立交广告字体合同.doc

立交广告字体合同 广告字体施工分包协议甲方（承包人）乙方（分包人）为明确甲乙双方在施工过程中的权利和义务，促进双方友好配合协作，按时、保质保量地完成工程任务，根据中华人民共和国合同法及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，经甲乙双方友好协商，就字体施工分包事宜签订本合同，以便共同遵守。 一、工程名称 二、工程地点 三、工程分包范围广告字体的制作、安装固定。 四、合同工期xx年月日至xx年月日，保修3年。 因建设单位原因或设计变更和工程量增加以及不可抗力等因素造成工期延误，经建设单位工程师确认后，工期可顺延。 五、质量标准国家验收规范合格标准。 六、合同价款人民币整（￥元）。 七、结算和付款方式 1、结算方式本合同采用固定总价的方式。 2、付款方式甲方在合同签订后付40000元预付款。 在材料进场安装完成，经甲方竣工验收合格并开具全额发票后，在一周内付至合同款项的95%。 剩余款项作为质保金，质保期3年结束后无质量问题一次付清。 八、双方的权利和义务 1、甲方的权利和义务 （1）甲方负责按照合同约定及时拨付工程款。 （2）为更好地做好本项目相关协调工作，甲方指定联系人；联系电话。 乙方指定联系人；联系电话1。 2、乙方的权利和义务 （1）乙方需完成的工作原有广告字体龙骨的拆卸，广告字体、LED点光源的购买、加工、运输、装卸、安装及与工程相关的所有工作。 （2）本协议约定的工作由乙方自行组织人员实施，乙方须确保所承担的工作达到合同约定的工程质量和工期要求，并保证安全文明施工。 名称规格单位工程量综合单价（元/套）合价（元）备注名称规格单位工程量综合单价（元/套）合价（元）备注综合单价含广告字体、骨架、LED电光源的材料费、加工费、装卸运输费、安装费及相应的高空作业费、封路费、封路交通设施费、措施费、发票等所有费用 （3）乙方应为其工作人员办理意外伤害和意外伤害医疗保险，且负责所有人员上岗前必须通过技术培训、岗前安全培训，培训合格后方可上岗。 乙方人员在项目实施过程中发生的一切事故及各类纠纷均与甲方无关，一切责任由乙方自行负担，甲方不承担任何赔偿责任。 乙方在施工过程中造成的任何责任（包括侵权责任）均与甲方无关。 如乙方的工作人员在工作过程或上下班途中发生交通事故伤亡以及其它一切可能的伤亡，全部由乙方承担赔偿责任。 （4）乙方应规范管理，在项目实施过程中如出现与本项目相关债务支付及农民工工资发放不及时等问题，由乙方自行解决并承担全部责任及其费用；发生与本项目有关的乙方的债权人向甲方投诉的，甲方可直接截留乙方工程款，用于直接支付乙方相关债务。 （5）如因上述原因导致甲方被法院、仲裁、劳动仲裁等等部门判决、裁决、裁定、调解以及其它一切可能的形式承担赔偿责任，则乙方除应全额赔偿甲方所承担的赔偿责任外还应赔偿给甲方造成的一切损失（包括但不限于赔偿金、诉讼费、保全费、交通费、鉴定费、律师费）。 如经法院裁决需甲方先行代缴的相关费用，也由乙方先行全额支付给甲方。 若发生查封甲方账户的情况，每发生一次乙方须向甲方支付违约金五万元，同时甲方保留随时解除合同的权利，因以上原因对甲方造成的一切损失也均由乙方承担。 （6）乙方高空作业选用有经验的技术人员，采取防护手段，保证施工安全。 施工过程中发生意外事故，如人员伤亡、财务损失等由乙方承担责任。 （7）乙方完成合同内规定项目的拆除工作，不得破坏其他成品，否则由乙方承担责任。 （8）乙方高空作业人员不准从高空往地面抛掷物件，也不准从地面上往高空抛物件，应使用绳索、吊篮、高架车或吊车等传递物件。 特殊情况下，如果必须从高空往地面抛掷物件时，地面应有人看管，以确保不伤害他人和损坏设备。 （9）乙方在施工中，不得随意扩大施工占地面积，严禁堵塞交通及楼宇安全疏散通道，各种施工材料，设备不得乱堆乱发。 对施工中遗留的各种废料及物品，应做到当天施工当天清理，保证施工现场的清洁卫生。 （10）乙方如因管理不善等原因，导致施工现场混乱、发生事故等产生的后果均由乙方承担全部责任并负责赔偿。 事情严重的，甲方和乙方有权令其停工整顿，并协助司法部门追究有关人员的刑事责任。 九、工程质量要求本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和钢结构工程施工质量验收规范、建筑钢结构焊接技术规程验收标准及其各相关专业质量验收规范的规定、国家和地方颁发的有关标准为质量评定验收标准。 十、违约责任 1、因乙方原因造成工期延误的，每延误一天扣除10000元作为违约金。 乙方需在支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务；如因乙方原因导致发生客户投诉现象的，每发生一次罚款壹万至叁万圆（视情节轻重决定）人民币。 所有罚款由甲方从拨付乙方工程款中直接扣除。 2、因乙方未能按照合同约定工期完成施工，逾期超过10日，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付合同总价款30%的违约金，并赔偿因此给甲方造成的经济损失。 3、施工过程中若乙方出现人员上访、向建设单位或其他政府相关部门投诉等类似情况，每出现一天，罚款10000元，不足一天按一天计算。 十一、其他约定 1、本协议未尽事宜，甲、乙双方协商解决。 2、争议解决双方在履行合同的时候若发生争议，双方协商解决，协商不成，提请威海市人民法院裁决。 3、本合同自双方签字、盖章之日起生效。 4、本合同一式四份，甲、乙双方各两份。 十二、本合同所列明的地址、传真是甲乙双方相互寄递文件、通知的指定地址、传真，如有变更及时通知对方，否则由此导致文件、通知不能送达，由责任方自负。 凡一方按该地址发出的文件、通知均视为该方