工程合同书(空白)1.doc

河南沧龙钢结构工程有限公司工程合同书工 程 合 同 书工 程 名 称： 建设单位（甲方）：施工单位（乙方）：河南沧龙钢结构工程有限公司签 定 日 期：工 程 合 同 书甲方： 乙方：河南沧龙钢结构工程有限公司根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，为明确双方在履行合同过程中的权利和义务，经双方协商自愿签订本合同，并依照履行。一、 工程名称：二、 工程地点：三、 本工程图纸（包括基础图纸）须经甲乙双方共同认可后加盖各方印章，基础及地坪施工由甲方负责并承担相应费用。四、 工地代表人选及责任：甲方驻工地代表。1、甲方派驻工地代表一名，代表甲方签发相关工程联系单、验收单、结算付款单、乙方进场单、乙方进场货物明细单等，一经该代表签署的所有单据甲方无条件承认并具有法律效力；若甲方代表易人，须提前五天书面通知乙方，其后任必须全面承担前任应负的责任。2、甲方驻工地代表的指令、联系单、通知等须经其本人签名，并以书面形式提交乙方代表，乙方代表在回执上签名后方生效。3、甲方派驻工地代表为：姓名 ，身份证号乙方派驻工地代表1、乙方派驻工地代表一名，代表乙方签发相关工程联系单、进场通知单、验收单等，一经该代表签署的所有单据乙方无条件承认并具有法律效力；若乙方代表易人，须提前五天书面通知甲方，其后任必须全面承担前任应负的责任，工程竣工时，该代表的权利终止。2、乙方驻工地代表的联系单、验收单、通知等须经其本人签名，并以书面形式提交乙方代表，甲方代表在回执上签名后方生效。3、乙方派驻工地代表为：姓名 ，身份证号五、 工程范围及内容： 六、 承包方式：包工包料七、 工程造价： 八、 施工前的准备甲方1、 甲方委托第三方设计的，在订立本合同时，甲方须向乙方提交第三方的设计方案并经甲乙双方共同书面确认、签章。2、 合同约定或甲方委托乙方设计的，在本合同签订时，甲方须提供本合同规定的资料、乙方认为应但由甲方提供的相应资料及技术条件供乙方设计，在设计完成后甲方有义务书面确认乙方的设计方案并签章。3、 在乙方进场前甲方应做好本工程符合钢结构安装要求的混凝土基础及预埋螺栓并验收合格；保证本工程施工所需各类车辆进出道路的畅通，以可以承载吊车通过和施工作业为最低标准，负责提供施工现场照明和动力用电。4、 开工前甲方应将该工程的建筑许可证等相关手续办理完毕（乙方对此项要求的相关手续无义务进行核实，乙方按合同约定或接甲方通知进场时即视为甲方已办理完毕上述相关施工手续，甲方表示对此进行认可）；如因开工手续等不完备致使工程无法施工所产生的相关责任和一切费用由甲方承担，并赔偿乙方所有经济损失；安装现场有第三者收取的合同之外的一切费用均有甲方承担。乙方积极组织原材料的采购制造加工，组织施工人员，按合同约定或接甲方通知进场安装。九、 工程工期：1、 自合同签订并乙方收到甲方定金之日起，乙方开始制作；其中制作工期 天，安装自进场之日起 天完工，具体进场施工安装的时间按合同约定或甲方通知为准。2、 甲方应当在乙方加工完毕 天内通知乙方进场安装；每逾期一日甲方应按工程总价的日万分之二向乙方支付保管费、保养费等费用；自加工完毕三个月时，甲方仍未通知乙方进场安装，则乙方有权变卖定作物，乙方可在所得金额中扣除一切材料费、加工费、本合同约定的保管保养费等费用后，将剩余金额退给甲方；如定作物变卖金额少于上述费用时，甲方应补足相应部分。如定作物不能变卖的，甲方应当赔偿乙方上述损失。3、如遇以下原因造成工期延误，工期做相应顺延，乙方就以下情况发生后三日内向甲方工地代表报告，甲方驻工地代表应当在接到乙方报告后三日内签署相应证明，甲方不予签署的，乙方可以邮电等方式告之甲方，甲方不予答复的即视为乙方所述内容和延期要求均被甲方确认。a甲方未能按约定日期支付工程预付款、进度款，影响乙方备料、制作、施工费支付，造成停工，使施工不能正常进行。b设计变更和工程量增加。c一周内非乙方原因停水、停电累计超过8小时。d不可抗拒的自然因素。十、 甲方责任：1、 甲方应做好建筑红线以外的“三通”，负责红线进场道路的维修。2、 甲方负责接通施工现场总的施工用电源，应满足施工用电量的需要。做好红线以内场地平整，拆迁清除全部障碍物（包括架空的隐蔽的），并提供有关隐蔽障碍物的资料。3、 甲方负责协调施工现场的一切事务，提供施工人员住宿，保证乙方的顺利施工。4、 因甲方原因延误乙方进厂日期，且乙方有权重新报价或解除合同。十一、 乙方责任：1、 在施工期间，乙方遵守业主有关安全的规章制度确保安全施工，文明施工。2、 执行施工图纸的要求和钢结构制作施工技术规范严格施工，保证质量。3、 乙方人员引起的安全事故乙方自行负责。十二、 付款方式： 甲方超过约定支付时间不支付工程款（进度款），乙方可向甲方发出要求付款通知，甲方收到乙方通告后仍不能按要求付款，可与乙方协商签定延期付款协议，经乙方同意后可延期支付。协议应明确延期支付的时间和应付款的利息。甲方不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担违约责任并赔偿乙方一切经济损失。十三、 工程变更及合同价款的调整：1、 施工中甲方对原设计方案进行变更，应在3日内以书面形式通告乙方并经乙方书面认可，乙方则以甲方的书面通告为进行加工的更改。2、 乙方在接到甲方书面变更通告并认可变更的应在3日内，向甲方提出工程价款变更报告，甲方核准后对工程拨付款进行调整拨付。十四、 工程质量及验收1、 工程质量以合同约定及设计图纸为准。2、 工程的验收：本合同项下工程以合同约定及设计图纸为验收标准，乙方只要按照合同约定及甲乙双方认可的设计图纸进行施工完毕即视为工程合格。验收应在乙方竣工通知发出后7日内开始（甲方驻工地代表应在乙方的竣工通知单上签名确认，如不签收，则乙方可通过向甲方或甲方派驻工地代表邮电等方式进行通知即视为甲方对此通知已确认），逾期不进行验收的，视为验收合格。3、 工程竣工验收后，甲方方可使用，如未经验收，甲方擅自使用或提前使用（甲方擅自开始装修、入住、办公等均视为甲方擅自使用或提前使用），甲方由此而失去工程质量异议并工期异议权，视为验收合格。十五、 保修：本工程止交工之日起半年内，乙方对所施工项目进行无条件保修。（因甲方使用原因造成的问题或不可抗拒的自然因素除外）十六、 违约责任：1、 甲方如不能按本协议约定的付款时间进行金额结算，乙方有权停止施工，并在乙方收到工程进度款三日内在开工，工期顺延，由此造成的在建工程损失、恢复施工必须的额外支出、停工、窝工的损失等相关所有损失均由甲方承担；甲同意该条款约定的各项损失按工程总造价的日5乘延误工期的天数向乙方支付违约金。2、除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法实际履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。十七、 争议：甲乙方双方发生争义时，可以通过协商解决，协商不成的，可向乙方所在地郑州市管城区人民法院提起诉讼。十八、 合同份数：本合同一式二份，甲乙方各执一份。十九、 其他约定：本合同未尽之事宜，甲乙双方另