于发包人违约或者是应当由发包人承担的风险。反之，如果造成工期延误的原因是承包人的违约或者应当由承包人承担的风险，则工期不能顺延。(40) :C合同内应具体写明采购方对不合格产品提出异议的时间和拒付货款的条件。采购方提出的书面异议中，应说明检验情况，出具检验证明和对不符合规定产品提出具体处理意见。凡因采购方使用、保管、保养不善原因导致的质量下降，供货方不承担责任。在接到采购方的书面异议通知后，供货方应在10天内（或合同商定的时间内）负责处理，否则即视为默认采购方提出的异议和处理意见。(41) :C(42) :A法律事实包括行为和事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生变更和消灭的行为，包括作为和不作为两种表现形式。行为还可分为合法行为和违法行为。凡违反国家法律规定的行为是违法行为。如：建设工程合同当事人违约，导致建设工程合同关系的变更或者消灭。事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起合同法律关系产生、变更、消灭的客观现象。这些客观事件的出现与否，是当事人无法预见和控制的。事件可分为自然事件和社会事件两种。(43) :A(44) :D(45) :C(46) :A(47) :C承包人采购的材料设备。（3）承包人采购的材料设备与设计或者标准要求不符时，承包人应在工程师要求的时间内运出施工现场，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，工期延误不予顺延。 2.承包人负责采购的材料和设备。（2）工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时，应要求由承包人负责修复、拆除或重新采购，并承担发生的费用，工期延误不予顺延。(48) :C(49) :A(50) :B二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分)(1) :A, B, C, E(2) :B, C, E(3) :A, C, E(4) :B, D(5) :C, D, E合同的计价方式。建设工程施工合同(示范文本)通用条款中规定有3类可选择的计价方式，包括固定价格合同、可调价格合同和成本加酬金合同。(6) :A, C, E监理招标的特点。1宗旨是对监理单位能力的选择。2报价在选择中居于次要地位。监理招标的评标主要侧重于监理单位的资质能力、实施监理任务的计划和派驻现场监理人员的素质。综上，本题答案为A、C、E。(7) :A, B, D(8) :A, C, D(9) :A, B, C合同不当履行的处理有：(1)因债权人致使债务人履行困难的处理；(2)提前或者部分履行的处理；(3)合同不当履行中的保全措施。(10) :A, B, C, E不可抗力事件发生后，对施工合同的履行会造成较大的影响。工程师应当有较强的风险意识，包括及时识别可能发生不可抗力风险的因素；督促当事人转移或分散风险(如投保等)；监督承包人采取有效的防范措施(如减少发生爆炸、火灾等隐患)；不可抗力事件发生后能够采取有效手段尽量减少损失等。(11) :A, B, C(12) :A, B, D, E建设工程监理的依据包括工程建设文件、有关的法律法规规章和标准规范、建设工程委托监理合同和有关的建设工程合同。其中工程建设文件包括：批准的可行性研究报告、建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、批准的施工图设计文件、施工许可证等。(13) :A, C, D(14) :A, C, E按照施工合同范本通用条件的规定，以下原因造成的工期延误，经工程师确认后工期相应顺延：（1）发包人不能按专用条款的约定提供开工条件；（2）发包人不能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使工程不能正常进行；（3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正