盐城市响水工业经济区黄海大道二期改造工程监理服务项目招标文件

盐城市响水工业经济区黄海大道二期改造工程监理服务项目项目编号：XSX-GC-201901001招标文件招 标 人：响水县新港建设发展有限公司代理机构：盐城恒瑞工程咨询有限公司日期：二一九年二月十九日响水县建设工程招标文件备案表项目编号：XSX-GC-201901001响水县招标投标管理办公室：盐城市响水工业经济区黄海大道二期改造工程监理服务项目招标文件，共 页，现申请备案，请予审查。招标人：响水县新港建设发展有限公司招标代理机构：盐城恒瑞工程咨询有限公司项目组负责人（签字）：2019年2月19日监督科意见：审核人：年 月 日分管领导意见：审核人：年 月 日响水县招标投标管理办公室（盖章）：批准人（签字）：年 月 日监督投诉电话一章 招标公告盐城市响水工业经济区黄海大道二期改造工程监理服务项目招标公告项目编号：XSX-GC-201901001一、招标条件盐城市响水工业经济区黄海大道二期改造工程已由政府批准建设，招标人为响水县新港建设发展有限公司，工程所需资金来源已落实。项目已具备招标条件，现对该项目施工的监理进行公开招标。本次招标对投标人的资质审查，采用资格后审方法选择合格的投标人申请人参加投标。二、项目概况与招标范围1.本次招标项目的建设地点：盐城市响水工业经济区黄海大道。2.工程规模：工程造价约3000万元。3.招标范围：道路长约4.1公里，路宽12米。包括盐城市响水工业经济区黄海大道二期改造工程道路、路面排水、路灯照明等工程施工的监理。4.监理服务期：45日历天，计划开工时间2019年3月15日。5.监理合同估算价：约36.5万元。6.其它：6.1工期目标：确保承包人能够按照时间节点，完成每个阶段工作计划中的工作内容；最终按建设工程施工合同中要求的合同工期完成任务并及时交付招标人使用。6.2质量目标：确保所监理的工程能够达到该工程施工合同所约定的质量标准和质量目标。6.3安全目标：要求在整个项目实施阶段开展安全检查及督促工作，确保安全事故为零。6.4成本目标：要求在整个项目实施阶段开展管理活动，实现项目的实际投资不超过计划投资（以建设工程施工合同造价为主要控制指标）。6.5合同信息管理：要求全面监督、重点控制、专项管理。监理控制的重点是工程变更、工程签证、工程转让与分包、工程延期或索赔，对其实施专项管理。三、投标人资格要求本次招标采取资格后审方式，对投标人应具备的资格要求如下：1.具有独立订立合同的能力。2.未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态。3.（1）投标人没有被国家、江苏省省级有关部门及盐城市市级有关部门和响水县县级有关部门暂停招投标或市场准入资格且在暂停期内；（2）企业、法人代表及项目负责人未被法院列为失信被执行人的(以全国征信系统平台信息为准)，投标人（含法人代表、项目负责人）在投标截止日，已全部履行人民法院生效判决、裁定的。4.投标人应具有建设行政主管部门核发的市政公用工程监理专业丙级及其以上资质或综合资质的独立法人。5.本工程项目监理机构主要管理人员是指总监理工程师（总监理工程师代表）、专业监理工程师。6.本工程项目监理机构主要管理人员不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业特指以下三种情形：（1）同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；（2）将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位；（3）项目负责人担任其他公司法定代表人。其中项目负责人（总监理工程师）的要求：（1）具有注册专业为市政公用工程的国家注册监理工程师注册执业证书及建设工程类中级及以上职称证书。（2）投标人的项目负责人自本项目投标文件递交截止之日起无在监工程。（3）本工程招标人不接受投标人的企业法定代表人或企业负责人担任项目总监理工程师。（4）工程招标人不接受企业退休人员担任项目总监理工程师。注：项目监理机构主要管理人员配备须合理，且均为本单位的正式职工人员，配备不得低于【2017】35号文件（江苏省建设工程项目监理机构主要管理人员配备标准的公告）要求的最低配备标准。投标时，仅需提供项目总监理工程师相关资料，其他现场人员在中标签订监理合同时按要求配备到位。7.投标申请人须保证代理人、项目负责人均为本单位的正式职工，并确保从投标截止日当月向前连续 6 个月均连续在本单位缴纳养老保险（例：如开标日期为2019年3月的某一天，则投标单位需保证以上人员2018年9月-2019年2月或2018年10月-2019年3月养老保险均在本单位缴纳）。8.本次招标不接受联合体投标。四、招标文件的领取1.凡有意参加投标者，请自行到响水人民政府网（网址：/）“招标投标-工程建设-招标文件下载”栏下载招标文件，如无法下载的,可与招标人或代理公司联系。2.本工程招标过程中不设投标报名环节,与招标相关的答疑等所有资料无法以书面方式通知各潜在投标人,均在网上发布，请各潜在投标人自行适时登录响水政府网（网址：/）“招标投标-工程建设-招标答疑”栏目查阅,否则责任自负。3.招标文件售价600元/份，售后不退。投标人只有在交纳购买招标文件的费用后才能参加投标，否则不接受其投标文件。开标前招标代理单位派员在开标现场负责收取上述费用。五、评标办法：合理低价法。六、其他事项1.投标保证金金额：人民币柒仟元整。2.履约保证金：履约保证金按中标价5%收取，投标保证金转为履约保证金，不足部分可以银行汇款方式补足；也可以用银行保函形式，保函必须是企业所在地基本开户行出具。履约保证金退还结算按照关于进一步明确工程履约保证金退还程序的函（响招管函【2018】2号）等有关文件执行，详见招标文件附件。3.计划开标时间：2019年3月7日15时00分。4.工程付款：本项目监理费实行分期支付：所有工程竣工验收合格后，监理服务费付至合同价的70%；余款在工程竣工验收合格满一年后一次性结清。七、本工程严禁挂靠、转包，一经核实挂靠、转包的，将被取消投标、中标资格，并按相关规定进行处罚，直至建议有关部门吊销资质证书。八、联系方式招标人：响水县新港建设发展有限公司地 址：响水县陈家港镇 邮 编：224600联 系 人：张峰 电 话理机构：盐城恒瑞工程咨询有限公司地址：响水县灌河路与北海路交叉口 邮 编：224600联 系 人：王宇 电 话传 真电 子 邮 件：1300153291第二章 投标须知1.总则1.1 项目概况1.1.1 根据中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国招标投标法实施条例等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段监理及相关服务进行招标。1.1.2 本招标项目招标人：见招标公告。1.1.3 本标段招标代理机构：见招标公告。1.1.4 本招标项目名称：见招标公告。1.1.5 本标段建设地点：见招标公告。1.2 资金来源和落实情况1.2.1 本招标项目的资金来源：见招标公告。1.2.2 本招标项目的出资比例：见招标公告。1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见招标公告。1.3 招标范围、监理服务期限及质量要求1.3.1 本次招标范围：见招标公告。1.3.2 本标段的监理服务期限：见招标公告。1.3.3 本标段的质量要求：见招标公告。1.4 投标人资格要求1.4.1 投标人应具备的资格要求见招标公告。1.4.2 招标公告规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和招标公告的要求外，还应遵守以下规定：（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；（3）联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中参加资格预审。1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：（1）为招标人的附属机构（单位）； （2）为本标段提供招标代理服务的；（3）与本标段的招标代理机构存在单位负责人为同一人的；（4）与本标段的招标代理机构存在相互控股或参股的；（5）与本标段其他投标人存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；（6）法律法规规定的其它情形。1.5 费用承担投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。1.6 保密参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。1.7 语言文字除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用简体中文。必要时专用术语应附有中文注释。1.8 计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.9 踏勘现场1.9.1招标人不组织投标人踏勘现场，投标人可以自行对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。施工现场的联系方式见须知前附表。1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.9.4 招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。2 招标文件2.1 招标文件的组成2.1.1 本招标文件包括：（1）招标公告；（2）投标人须知；（3）评标办法；（4）合同条款及格式；（5）投标文件格式。根据本章第2.2款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当招标文件相互之间发生矛盾时，以后发出的文件为准。2.1.2 请各潜在投标人自行适时登录响水政府网（网址：/）“招标投标-工程建设-招标答疑”栏目查阅,否则责任自负。2.1.3 投标人从“响水政府网（网址：/）”下载招标文件后，应仔细阅读招标文件及附件的全部内容，招标文件与附件具有同等效力。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、条款、格式和标准要求等，如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担，并且根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。2.2 招标文件的澄清、修改2.2.1 投标人从“响水政府网（网址：/）”下载招标文件后，应仔细阅读招标文件的全部内容。如有疑问，应在规定时间内向招标人提出，以便澄清。2.2.2 招标人不集中组织答疑，投标人若对招标文件有疑问，需要招标人予以澄清，应在投标截止时间3日前以书面（邮件、传真）的形式提出。按投标人须知前附表规定时限前停止提疑。2.2.3 招标文件的澄清将在响水政府网（网址：/）“招标投标-工程建设-招标答疑”栏目发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，发出的时间距投标截止时间不足3日，相应延长投标截止时间。2.2.4 招标文件发布后，在投标截止时间前的任何时候，确需要变更招标文件内容的，招标人可主动或在解答投标人提出的澄清答疑时对招标文件进行修改，并同时报招标办备案。招标文件的修改以答疑形式在响水政府网（网址：/）“招标投标-工程建设-招标答疑”栏目发布，招标文件的答疑作为招标文件的组成部分，并具有约束力。2.2.5 招标文件的答疑在响水政府网（网址：/）“招标投标-工程建设-招标答疑”栏目发布后，若投标人对招标文件的答疑有需要进一步澄清的，应在投标截止时间3日前提出。2.2.6 投标人应在截标时间前随时查看响水政府网（网址：/）“招标投标-工程建设-招标答疑”栏目中有关该工程招标文件的答疑内容。否则，由此引起的投标损失自负。2.2.7 招标文件、招标文件的答疑内容均以网上发布的为准。2.2.8 为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的答疑部分进行研究，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在招标文件的答疑中明确。3 投标文件3.1 投标文件的组成3.1.1 投标文件的组成：一、投标函二、法定代表人身份证明书三、法定代表人授权委托书（如果有）四、法定代表人、总监理工程师身份证复印件五、监理单位承诺函六、资格审查资料（一）投标人基本情况表（二）营业执照副本复印件（三）企业资质证书副本复印件（四）拟投入本项目监理人员一览表（五）总监理工程师注册证书和建设工程类中级及以上职称证书复印件（六）代理人、项目负责人养老保险证明复印件（七）企业银行基本存款账户开户许可证复印件注：以上所有资料复印件都要加盖投标人单位公章，否则资格审查不予通过。投标时不需要提供原件。七、招标文件要求的其他资料3.2 投标报价3.2.1 由各投标人依照市场行情、自身综合实力、监理能力、管理水平等各项因素自主投标报价。投标报价包括本招标范围内的全部监理费用。3.2.2 不允许任一投标人对同一招标项目提出两个或两个以上不同的投标报价。3.2.3 投标报价应包括投标人中标后按照合同约定提供本招标项目全部监理服务所必需的一切费用及税金、保险和利润。3.2.4 投标人为实施监理工作所需的现场生活和办公用房、通讯设施、交通工具等设备、设施的购置和运行费用，应在投标报价中单项分列并计入总报价。招标人不再另行支付。3.2.5 监理费按固定总价报价,监理费用最高投标限价为36.5万元。工程量增减、延期开工和工期延长（包括由于委托人或第三方原因使本监理工程阻碍或延误等），监理服务费用均不予调整。3.2.6 本项目实行委托招标，代理费按中标价*1.5%收取由中标人支付，公证费300元，由中标人在领取中标通知书时一次性支付给相关单位。投标人在投标报价中自行考虑上述费用，不允许单独立项。3.2.7 中标人在领取中标通知书前向响水县招标投标服务中心一次性交纳交易服务费，由投标人自行考虑到投标报价中，不单独列项，结算时不再调整。3.3 投标有效期3.3.1 投标有效期从投标人提交投标文件截止之日起计算。在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。3.3.2 在本招标文件规定的投标有效期结束前，出现特殊情况的，招标人可以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标在投标有效期结束后失效，但投标人有权收回其投标保证金。3.4投标保证金3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，递交投标保证金柒仟元整，并作为其投标文件的组成部分。3.4.2 投标人必须在投标文件递交截止时间前，将投标保证金从投标人本单位的基本账户上直接转（汇）至招标人指定账户。投标保证金汇、转至招标人指定的以下任一个账户：账户1：单位名称：响水县招标投标服务中心，开户银行：工商银行盐城响水支行营业室，账号：1109680119002034388。账户2：单位名称：响水县招标投标服务中心，开户银行：响水建行营业部，账号：32001737136051144514。账户3：单位名称：响水县招标投标服务中心，开户银行：江苏响水农村商业银行股份有限公司营业部，账号：3209210021010000234967。投标保证金可采用转账、银行汇票或电汇的方式，投标保证金汇出单位应与投标单位名称完全一致。以个人、企业的办事处、分公司、子公司、公司其他账户名义或从他人账户缴纳的投标保证金无效。采用转账或电汇方式缴纳投标保证金的，必须在投标文件递交截止时间前款项已划入到招标人指定的银行账户，请各投标人充分考虑投标保证金在银行之间划转时间，建议提前转（汇），否则无效。采用银行汇票方式的，须对银行汇票认真审阅核对，如有差错或印章模糊等汇入行不予接受的，一律无效。务必请投标人转汇投标保证金时注明本项目名称（可简称）3.4.3 投标人须持有效交款凭据，在投标文件递交截止时间前到响水县招标投标服务中心开具投标保证金收据。投标保证金有效性由评标委员会确认。3.4.4 投标保证金退还投标保证金的退还，以电汇的方式退还至投标人转（汇）出投标保证金的同一账户。在监理合同签订后5个工作日内或开标满30日后，退还未中标的投标保证金。中标人的投标保证金转为履约保证金。投标保证金不予退还的规定:(1)投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。(2)中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，取消其中标资格，投标保证金不予退还。(3)中标结果公示结束后15日内未领取中标通知书的，取消中标资格，保证金不予退还。3.5 备选投标方案除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。3.6 投标文件的编制3.6.1 投标文件正本一份、副本肆份。投标文件应在其封面及外包装上清楚注明“正本”和“副本”字样。当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。3.6.2 投标文件正本应使用不褪色的墨水书写或打印，投标文件格式中明确签字（或盖章）处应由投标人的法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）、盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。3.6.3 正本与副本应分别装订成册，不得采用活页装订。否则，招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。3.6.4 投标文件包括（但不限于）以下内容：封面、投标函、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书（如果有）、法定代表人、总监理工程师身份证、监理单位承诺函、资格审查资料、招标文件要求的其他资料。3.6.4 投标文件应当对招标文件有关监理服务期限、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。3.7 投标文件的修改与撤回投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件以书面的形式进行修改或撤回。修改的内容作为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按招标文件的相关规定进行编制、盖章、签字、密封、标识和递交，并标明“修改”字样。3.8 投标文件的密封和标识3.8.1 投标人应将投标文件密封成一袋或多袋。封袋大小根据需要自行制作，封袋数量不限。3.8.2 投标文件密封袋上加贴封条，并在密封袋的封口处加盖投标人单位章。3.8.3 投标文件的封套上注明“工程名称”、“投标人名称”等。4 投标4.1 投标文件的递交4.1.1 投标截止时间：2019年3月7日15时00分。4.1.2 投标文件递交地点：响水县招标投标服务中心开标厅（地址：响水县城金海路177号, 县政务服务中心大楼三楼）。4.1.3 招标人可根据实际情况以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。4.1.4 有下列情形之一的投标文件将不予接收 ：1）投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；2）投标文件未按招标文件规定要求封装或标识的。5 开标5.1 开标时间、地点和人员5.1.1 开标时间：2019年3月7日15时00分。5.1.2 开标地点：响水县招标投标服务中心开标厅（地址：响水县城金海路177号,县政务服务中心大楼三楼）。5.1.3 开标按上述规定的时间、地点举行，投标人法定代表人（或其委托代理人）必须携本人居民身份证准时参加。5.2 开标程序5.2.1 主持人按下列程序进行开标：（1）宣布开标纪律；（2）宣布招标人、招标代理机构、招投标监管部门、交易中心出席开标会的有关人员姓名；（3）公布报名人数、投标人数量并检查投标文件的密封情况；（4）招标人随机抽取确定本工程的投标报价的评审方法和抽取系数的投标人单位，同时核验其投标人代表的身份；（5）投标人代表抽取本招标文件约定须在开标现场随机抽取的系数（不论几个系数，均由同一个投标人代表抽取）；（6）招标人委托的公证机构工作人员当众拆封各投标人的投标文件；（7）当众唱标，宣读投标人名称、标段名称、投标报价、项目负责人（总监理工程师）及其他内容；（8）唱标结束后投标人法定代表人（或其委托代理人）签字确认，签字时请投标人法定代表人（或其委托代理人）出示居民身份证。投标人的法定代表人（或其委托代理人）未准时参加开标会议或参加但未出示其有效居民身份证的,其投标作自动放弃处理。（9）投标人对开标有异议的，应当在开标现场由授权委托人书面提出，由招标人答复并制作记录。未提出书面异议的视为认同；（10）开标结束。5.2.2 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场予以答复，并制作记录。任何单位和个人在开标结束后就开标提出的异议或投诉将不予受理。6 评标6.1 评标委员会6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。6.1.2 评标委员会设负责人一名，由评标委员会成员内部推举产生。评标委员会负责人与评标委员会其他成员有同等的表决权。6.1.3 评标委员会成员有下列情形之一的，应当主动提出回避：（1）投标人的主要负责人的近亲属；（2）招标项目主管部门或者行政监督部门的人员；（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。6.2 评标原则评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。6.3 评标评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。招标文件没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。评标过程中，除出现中华人民共和国招标投标法实施条例第二十三条情形外，评标委员会认为因招标文件缺陷无法确定中标候选人或中标人的，招标人应当重新组织招标。6.4 无效标条款1、投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；2、投标文件中的投标函无企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；3、如投标函由企业法定代表人委托代理人加盖印章（或签字），企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的； 4、投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；5、投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；6、除在投标截止时间前经招标人书面同意外，拟派项目监理机构人员与资格预审时不一致的； 7、组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；8、在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；9、联合体成员与资格预审确定的结果不一致的；10、投标报价低于成本或者高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价的；11、同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；12、未按招标文件要求提供投标保证金的；13、明显不符合技术规范、技术标准的要求的；14、项目监理机构的人员配备达不到招标文件规定的最低要求的；15、投标文件提出的监理范围、监理服务期、监理费用及支付办法不能满足招标文件要求或招标人不能接受；16、不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；17、以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；18、监理方案存在明显技术方案错误、或者不符合招标文件有关暗标要求的；19、未按招标文件规定的格式填写，未按投标文件编制要求进行编写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； 20、投标文件组成不符合招标文件要求的；21、开标到场的代理人、总监理工程师（如招标文件有约定）与投标文件中明确的代理人、总监理工程师或投标文件中提供的项目负责人证书不一致的；22、按招标文件约定应参加开标会的人员，未携带有效身份证件参加开标会议或未参加开标会议的；23、不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。24、未对招标文件中有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应的；25、代理人或项目负责人未按照本招标文件约定的要求在本单位缴纳社会保险的；26、出现第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；27、投标人被国家、江苏省省级有关部门及盐城市市级有关部门和响水县县级有关部门暂停招投标或市场准入资格且在暂停期内的；28、企业、法人代表及项目负责人被法院列为失信被执行人的(以全国征信系统平台信息为准)，投标人（含法人代表、项目负责人）在投标截止日，未全部履行人民法院生效判决、裁定的。29、2018年6月1日以来有欠缴履约保证金行为（银行保函、担保）； 30、投标人因违法违规、违约、失信等原因被响水县有关部门限制投标的。凡招标文件未明确的无效标条件，评标委员会不得作为判定无效标的依据，评标委员会也不得以不符合招标文件中规定的其他实质性要求作为判定无效标的依据。7 评标结果公示7.1 招标人在收到评标报告后在建设工程交易中心及与招标公告相同的发布媒介上对评标结果进行公示，公示期不少于3日。7.2 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在评标结果公示期间向招标人提出异议。招标人自收到异议之日起3日内作出答复，并在作出答复前暂停招标投标活动。8 合同授予8.1 定标方式除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数不超过3个。国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招投标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。8.2 中标人公告及中标通知评标结果公示期间无异议的，招标人在本招标文件规定的投标有效期内将中标人名称、中标价和总监理工程师在与招标公告相同的发布媒介上予以公告，并以书面形式向中标人发出中标通知书。招标人无正当理由不发出中标通知书、不按照规定确定中标人、中标通知书发出后无正当理由改变中标结果，由有关行政监督部门予以处罚；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。8.3 履约担保8.3.1 履约保证金按中标价5%收取，投标保证金转为履约保证金，不足部分可以银行汇款方式补足；也可以用银行保函形式，保函必须是企业所在地基本开户行出具。履约保证金退还结算按照关于进一步明确工程履约保证金退还程序的函（响招管函【2018】2号）等有关文件执行，详见招标文件附件。8.3.2 中标人不能按本章第 8.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。中标人除按规定提供履约保证金外，若中标价比有效投标报价平均值低 5以上，则中标人还应当在合同签订之前按照中标价与有效投标报价平均值之差向招标人另行提供中标差额保金。8.4 签订合同8.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的、在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，招标人可取消其中标资格，其保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。8.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的、在订立合同时向中标人提出附加条件的，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 8.4.3 中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，取消其中标资格，投标保证金不予退还。对依法必须进行招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正，可以处中标项目金额10以下的罚款。8.4.4 招标人和中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同，合同的主要条款与招标文件、中标人的投标文件的内容不一致，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议的，由有关行政监督部门责令改正，可以处中标项目金额5以上10以下的罚款。9 重新招标与不再招标9.1 重新招标有下列情形之一的，招标人应当采取改进措施后重新招标：（1）获取招标文件的潜在投标人少于3个的；（2）投标人少于3个的。9.2 不再招标重新招标后，仍存在9.1条情形的，属于必须审批或核准的工程建设项目，报经原审批部门审批、核准后可不再进行招标。10 纪律和监督10.1 对招标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。10.2 对投标人的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。10.3 对评标委员会成员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用招标文件规定以外的评审因素和标准进行评标。10.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。10.5 异议与投诉投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。投标人或者其他利害关系人就资格预审文件、招标文件、开标、评标结果事项投诉的，应当先向招标人提出异议。（1）潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间2日前提出；对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。（2）投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。（3）投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。对开标有异议的，未在开标现场提出并在开标记录表上写明的，以及对超过规定时间提出的异议招标人不予接受。投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。投诉电话051586782004，响水县招标投标管理办公室。11 需要补充的其他内容本招标文件未尽事宜，按国家和省法律法规、规章要求处理。附件1：异议书（格式）项目名称： 异议人：住所地： 邮编：法定代表人： 联系电话异议人授权代表： 性别： 年龄：住址： 联系电话：提起异议事项的基本事实：相关请求及主张：有效线索和相关证明材料：异议人与提起项目有利害关系的证明材料：异议人（公章）：法定代表人或授权代表（签字）年 月 日说明：1.异议人是法人的，异议书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章。2.异议书有关材料是外文的，异议人应当同时提供其中文译本。附件2：投诉书（格式）投诉人（名称）：住所地： 邮编：联系电话： 传真：法定代表人姓名： 职务： 电话：授权委托人姓名（如有）： 职务： 电话：居民身份证号码：被投诉人（名称）：住所地：邮编： 电话：法定代表人姓名： 职务： 电话：投诉事项的基本事实：相关请求及主张:相关证明材料及有效线索:投诉人与投诉项目有利害关系的证明材料:对异议事项进行投诉的，异议的证明文件及招标人异议答复书：投诉人（加盖公章）法定代表人（签字）年 月 日说明：1.投诉人是法人的，投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章。2.投诉书有关材料是外文的，投诉人应当同时提供其中文译本。附件3:响水县政府投资项目中标履约承诺书（2018年第 号）招 标 人： 响水县招标投标管理办公室： 我方参加 项目投标，经评审确定为中标单位。为保证项目进度和质量，特作出以下履约承诺：1、本项目投标过程中无借用资质、围标串标等违法行为。2、于 月 日前向响水县招标投标服务中心缴纳履约保证金（或银行保函、担保），按要求及时签定施工合同。3、按招标人要求和合同约定，及时进场开工，不违法转包分包。项目组成员都是本公司正式职工，在项目开标当月或上个月，公司已为项目负责人连续缴纳了不少于6个月的社会保险，为项目组其他成员缴纳了不少于1个月的社会保险。合同约定的项目组成员，未经批准不予变更。4、严格按投标文件兑现有关承诺，确保项目工期、质量和安全。5、服从招标人和有关监管单位的监督管理。6、严格执行党风廉政建设有关规定。若违反有关法律法规和上述承诺，我公司接受取消中标资格、扣收相关保证金、限制一定期限进入响水市场投标等相关处理。法人代表签名： 联系电话： 项目经理签名： 联系电话： 中标单位公章 年 月 日附件4:关于进一步明确工程履约保证金退还程序的函响招管函20182号各镇人民政府，各中心社区管委会，工业经济区、经济开发区、生态化工园区管委会，县各有关部门和单位：根据县政府办公室关于统一政府投资工程履约保证金管理的通知（响政办发201725号）要求，从2017年5月份起，政府投资工程履约保证金由县招标办统一收取，由招标人和招标办共同管理，主要目的是激励中标单位严格履约，按时完工。但部分镇区、单位在办理履约保证金退还手续过程中，对中标单位是否存在转包挂靠、拖延工期等问题把关不严，弄虚作假，影响了履约保证金作用的充分发挥。为切实做好政府投资工程履约保证金管理工作，现就有关事项函告如下：1.中标单位严格履行合同，工程进度较快、质量较好，招标人可以会同招标办，根据招标文件结合工程进度，分期退还履约保证金。但工程完工报备前，需预留25%以上。2.从2018年10月份开始，项目竣工后，中标单位应及时填写项目竣工报告单，经监理审核、招标人审定后，1个月内报县招标办，作为履约保证金清算依据。3.对竣工报告超过1个月报送的，县招标办将以实际收到报告日期，最多向前推1个月，视为项目竣工日期，据以清算履约保证金。4.因招标人原因延误工期的，需法人代表签字，并加盖单位公章予以确认。5.对中标人原因延误工期的，招标人应会同招标办，按招标文件约定，扣收履约保证金。扣收的履约保证金主要用于补偿招标人损失。6.招标人在退还履约保证金工作中把关不严、弄虚作假的，县招标办将报请有关部门追究责任。特此函告。 响水县招标投标管理办公室 2018年9月26日57第三章 评标办法1、评标方法本工程招标评标办法采用“合理低价法”，由招标人依法组建的评标委员会对投标人资格、投标保证金、投标文件等进行评审，选取报价得分最高的为第一中标候选人，并按报价得分推荐有排序的前3名中标候选人。如果得分相同的，选择报价低的排名优先。如果其投标报价相同，采用随机抽签方式确定排序。2、资格评审标准2.1 存在下列情况之一的资格审查为不合格：（1）未达到招标文件要求的企业资质等级、或项目负责人资质等级。（2）投标人名称与营业执照、资质证书不一致。（3）项目负责人及被授权委托人（如果有）养老保险证明不符合招标文件要求。（4）未提供投标人基本存款户开户许可证的。（5）招标人有理由认定投标人不具备能力和条件完成招标工程的。2.2 如投标人被投诉存在下列情形之一：（1）投标人处于被责令停业、或投标人资格被取消、或投标人全部财产处于被接管、冻结和破产状态；（2）投标人因骗取中标、或投标人严重违约及发生重大工程质量事故等情况被有关部门暂停资格并在暂停期内，一经查实，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还。3、投标保证金有效性审查标准存在下列情况之一的投标保证金无效，投标文件作无效标书处理：（1） 投标保证金不是从投标人本单位的基本账户上直接转（汇）的；（2） 投标人单位基本存款账户账号发生变更的，未出具开户许可证发证行证明的；（3） 投标保证金金额小于招标文件规定的；（4）采用电汇、转账方式投标保证金未在投标文件递交截止时间前划入到招标人指定银行账户的，采用银行汇票方式汇入行不予接收的。4、投标文件评审凡投标文件有下列情况之一的，按废标处理：4.1、投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；4.2、投标文件中的投标函无企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；4.3、如投标函由企业法定代表人委托代理人加盖印章（或签字），企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的； 4.4、投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；4.5、投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；4.6、除在投标截止时间前经招标人书面同意外，拟派项目监理机构人员与资格预审时不一致的； 4.7、组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；4.8、在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；4.9、联合体成员与资格预审确定的结果不一致的；4.10、投标报价低于成本或者高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价的；4.11、同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；4.12、未按招标文件要求提供投标保证金的；4.13、明显不符合技术规范、技术标准的要求的；4.14、项目监理机构的人员配备达不到招标文件规定的最低要求的；4.15、投标文件提出的监理范围、监理服务期、监理费用及支付办法不能满足招标文件要求或招标人不能接受；4.16、不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；4.17、以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；4.18、监理方案存在明显技术方案错误、或者不符合招标文件有关暗标要求的；4.19、未按招标文件规定的格式填写，未按投标文件编制要求进行编写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； 4.20、投标文件组成不符合招标文件要求的；4.21、开标到场的代理人、总监理工程师（如招标文件有约定）与投标文件中明确的代理人、总监理工程师或投标文件中提供的项目负责人证书不一致的；4.22、按招标文件约定应参加开标会的人员，未携带有效身份证件参加开标会议或未参加开标会议的；4.23、不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。4.24、未对招标文件中有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应的；4.25、代理人或项目负责人未按照本招标文件约定的要求在本单位缴纳社会保险的；4.26、出现第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；4.27、投标人被国家、江苏省省级有关部门及盐城市市级有关部门和响水县县级有关部门暂停招投标或市场准入资格且在暂停期内的；4.28、企业、法人代表及项目负责人被法院列为失信被执行人的(以全国征信系统平台信息为准)，投标人（含法人代表、项目负责人）在投标截止日，未全部履行人民法院生效判决、裁定的。4.29、20