2009年芦淞区美化工程施工合同.doc

芦 淞 区 2009 年 美 化 工 程施 工 合 同 工程名称： 合同编号： 发 包 人： 株洲市芦淞区“四化”工程建设指挥部 承 包 人： 工程地点： 签订时间：2009年 月 日2009年芦淞区美化工程施工合同甲方：株洲市芦淞区“四化”工程建设指挥部 （以下简称甲方）乙方： 长沙*建筑工程有限公司 （以下简称乙方） 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法以及有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、诚信的原则。甲方将本工程委托给乙方施工，经双方友好协商，签订本合同。 第一条：工程概况1、 工程名称： 2、 工程地点： 工程范围：设计施工图范围内的地面硬覆盖、绿化、排水系统、泛光照明系统，及施工过程中现场施工方案的变更、调整等工作内容。 第二条：承包方式 按照工程项目的内容进行总承包。即包工包料、包工期、包质量、包安全和文明施工管理。第三条：工程期限开工日期：2009年 月 日竣工日期：2010年 月 日 有效工期 天。本工程合同工期均含节假日及验收时间，具体开工时间以甲方开工通知为准，工期自甲方开工通知确定的日期起计算。如果乙方特殊原因，乙方应提交书面延期通知，经监理主管和甲方签字认定后方可顺延工期。 第四条：合同价款1、本工程造价暂定为 元。2、结算方式：1）、工程结算按照设计施工图、有效签证、设计变更确定的工程量按实结算。工程计价取费以市财政局、审计局有关美化工程计价取费的文件为原则执行2006年湖南省装饰工程消耗量标准、湘建价（2006）330号发布的湖南省建设工程计价法；材料价格参照株洲建设工程计价文件2009年同期发布的信息价格；工程安全防护、文明施工措施费按湘建价（2007）403号文件执行；拆除工程执行2005年湖南省房屋修缮工程计价定额及有关取费标准。人工工资单价按湘建价【2007】402号文件标准56元/人*天计算。2）、工程造价实行市级审计，市财政评审中心审定的最后结果即为此工程的结算价。3、支付方式：本工程无工程备料款。工程款按4：3：3的比例分三年支付。工程完工后，2009年付至工程合同价或市财政评审中心完成工程决算审计后的40%，其余工程款从2010年起二年内付清，每年支付工程结算价的30%。第五条：变更与签证1、乙方在施工过程中需要增减工程量必须用统一格式的技术核定单和工程变更书书面形式报告。2、现场设计变更的程序：施工方提出申请监理单位区美化组和市装饰办现场负责人确认报设计单位，设计单位变更签字盖章后方可实施。工程量认定由乙方填写，报监理方、业主、设计方签字盖章后方有效。3、现场签证和技术核定的程序：施工方提出申请监理单位区美化组现场代表初审区美化组工程量审核组。工程量认定由乙方填写，报监理、美化组现场代表、区美化组工程量审核组签字盖章后方有效。第六条：甲乙双方的职责与义务（一）、甲方：1、甲方提供设计施工图一套，并负责组织设计部门、监理单位、及其他相关单位进行图纸会审和技术交底。2、委派 为甲方现场代表全面履行合同中的各项职责与义务。委托 监理公司芦淞区美化工程监理部为本工程驻地监理。 3、甲方负责工程施工的协调工作。4、负责审核施工组织设计（施工方案），组织有关部门竣工验收，按照合同及时支付工程款。（二）、乙方：1、乙方应严格按国家有关规定、规范进行施工，采取科学的组织措施和技术措施保证工程质量。2、科学、安全、合理的施工方案，并报监理和市装饰办审批。严格按照施工图纸、审批的施工方案和双方共同确认的工程进度计划组织施工，并接受甲方现场代表的监督。3、委派 为该工程项目负责人，全面履行合同中的各项职责和义务。4、乙方在施工过程中，如有增减工程量须以变更联系单形式报甲方，经甲方批准后方可实施。5、乙方不得拖欠农民工工资，必须保证民工工资足额到位。甲方在拨付第一笔工程款前，乙方必须提供农民工工资已发放依据。6、负责编制竣工文件和工程决算书一式四份。7、在施工过程中乙方应加强施工现场周围建筑物和建筑上管线的保护，若因乙方保护不力引起的损失由乙方负责承担。8、本工程严格要求安全、文明施工。施工中发生的一切安全责任事故以及人身伤害赔偿、财产损失概由乙方负责。9、乙方必须购买保额为30万元以上的建筑工程施工人员团体人身意外伤害保险。第七条：工程质量1、本工程要求达到合格标准2、乙方需按市美化工程主管部门和甲方的规定选用材料，用于本工程的材料要符合图纸要求和国家规定标准，并提供产品合格证、使用说明书、性能检测报告等。3、本工程的材料进场要有台帐记录，同时须经甲方现场代表、监理检查签字确认。未经甲方、监理方检查签字确认的材料，不得用于本工程。第八条：工程验收和保修1、工程验收：1）、乙方应在竣工前按设计文件及验收标准进行全面自检，自检合格后，准备所有竣工资料和竣工验收申请报告呈报甲方。2）、本工程竣工验收按国家有关美化工程施工规范和质量检验标准、其他相关文件进行，由市四化办美化工程组、设计部门、甲方、监理等部门联合验收。3）、工程未能通过验收的，乙方应在甲方规定的期限内完成整改。2、工程保修：1）、本工程外墙漆涂料工程质量保证期按国家有关保修条例执行。其他工程质量保证期为壹年。工程质量保证期从竣工验收合格之日算起。2）、工程质量保证期内如发生质量问题，乙方应在甲方规定期限内完成维修，否则甲方有权委托其他单位或个人进行维修，维修费用从乙方工程款中直接扣除。工程款结清后外墙油漆涂料工程出现质量问题乙方应当信守合同保证及时履行维修义务。第九条：违约责任（一）、甲方：1）、不按合同约定支付工程款，且双方未达成逾期付款协议，由甲方承担违约责任。2）、不按合同履行甲方的义务，导致工期延误的，工期予以顺延，并承担相应的责任。（二）、乙方：1）、因乙方原因工程质量达不到合同约定的质量标准，乙方应无条件返工。2）、乙方在施工期内如项目组织混乱低、施工队伍技术素质差造成工程质量和进度无法达到合同要求，整改后仍达不到要求，甲方有权终止施工合同，工程量按完成工程量的70%结算。3）、因乙方自身原因造成延误工期的，第延误一天罚款500元。4）、乙方有分包或转包行为，甲方有权终止和解除施工合同，工程不予结算。5）、乙方不按招标文件配备项目部工作人员名单（有相应执业资质），甲方有权终止和解除施工合同，不予结算。6）、在施工期间不服从甲方现场人员的指挥和管理，甲方有权终止和解除其施工合同，工程量同样按完成工程量的70%结算。（三）、违约处理：甲乙双方若发生合同争议，双方应本着平等协商的原则协商解决；协商达不成一致意见，在双方同意的情况下可请求当地建设行政主管部门调解；甲方和乙方任何一方不服调解，均可向当地的区人民法院提起诉讼。第十条：其它1、本合同以招标文件、招标答疑、设计文件和甲乙双方签订的其他有关本工程的文件为依据签订。本合同所依