运动场地工程合同样板.doc

工 程 合 约发包商（甲方）： 电话： 传真： 地址： 承包商（乙方）： 电话：020-8 传真：020-8 0地址： 按照中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，为明确双方在施工过程的权利、义务和责任，结合工程的具体情况，经双方协商同意签订本合同。第一条：工程项目1） 工程名称： 。2） 工程地点： 。3） 工程内容：第二条：承包方式：第三条：施工准备1） 甲方：负责原地基垃圾处理干净，无其他杂物；施工现场水、电供应；安全置放原料用地；提供运输通道，并保障运输通道的通畅，提供工棚供乙方施工人员居住（有煮饭、冲凉的地方）。2） 乙方：按照施工要求准备好机械人员等。第四条：工程工期1） 开工日期：2010年01月18日。2） 塑胶面层施工工期：25个晴天。备注：在履约过程中，根据变更设计所影响的工期和甲方责任，不可抗力所延误的工期等因素，须经甲乙双方签证认可后，进行调整，以最后确定竣工日期完成全部规定的工程建设项目的工期。第五条：工程款支付和结算1） 工程款支付和结算方式：汇款：单价不变，工程量按实际发生量计算。2） 工程款支付金额和时间：甲方在合同签订后，按以下规定额度向乙方支付合同款项。签订合同后3个工作日内付完工程总额30%的预付金，计人民币元肆万陆仟捌佰壹拾捌元整。材料人员进场付清工程款总额的60%，计人民币玖万叁仟陆佰叁拾陆元整。刮完加强层后滚面漆前付清工程款总额的80%，计人民币验收合格后15天内，按结算工程总造价扣除已支付的工程款及3%的保修金后的金额支付，保修金在验收合格之日算起满壹年后柒天内付清。 （备注：原料到场后如甲方未按合约进度付款，乙方有权将所有货物运回，由此而发生的费用，由甲方承担。）第六条：工程保修期1） 工程提供 壹 年保修，在保修期内如有问题，如需进行维修，乙方在接到甲方通知后两天赴现场处理，如有其他原因未能及时赶到，应在同甲方协商后，经甲方同意的情况下，尽快完成维修，若不能及时处理且未同甲方协商的，则视为乙方违约处理，发生的工程维护费在乙方的保修金内扣除。（不包括错误使用，人为破坏，天灾及地基结构损坏）。2） 保修期自竣工验收合格之日起。第七条：双方责任（一） 甲方责任：1） 委派监理及发包商施工员为现场管理代表，监督检查工程质量、进度，负 责设计图纸变更，工程期间的质量验收及其它事宜。2） 如工程中途停建、缓建或设计变更以及设计错误，甲方应采取措施弥补或减少损失，赔偿乙方所造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和材料积压等损失。3） 组织对工程竣工验收和办理竣工结算。4） 在竣工验收后的保修期内，因使用不当引起的工程质量问题，其返修费用由甲 方负责。（二） 乙方责任： 1）按施工安全规范做好施工质量、安全管理，指定安全、防火负责人，物件堆放整齐，道路畅通。 2）委派黄言传为现场施工管理代表，负责施工期间的施工质量，安全等问题。 3）做好施工原始记录。 4）施工中如发现设计错误或严重不合理时应即以书面通知甲方，否则造成的工程损失由乙方负责。 5）施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方负责承担。 6）对竣工验收后保修期内发现的施工质量问题，乙方负责免费维修。第八条：工程质量及验收 1）承包商施工材料进场时需经甲方连同监理人员检查核对才能使用。2）工程验收标准：、色泽鲜艳、美观；弹性适中、防滑性能好；耐摩擦、耐老化、使用寿命长；维护保养简便；无划痕、气孔，面平滑。3)施工过程中如存在质量问题，乙方须按相关要求即时整改，达到合同及施工组织设计的质量要求，并承担相应的整改费用及工程延期责任，否则甲方有权采取措施，直至终止合同，乙方须承担由此造成的甲方损失。4）工程完工前3天，由乙方向甲方发出竣工验收通知书，并在完工后2天内交甲方保管，保管期间发生的损坏由甲方负责。甲方代表在收到乙方送交的竣工验收报告15天内无正当理由不组织验收，视为竣工验收报告已被批准，即可办理结算手续。5）工程内容及质量符合要求的，双方签字盖章认可，如工程内容尚未完成或质量不合格的，由乙方在商定的期限内补建或返修后再进行验收，直至符合要求为止。并按最后验收合格的日期为竣工日期，由此发生的费用由乙方承担。6）工程竣工验收后，发包方方可使用。备注：面层施工完成后，需要一个星期的保养期才可投入使用。第九条：违约责任1) 甲方如不能按时付款，则按以下比例向乙方支付违约金。迟交时间5 天以上10天以下，每天按合同总额之5向乙方计付违约金。迟交时间10天以上（包含10天），每天按合同总额之10 向乙方计付违约金。备注：如甲方未按合约要求付款，造成的乙方工期延误，一切责任由甲方承担；逾期十五天以上（包括十五天），乙方有权终止合同，甲方必须赔偿全部损失。 2）乙方如不能按合同规定期限交货及安装，乙方应按下列比例向甲方支付违约金。 迟交时间 5 天以上，每天按合同总额之 5 向甲方计付违约金。 迟交时间 10 天以上，每天按合同总额之 10 向甲方计付违约金。 备注：逾期十五天以上（包括十五天），导致甲方工期延误任不能交货，则甲方有权终止合同，乙方必须退还已收的全部货款并赔偿甲方全部损失。3)未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其它问题，损失由甲方负责承担。4）因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第十条： 争议解决方式： 本合同在履行过程中发生的争议，应及时协商或调解，协商或调解不成时，向广州天河区人民法院起诉。第十一条：合同生效 本合同经双方签字，加盖双方公章或合同专用章即生效，工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。本合同签订后，甲、乙双方如需要提出修改时，经双方