工程协议1222.doc

工程协议1222 中瑞花园分项工程劳务承包协议甲方乙方根据中华人民共和国合同法、建筑法及其他相关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、诚实、信用的基础上就中瑞花园楼主体结构分项工程的有关事宜（以下简称工程）达成如下协议 一、工程名称中瑞花园 二、承包工程范围及单价1.甲方将中瑞花园楼的主体结构工程承包给乙方（建筑面积以设计图纸为准）。 2.承包内容钢筋制作与绑扎、砼浇筑、外墙钢架、木工制模3.人工劳务费钢筋制作与绑扎五十元每平方米（计50元/）按实际建筑面积计算；砼浇筑计二十元每平方米（计20元/）按实际建筑面积计算；外墙钢架（包括安装与拆除）计二十元每平方米（计20元/）按实际建筑面积计算；木工制模（包括安装与拆除）计五十元每平方米（计50元/）按实际拓展开面积计算。 4.工程机械与运输甲方负责所有工程所需的一切机械设备和工程所需材料运输到工地现场（包括吊装）。 三、付款方式甲方负责工人进场统一安排住宿，开工后预付每月每个工人生活费，每月按工程量实际价款的%付给乙方工程进度款，该工程全部完工后，在5天内经施工方验收合格后，10天内结算清此工程所有款项。 四、工程质量乙方无条件并严格按照图纸要求施工（除图纸变更外）在甲方的现场技术员监督下完成（合格）工程。 五、甲方义务甲方负责工程质量监督、管理及验收；及时提供给乙方工程所需的各种材料、设备、确保工程顺利进行，并向乙方进行技术及安全交底。 六、乙方义务严格按照设计图纸进行施工；服从甲方工程进度计划确保工程完成。 （自然灾害、材料不到位等因素除外）。 七、工程进度管理 1、以下原因造成的工程延误，经甲方确认工期应当顺延。 工程变化或设计变更；不可抗力的自然灾害；施工单位及甲方同意顺延的其他情况；因甲方责任造成的工程延误；因施工材料供应不足或其他原因造成的工程延误，由甲方负责一切误工赔偿。 2、因乙方原因造成的工程延误，由乙方承担工期不顺延。 3、因甲方原因或甲方提供的材料质量不合格而造成工程返工，返工费用应由甲方承担且工期顺延。 八、违约责任 1、甲、乙双方未按约定履行合同义务给另一方造成损失的，应当承担赔偿责任，由违约方向另一方支付合同工程价款的2%的违约金。 2、因不可抗力（如自然灾害等因素）而使本合同部分或全部不能履行，双方不承担违约责任。 九、合同的变更、解除或终止 1、合同的内容发生变更的，应经双方协商一致，签订补充协议（与本合同抵触部分以补充协议为主，补充协议中未约定部分以本合同为主），补充协议与本合同具有同等法律效力。 2、在工程完成及工程合同价款付清后本协议自动终止。 十、附则 1、本协议项下发生的争议，双方可协商解决，协商不成的双方可向当地劳动主管部门投诉，申请调解或向合同签署地人民法院提起诉讼。 2、本协议一式四份，双方各保留二份，签字后生效，共同遵守，具有同等法律效力。 3、本协议未尽事宜按国家有关规定执行。 十一、合同附件本合同附件包括所有经甲方签字认可的工地各项任务单、变更单。 十二、补充说明 1、甲方需保证乙方工人进场后的工程量，否则甲方承担赔偿责任；乙方在进场后优先完成甲方工程量的同时，优先享有下一工程进驻权。 2、房屋基础正负零以下（基础）按计量计算价款。 3、每月工程进度价款必须在次月7日内（开工日期计算）按实际全部拨付给乙方，否则乙方有权停工要求赔偿