防水施工合同书_第1页
防水施工合同书_第2页
防水施工合同书_第3页
防水施工合同书_第4页
防水施工合同书_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

防水工程施工合同工程名称： 承包人： 合同签订时间： 合同签订地点： 防水施工合同书发包人：承包人：根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，在平等、自愿、公平和友好的基础上，甲乙双方就本建设工程中分项工程施工协商一致，订立本合同：一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：甲方指定的施工范围内容：如（斜屋面、卫生间）二、工程承包范围及性质承包范围：甲方指定范围及区域内的防水工程承包性质：包工包料、包工期、质量、安全及材料运输和建设工程保修，保证现场文明施工三、合同工期开工日期：以甲方进场施工通知为准竣工日期：按发包人现场负责人工期要求进行施工四、工程质量要求及检验标准1、工程质量标准、按国家标准防水工程质量验收规范进行合格验收。2、质量检验标准，根据相关规范，检验标准击评定标准执行，材料进场前必须抽样经正规科研机构检验合格后再施工（必须出具检验合格证），按施工规范要求进行施工及验收。3、工程质量的验收，按实际完成工程量，经双方签字认可按实计算。五、承包人在施工过程中必须执行发包人和总包方的质量、安全、环境体系的有关规定。六、若工程质量达不到合同约定质量标准，出现渗漏问题，承包方必须无条件返工及进行相关处理。七、合同价款与支付：1、合同价款：以实际完成工程量为准2、支付方式：按工程量实际平方面积计算，每月支付80%，其余工程完工后结清。八、双方一般权力与义务：1、发包人现场生产负责人2、承包小现场生产负责人3、发包方提供承包方市工上的用水、电，提供一定范围施工场地4、发包人工作：a、保质、保量、按期完成施工任务；b、必须服从发包人和承包单位及监理公司现场管理规定，听从指挥；c、必须严格按施工规范要求进行施工，严格按照施工工艺施工；d、必须注意防水、防盗等安全事故的发生，一旦出现问题，由承包人承担完全责任；e、必须按当地的不保保要求进行施工，必须承担质量安全事故的全部责任。九、文明安全施工与防护1、承包人进入施工现场必须服从总发包方的文明安全施工管理。2、本着谁施工，谁负责安全的原则，双方各尽自己的职责，做好安全及安全生产的管理和教育，若由于承包方原因发生安全事故，由承包人承担责任。十、本合同自双方当事人完成各自的职责及相关经济往来后失效十一、合同生效合同订立地点： 本合同一式四份，自双方签字盖章后生效，双方各执两份十二、本合同执行过程中未尽事宜，双方本着实事求是，友好协商的态度加以解决，双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力，协商不成的各方均有权向当地人民法院起诉。十三、其他约定，施工工艺见附件，若建设单位依据现场实际情况要改变工艺，则另签订补充协
人人文库> 全部分类> 应用文书 > 事务文书

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论