工程联营合作协议.doc

工程联营合作协议 本文是（）合同范文频道为大家整理的工程联营合作协议，供大家学习参考。 建筑工程联营协议书工程联营合作协议 第一篇 联营协议书 甲方： （以下简称甲方） 乙方： （以下简称乙方） 甲、乙双方本着优势互补、相互协作、风险共担、互惠互利的原则，就联合经营 工程施工有关事宜，经协商一致，达成本协议，双方共同遵守执行。 一、甲方报名参加上述工程的投标，并负责上述工程投标文件的编制、审定和投递，工程项目中标后，甲方负责同建设单位签署施工合同，领导、组织、协调工程项目的全部实施。 二、乙方负责承担投标过程中的相关费用（包括公关、投标人员差旅费、购买资审和招标文件费用等），甲方不承担任何责任及费用。乙方需为甲方中标该工程项目提供必要的帮助。 三、工程中标后，作为联营合作方成员，各自承担中标工程项目工程量的 %，（对于设计变更引起工程量的增减、最终结算工程量的增减等情况，甲乙双方按照此比例相应调整所承担的工程量）。对于乙方承担施工的 %工程量，甲方向乙方按该工程实际结算造价收取2%的费用（收取方式按工程进度同步收取），用于项目实施现场管理费及项目工地精神文明建设费、招待费等。乙方需按照甲方与建设单位签订的主合同保质、保量、按期完成工程施工任务。 甲乙双方各自承担所负责施工的工程量的一切税、费，对于乙方 应承担的税、费，甲方直接从乙方工程款中代扣代缴。 四、名义上，甲方负责办理本工程招标中规定的投标、履约等各类现金保证金或银行保函，实际上甲乙双方按所承担工程量比例承担投标、履约等各类现金保证金或银行保函。若为银行保函，按照所承担比例，乙方需按银行保函金额的20%向甲方提供现金担保（担保期间不计任何利息），乙方据实承担相关手续费用。、 五、工程中标后，甲方负责组建项目部，乙方以甲方的名义参与施工。乙方需安排能满足合同要求的施工人员、施工机械、材料、资金等，确保合同履约。 六、乙方在施工过程中，必须按合同要求，安排一流的施工队伍，以确保工程的顺利进行，严禁分包、转包。若因乙方的施工技术、施工力量、工程质量、安全及文明施工等达不到建设单位的要求，在甲方书面告知10日历天后仍不能采取有效措施，或采取措施单情况未得到明显改变，甲方有权利另行组织施工力量或解除协议，一切经济损失由乙方承担。 七、乙方在施工过程中所发生的物资采购、劳务分包、设备租赁等经济合同均不得以项目经理的名义进行洽谈和签署，否则由此所发生的经济纠纷和经济损失均由乙方负责，造成甲方任何形式的损失或损害，甲方有权向乙方索赔或追偿。 八、乙方必须对工程质量、施工安全、履约信誉负责，在履约期间，接受甲方对于工程进度、质量、安全、文明施工的各项规划和管理制度。若因乙方原因造成工程质量安全、履约信誉等事故受到建设 单位主管部门通报，由此造成的经济损失除由乙方全部承担外，乙方还必须按合同金额的 %向甲方赔偿信誉损失，并且甲方有权解除协议，后果由乙方承担。 九、工程中标后，若由于乙方不能按要求交纳履约保证金或履约保函担保金或其他由于乙方的原因造成甲方不能与业主签订施工合同，乙方应承担一切经济损失，并按中标金额的 %向甲方赔偿信誉损失。 十、双方保证任何时候均不泄露联营协议秘密，相互承担保密义务。 十一、本协议具有排他性，非经另一方书面同意，任何一方不得就该投标项目及该项目的后延项目于第三方合作。 十二、工程中标后如有必要，双方应本着友好协商的原则商订具体施工合作协议。 十三、本协议经双方代表签字盖章后生效，工程招标完毕且甲方未中标或合同执行完毕自动失效，未尽事宜友好协商解决。 十四、本协议一式肆份，甲、乙双方各执贰份，双方签字盖章后生效，具有同等法律效应。 甲方： 乙方： 代表： 代表： 电话： 电话： 年 月 日 年 月 日工程联营合作协议书工程联营合作协议 第二篇 工程联营合作协议书 甲方； 乙方： 根据中华人民共和国合同法中华人民共和国合伙企业法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，就工程施工及事项经过协商达成如下协议，供双方共同严格执行和遵守。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程量： 4、工程内容： 5、工程价格： 6、合同工期： 二、利润分配： 经双方协商另签合约 三、经过协商，甲乙双方自愿以各负其责的形式组成联合施工团队，从而确保施工合同的顺利实施。施工合同正式签订后，经营权归双方共同所有。 四、双方的权利和义务 A、甲方的权力和义务 1、全权委托，负责开立银行账户，配备相关的账外资金等一切前期工作，并按国家及相关部门的规定缴纳保证金等相关款项。 2、负责组建工程项目部（含为乙方设立办公室，购置办公用品及办公设施），全权负责工程施工，必须做到安全生产、质量第一、文明施工、独立核算、自负盈亏，按章纳税，合法施工，独立承担安全生产中相关经济和法律责任，一切安全事故均与乙方无关。严格按合同要求完成工程任务。因甲方原因造成停工、误工、罚款、清场等一切责任和损失全部由甲方承担，乙方有权追究甲方责任。 B、乙方权利和义务 1、乙方负责该项目前期所有的联系、洽谈、协调等工作并承担前期所有业务费用，确保甲方与工程序发包方签订工程承包正式施工合同并完善各项手续等工作，负责协调施工期间所有的周边环境关系，确保工程顺利竣工。 2、为加强该项目的经营、管理，乙方派员参与“财务管理”（乙方在甲方银行账户印鉴中加盖一枚私章），以确保乙方股权利益，乙方不参与甲方施工期间所有管理工作，不承担施工中的质量、安全、工期责任。甲方在该项目的盈亏和内部利益分配发生任何纠纷均与乙方无关。 五、双方约定 1、本协议书与施工合同同时生效，本协议不受甲 方企业改制、更名、法人代表或股东变更等因素的影响，具有恒定的法律效力。 2、未尽事宜，双方另签补充协议，作为本协议的附件，具有同等的法律效力。 3、本协议一式四份，甲乙双方各执两份。 甲方（盖章）： 法人代表： 委托人： 身份证号： 联系电话： 乙方（盖章）： 法人代表： 身份证号： 联系电话： 签约时间： 年 月 日工程项目联营协议书工程联营合作协议 第三篇 工程项目联营协议书 甲方： 乙方： 为了与时俱进。拓宽市场中强协作经营，集结双方力量，发挥优势互补。形成规模经营，提高经济效益，完善与规模工程项目内部承包责任制，根据中华人民共和国合同法及有关规定，甲、乙双方就工程投标及中标的承包事宜，明确双方的权利与义务，经双方一致协商，达成以下协议： 一、工程名称： 樟木头塑胶市场工程（03栋） 二、工程地点： 樟木头镇 三、工程合同总造价： 2762852.00 四、 包方式：甲方同意在该工程中标后以项目内部责任制形式承包给乙方施工。 五、工程任务： 乙方必须按工程的设计图纸国家有关技术规范要求进行施工。所承建的工程质量必须符合投标文件及甲方与业主签订的建设工程施工合同规定的标准中出现工程质量问题，造成的损失由乙方责任赔偿。 六、双方责任： 甲方责任： 1、甲方为乙方进行投标及施工提供有效的资质证明、营业执照及相关资料复印件，供乙方在本工程中使用。 2、甲方将定期或不定期组织质量、安全、财务、技术和生产经营等方面的人员对本工程实施检查，以达到招标文件、合同文件及相关规范的质量、安全、进度、财务管理等方面规定要求。如有违反镇质检组织安检的质量和安全要求，一经指出，乙方必须限期整改，不留后患，否则甲方有权终止协议，以确保甲方与业主签订的，建设工程施工合同的全面履行。 3、甲方有责任及时配合乙方办理一切需甲方办理的相关事宜。 4、甲方可按业主要求和乙方的请示提供乙方聘任满足业主规定的工程技术人员到施工现场，但上述人员费用按本协议规定的标准有乙方负责。 5、业主方支付的工程款，在扣除管理费及向国家缴纳的税款等后，甲方应在三天内完成审批程序支付给乙方。 乙方责任： 1、乙方必须严格遵守国家法律法规及工程所在地政府部门的有关规定，必须在维护甲方企业形象和保守商业秘密的条件下对外开展工作。乙方不得将甲方为本工程提供的企业资质证明、营业执照和相关资料的复印件用于其它工程。乙方不得将本工程以联营等名义转包或者分包。乙方应无条件全面履行甲方与业主签订的建设工程施工合同等所有文件及本协议，应负责施工全过程的质量、安全、进度，并承担全部责任。 2、本工程投标保证金、合同履约担保金等均有乙方承担，投标全过程中的有关事宜及其所发生的一切费用有乙方负责。 3、乙方支付甲方技术管理服务费用方式为：按第一期工程款一次性扣除合同造价作为服务管理费，甲方可从本工程款专用账户中扣回。企业所得税按 贰点伍 计取，按建设单位每次拨款代缴，按比例代扣。 4、乙方按本工程的质量、安全、工期、成本和文明施工等实行全面管理和全过程控制。甲方的工作不能成为免除乙方责任的理由。乙方必须组建一个满足招标文件规定的由其本人担任本工程的项目总指挥，由项目经理、项目总工、质检员、安全员、施工员、会计、出纳等人员组成的项目经理部，负责处理本工程日常事务。乙方对工程实行质量终身负责制，并且是质量、安全、财务和税费等方面的唯一责任人。项目经理部要建立严格的管理制度，以确保各项工程质量、安全施工和财务管理制度等措施的落实。【工程联营合作协议】 5、该工程实行项目负责制，独立核算，自负盈亏，工程所发生的垫资均由乙方负责，在承包期内项目经理部所发生的债权、债务均由乙方承担。 6、乙方必须搞好工程文明施工、安全生产。乙方应在施工中投入“文明施工、文明生产”的费用：若达不到有关规范规定要求，甲方可以从进度款中扣除部分工程款作为乙方强化安全措施的培训的费用。若发生质量事故、安全生产事故和人身伤亡事故，一切责任及经济赔偿均有乙方负责，与甲方无关。 7、乙方的人员、材料、机具、资料及施工现场的质量和安全等方面的管理必须满足甲方的程序文件和质 量手册的要求，乙方应严格规范质量安全资料，及时做好实施记录并上报甲方质量安全科存档管理。 8、乙方应规范本工程项目经理部办公场所的管理。充分体现该项目经理部的实力、树立形象，参加本工程施工的全体技术、经济管理人员和特种工人必须佩带胸卡并持相关证件上岗。乙方应在本工程的主要机械设备上标识甲方企业名称、标志，并在明显处设立有企业质量方针、安全生产等宣传企业形象的宣传牌、彩旗、彩带等。 9、乙方必须按工程施工规范要求及时搞好质量安全内业资料记录管理、竣工图纸描绘、工程施工总结报告等有关竣工验收资料和结算资料，及时搞好工程决算工程，并将有关资料编制成册上报给有关部门，原件报送给甲方存档。 10、乙方须要甲方提供二级建造师，则乙方应支付甲方二级建造师挂靠费每月1500/元，需要押证每月6000至8000/元。如乙方要求甲方提供相关人员到场，乙方需支付每次每人500/元。 11、该工程项目在施工过程中的各种检查、评比、竣工验收和保修期内返修（含保修金）等所需要全部费用应有乙方负责。 八、争议违约 1、在改造履约协议过程中发生争议，甲乙双方应本着有利于保证质量、保证安全按期完成工程施工任务的原则，进行友好协商解决，协商不成的，则提请工程所在地法院载决。 2、因乙方在本工程投标、质量、安全等方面出现问题，造成甲方企业资质受处理影响甲方参加投标等所造成的损失应由乙方承担一切责任。甲方有权冻结该工程投标保证金、合同履约担保金、项目工程款等用于赔偿乙方所造成的损失，直至追究经济法律责任。 3、乙方应积极缴纳有关税费，不得偷税、漏税和欠税。若乙方偷税、漏税和欠税的行为，按有关法律法规和规定执行，即使是在工程结束或合同终止后，乙方也要承担补缴和处罚的责任，并且按工程总造价1%赔偿甲方的声誉损失。 4、若乙方承建的本工程质量、工期、安全中某一项达不到甲方与业主签订的合同要求，一切后果由乙方承担。 九、协议终止 1、处投标中的双方权利和义务需按约定履行外，若本工程未中标则本协议自动终止。 2、工程竣工验收合格交付使用、保修期满、工程款及有关税费和债券债务结清后在不违背工程质量终身负责制原则下可视合同终止。 3、当乙方所承建的工程发生质量问题，双方不按照业方或监督、监理部门要求进行整改，造成业主或监督、监理部门不同意乙方继续施工或乙方所承建的工程存在安全隐患，又不按甲方等有关部门的要求进行整改时，甲方可终止协议并将工程收回自行施工，所造成的损失全部由乙方负责赔偿 4、甲方发现乙方将工程转包或分包时，甲方可终止协议并将工程收回自行施工所造成的损失全部由乙方承担 十、附则 1、本协议未尽事宜经双方有好协商可订立补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力； 2、甲方与业主签订的本工程建设工程施工合同等所以文件、本工程招标文件和经乙方本人签字的身份证复印件作为本协议的附件，具有同等的法律效力； 3、乙方由 、 、 、联合组成本工程承包合伙人，以后所有业务往来由 、 、 、共同（或委托 ）在相关文件上签字，其法律后果由合伙人承担，其合伙人同时对合伙承包本工程所产生的债权、债务承担连带责任。 4本协议一式贰份，双方各壹份，自双方盖章或签字之日起生效。 甲方签字或盖章 ： 乙方签字或盖章： 电话 ： 电话： 签订日期 ： 年 月 日 签订日期 ： 年 月 日联营合作协议书工程联营合作协议 第四篇 联营合作协议书 甲方： 乙方： 甲乙双方本着公平自愿、诚实守信、相互合作，共同发展的原则，甲方真诚与乙方联营合作，共同开创市场，创建山东枣建品牌、树枣建形象，经双方友好协商一致，达成如下协议： 第一条甲乙双方合作方式 1、乙方作为甲方的合作施工单位。实行自主经营，独立核算，自负盈亏。 2、乙方以甲方的名义承接工程项目，工程中标后由甲方与业主签订总包工程施工合同后，甲方再与乙方签订工程分包施工合同，由乙方负责工程的全部生产经营。不得违法再分包。 3、乙方经营要严格按国家、省、市的有关法律、法规执行，应按时足额发放农民工工资，不得拖欠农民工工资。严禁上访闹事。 第二条：甲乙双方承诺事项 1、甲方承诺： （1）：尊重和善待乙方。在法律、法规和有关政策允许的范围内，不干预乙方的一切生产经营活动，有义务为乙方提供经营所需的便利条件，尽最大能力解决乙方实际工作中的具体困难，协助乙方处理工作中发生的矛盾和有关事项，有责任为乙方营造良好的生产经营环境。由乙方承建的项目未经甲方许可，乙方不得交于他人经营。 （2）乙方承建的工程款到甲方帐后，甲方除扣除约定的税金、管理费用后，在两日内及时将余款全部支付给乙方。若因此延误给乙方造成的一切损失和后果均由甲方承担 2、乙方承诺： （1）：要严格履行甲方与业主签定的建筑工程施工总承包合同的全部内容及有关协议，并自觉维护甲方形象，乙方确保安全生产，文明施工，保证工程质量不发生任何隐患。积极创建省、市安全文明工地。因乙方原因造成的安全事故，质量事故及经济纠纷全部由乙方承担。除工程的税金及甲方的管理费外，与工程相关的所有费用全部由乙方承担。每月按时向甲方报送书面施工产值报表。 （2）：保证项目工程款专款专用，不挪作它用，按照工程施工总承包合同的约定，资金不足部分和在业主拨款不到位的情况下，由乙方自行垫付。在未征得甲方书面同意的情况下，不得停工。 第三条 乙方向甲方缴纳承包费的比例 1、由乙方承建的工程项目单项合同额在500万元以上的，甲方在收到建设单位的工程款时按照工程造价的6%（包括：税金、管理费）扣除后一次付给乙方。500万元以下的另行协商。 2、工程劳保基金由乙方应积极协助甲方办理后，上缴山东枣建建筑集团有限公司。 第四条 其它事项 1、乙方以甲方名义所施工的工程引起一切经济纠纷、民事责任、法律责任、债务等，均由乙方