01 土石方合同.doc

公路工程施工合同甲方： 乙方： 甲方为了尽快完成承建的 工程，拟将部分工程承包给乙方施工，乙方愿意接受此项工程。经双方充分平等协商，达成以下合同条款。一、工程项目名称及桩号：路基土石方工程二、工程内容及工程数量的核定方式：见单价表三、承包方式：包工包料四、工程单价：详见项目经理部统一制定的工程单价表，表中未列项目双方另行商定。本合同工程单价不考虑材料价格的上下浮动。五、工期：自 年 月 日开工，至 年 月 日竣工，本合同有效工期为 天。六、质量要求及检验办法：1、质量要求：本合同工程质量必须达到交通部颁发的公路工程质量检验标准及业主就本项目工程所提出的技术规范要求。2、工程的检查及验收办法：业主、监理和甲方对乙方施工工程随时进行检查。如发现不符合施工技术规范质量要求，甲方有权要求乙方返工，其费用由乙方自负，并赔偿由此造成的甲方材料损失及机械费用，其费用从乙方工程款中扣回。隐蔽工程在隐蔽前，乙方要及时通知甲方检查，否则甲方不予计量，直至要求乙方自费返工。工程完工后，经业主和监理工程师验收合格，甲方才能予以计量结算。七、计量及支付：工程量的计算是经双方共同核定的有效工程量，土石成分以业主最终核定的比例下降10%为准。乙方每完成一项工程应及时通知甲方施工人员及合约部人员共同予以丈量计量。乙方应每月向甲方提供当月完成的工程量，甲方计量人员根据乙方提供资料及现场实际完成情况进行计量，同时按业主对甲方的支付程序，除按规定扣留质量保证金外，在业主将本合同工程款划拨至甲方帐户10天内，甲方支付乙方本月计量工程款。本合同工程涉及的税费按国家有关法律法规的规定，应由乙方交纳的概由乙方负责，税费已包含在本合同单价中。八、缺陷责任期和质量保证金：缺陷责任期执行业主的规定。属包工包料的工程项目，结算时甲方扣留乙方结算总金额的5%作为质量保证金。缺陷责任期满，业主将质量保证金返回至甲方帐户一个月内，甲方付清乙方的质量保证金。但在缺陷责任期内，如果因乙方的责任，业主扣除了本合同工程的质量保证金，则甲方如数从乙方的质量保证金中扣回。九、设计的变更：没有监理工程师的指令和甲方的通知，乙方不得进行任何的变更。如擅自变更，由此而造成返工或增加工程费用全部由乙方承担。业主及监理工程师下达的对本合同工程全部或部分进行变更的指令，乙方必须无条件执行。因变更引起的工程费用增减，按实际发生的工程量计算，与业主批复的变更无关。如甲方提供给乙方的工程量清单中有单价以工程量清单单价为准，若工程量清单中没有单价，则双方协商解决。十、甲方负责本合同工程纵向便道的拉通及硬化。乙方负责本合同工程施工平台硬化，临时工棚（含与本合同工程有关的临时工程）的建造及来回搬迁等所有费用均由乙方负责。十一、本合同所附图纸、规范、甲方提供给乙方的工程量清单和工程单价表等视为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。十二、双方责任：1、甲方责任：1) 负责提供中桩、边桩、水准点资料；2) 负责工程技术指导与监督，根据本合同工程施工的需要，向乙方提供一套图纸与相应的技术规范，负责乙方工程所用材料的试验工作；3) 协助乙方处理好与当地群众因工程施工而发生的难度较大的纠纷；4) 及时向监理提出检验、计量、支付申请，保证后续工程正常进行。2、乙方责任：1) 听从监理和甲方人员的指挥，严格按照业主和甲方提供的施工技术规范和设计图纸施工，保质保量按期完成本合同工程及缺陷的修复，使工程质量、进度达到甲方与监理工程师的要求；提供为本合同工程及其缺陷修复所需的足够的劳力、机械设备、材料和其它物品。2) 按照甲方要求的格式和内容，及时向甲方报送工程进度计划（含月进度计划）和施工技术方案，按甲方通知的日期进场开工。严格遵守工期条款，如因乙方原因延误工期，处以 元/天的罚款，直至终止本合同。3) 切实加强安全生产，牢固树立“安全第一”的观念。乙方在实施和完成本合同工程及其缺陷的修复过程中，非甲方责任而发生的人员伤亡、致残以及任何财产的损失，概由乙方负责，甲方不承担任何责任。4) 加强内部管理，严格遵守国家法律、法令、主动妥善处理好与当地群众的关系，尊重当地村民的风俗习惯，尽量避免和减少矛盾。如出现违法犯罪行为，被司法机关查处的，其责任由乙方自负。5) 严格保管好所领甲方的各种材料和各类机械设备。如果发现有盗卖、人为损坏或丢失的现象，甲方视情况按1-5倍予以索赔，从乙方工程款中扣回。6) 及时向甲方提出检验、计量、支付申请。7) 履行劳动用工合同，不拖欠民工工资。8) 乙方必须确保工程的合格率为100。 9) 乙方为完成项目施工与第三者签订的劳务聘用、材料采购、机械租赁等合同必须以乙方名义签订，由乙方独立承担民事责任。如发生法律纠纷，法院判决的结果全部由乙方承担，其间发生的相关费用全部由乙方负责，甲方无须向乙方解释，有权直接扣除与之相关的一切费用。 10) 乙方为工程施工与第三者发生的债务关系由乙方承担民事责任。十四、严禁转包、分包，一经发现，甲方将责令乙方退场，一切经济损失，乙方自负。十五、本合同工程涉及的保险事项，按业主的规定办理。十六、本合同未尽事宜，双方协商解决。因履行本合同而发生的争议应协商解决，如协商不成，可向甲方所在地人民法院依法提起诉讼。十七、