设计合同(范本).doc

GF20000210建设工程设计合同(范本)(仅适用于南宁经济技术开发区内定点项目设计工程)工 程 名 称： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 工 程 地 点：南宁经济技术开发区 合 同 编 号： (由设计人编填)设计证书等级： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 发 包 人： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 设 计 人： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 签 订 日 期： 2013年 月 日 中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX设计人：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX发包人委托设计人承担 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX工程 设计，经双方协商一致，签订本合同。第一条 本合同依据下列文件签订：1.1 中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程勘察设计市场管理规定。1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3建设工程批准文件。第2条 设计依据2.1 发包人给设计人的委托书或设计中标文件。2.2 发包人提交的基础资料。第3条 合同文件的优先次序构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：3.1 合同书3.2 中标通知书3.3 发包人要求及委托书3.4 投标书第4条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）4.1 项目名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX工程 4.2 工程地点：南宁经济技术开发区。4.3 项目规模：项目名称工程量（m3）建安费（万元）总投资（万元）XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX工程4.4 内容：方案设计、初步设计及概算、施工图详图设计及预算。第五条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间：序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜 1经甲方认可的设计要点1委托之时第六条 设计人向发包人交付的设计文件、份数及时间：序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜1施工图及预算（预算8份，电子光盘CAD图2张）12本合同签订，资料提交齐全后20个工作日内报上级单位审批时间不计算在内第七条 费用7.1 设计费收费依据和计算方法按国家计委、建设部计价格200210号文的收费标准下浮 %执行，本项目总预算为XXXXXX万元，有关系数计取如下：专业调整系数1.0。本工程设计费暂定为人民币XXXXX元整（￥ 元），包含概预算编制等与设计相关的所有费用，设计费最终取费技术按南宁经济技术开发区财政评审中心审核后的上控价为准。第八条 支付方式8.1 设计人提交全部施工图设计文件并审查备案通过后15日内，发包人支付设计费至按批复后的施工图预算计算设计费总额的80%；工程竣工验收后一次性支付完剩余设计费。8.2 付款方式为银行转账，设计人请款前必须出具相应等额的发票。第九条 双方责任9.1 发包人责任：9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。 发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。 9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。 9.1.3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，发包人不需支付任何费用；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量支付设计费。9.1.4发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额万分之五的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。 9.1.5发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。 9.2设计人责任：9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人提交质量合格的设计文件，并对其负责。9.2.2设计合理使用年限为_按当前国家规范规定的使用年限_。 9.2.3设计文件未通过审批前的修改不计设计费用，如通过审批后作重大修改、变更，设计变更工作量在原工作量的30%内（含30%）部分不计设计费，超出30%部分按原设计收费标准的50%计取设计费。9.2.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金额为直接经济损失部份的10。9.2.5设计人提交的设计文件在评审过程中，若出现原则性错误的，设计人应无条件进行返工，返工时间计在设计总工期内。9.2.6设计人不得随意修改或变更经主管部门审批后的设计文件（除发包人要求以外），擅自修改或变更设计文件造成发包人损失的一概由设计人负责赔偿，赔偿按工程实际损失的金额支付给发包人。9.2.7由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的万分之五。 9.2.8合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍支付发包人违约金贰仟元整。9.2.9设计人交付设计文件后，按规定参加有关设计审查，提供相关审查资料，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。工程施工后，设计人及时派代表向发包人及施工单位进行技术交底，现场处理有关设计问题并按规定参加各阶段的项目验收工作。第十条 保密双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。 第十一条仲裁 本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由_南宁市 仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。 第十二条合同生效及其他 12.1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。 12.2设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。 12.3本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。 12.4发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。 12.5由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。 12.6本合同双方签字盖章即生效，一式_捌_份，发包人_伍_份，设计人_叁 份。 12.7本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。 12.8双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。 12.9未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。发包人：XXXXX