销售安装合同书A1.doc

电动开窗器 销售安装合同工程名称： 工程地点： 甲 方： 乙 方： 签订地点： 深圳市 签订日期： 销售安装合同 （以下简称甲方） （以下简称乙方）一、 项目概况1、项目名称： 2、项目地址： 3、项目规模： 4、施工条件： 5、设计单位： 6、监理单位： 7、承包方式：按下列第（ ）项进行：（1）乙方包工、包全部材料（乙方提供所需材料明细表）； （2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料（甲乙双方各提供所需材料明细表）； （3）乙方包工、甲方包全部材料（甲方提供所需材料明细表）。二、 工程期限1、开工日期： 年 月_ 日；竣工日期： 年 月_ 日；合同工期总天数 天。2、在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。顺延期限，应由双方及时协商，签订协议，并报有关部门备案。（1）因不可抗力（指战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾、水灾）和自然灾害（如台风、水灾、暴雨、地震等）而被迫停工者；（2）设计图纸修改（甲方或设计院提出修改），影响工程进度或增大工程量，及修改（变更）设计通知书，未在该修改（变更）部分施工前十天送达乙方签收而影响进度者； （3）甲方提供的设备、成品、半成品、其它材料，未按乙方计划进场或交验时发现缺陷、不合项目要求，而被迫停工或不能顺利施工者；（4）甲方不按合同规定支付工程进度款而影响施工进度者。三、 合同价款合同暂定价：金额（大写）人民币 元￥： 元若发生工程变更，应向乙方发出书面变更通知，乙方将根据变更的工程量重新调整变更部分报价给甲方确认，若变更工程部分双方能达成共识将按新报价及合同内容执行。若此合同签订后，双方无法就变更部分达成协议，将依据此合同内容执行；若应业主方要求的变更导致的费用增加和乙方的损失，由甲方承担，延误的工期相应顺延。 2、此价款未包括业主方要求提供的第三方（检测中心）检测费用，若需检测，由双方协商费用分摊方式。四、 双方权利及义务：1、 甲方的权利及义务：（1）指派 为甲方工程负责人，负责监督检查工程质量、进度、隐蔽工程的验收，办理设计变更、签证及验收手续，负责协调现场各施工单位之间的协作与配合工作。（2）按合同约定组织工程验收，并按合同约定的期限办理竣工结算。（3）按合同的约定按期支付乙方工程款。2、乙方的权利及义务：（1）指派 为乙方驻工地代表，负责合同履行，组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。（2）乙方与甲方共同负责监督检查工程质量、进度、隐蔽工程的验收，负责协调现场各施工单位之间的协作与配合工作。（3）按甲方要求进场施工，并提前组织好半成品的采购、组装、运输、保护等工作，主动配合项目土建进度要求。（4）按施工安全规范规定，采取施工保护安全等技术措施，确保现场施工人员安全。（5）接受甲方的监督和管理。（6）严格按审批后的施工图纸、施工组织设计和国家现行的施工及技术验收规范进行施工，确保工程质量和合同工期。（7）申报工程竣工验收，竣工验收合格后，应按甲方要求及时办理竣工资料的移交，编制工程结算。 电动开窗器 （8）工程完工后即时清运垃圾，做到完工场清，垃圾堆放到指定地点。五、 质量保证图纸及施工组织设计的要求及按国家有关施工技术规范和质量验收规范施工。结果不合格，则认定该批次不合格，由乙方承担检测费用及由此造成的全部责任和损失；若抽检结果合格，由甲方承担检测费用。 2、 安装完毕后，乙方应对全部外进行渗漏水实验，测试方法由乙方制定，试验结 果需经甲方、乙方及监理公司验收，并有书面验收合格文件。4、 制作、安装工程验收：乙方在完成合同约定的工作内容，并自检合格，甲方申请工程验收。甲方按国家和行业现行规范标准、地方规定、工程验收程序组织验收。六、 工程变更1、工程设计变更施工中甲方对原设计进行变更，应向乙方发出书面变更通知；应甲方要求的变更导致的费用增加和乙方的损失，由甲方承担，延误的工期相应顺延。2、确定变更价款（1） 设计变更只涉及工程量的变动，则增减工程量对应的单价为合同中已有的价格，工程量结算时按实际调整。（2） 设计变更涉及新增项目，原合同中无适用的价格，则乙方在收到相关变更工程联系单后3天内，向甲方提出确定新增项目单价的报告，若合同中有相似与新增项目的价格，则参照类似价格确定新增项目单价；若合同中无类似价格，则双方协商确定。工程量结算时按实际调整。七、 施工安全保证措施1、安全文明施工，杜绝死亡、重伤事故发生。2、贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，做好各项防护工作，安全生产做到经常化、制度化、规范化。3、认真落实各项安全管理制度，坚决杜绝违章指挥和违章作业，乙方应对其员工不断进行安全教育，并及时检查，发现隐患及时排除。4、服从甲方在安全生产、文明施工方面的管理，并积极配合。5、乙方保证：为一切进入本合同工程施工现场的管理人员、施工人员办理意外伤害保险。八、 竣工验收1、乙方向甲方提交1套完整的竣工资料（按归档要求整理成册）和验收报告，竣工资料审核通过 后约定竣工验收时间，竣工验收由甲方、乙方共同参加，对本项目工程进行全面的检查验收，验收通过后，甲方、乙方双方办理书面移交手续。 2、乙方在完成合同约定的所有施工内容后，在甲方规定的时间内撤除全部施工人员、机械设备和 剩余材料（除工程收尾所需的以外），并将所有承包范围内工程清理干净，如乙方不能及时拆除或清理，造成的费用均由乙方承担。3、主体工程通过竣工验收合格之日为本工程实际竣工日期。九、 合同价款的支付方式1、合同签订后，甲方预付 工程预付款为定金；2、进度款支付： 电动开窗器（1） 本合同施工范围内的所有窗扇（含玻璃及各种配件）安装完成 %时，甲方一周内付本合同总价的 %的工程进度款；（2） 工程竣工验收全部合格，竣工资料交付齐全、手续完备，结算完成并经甲方确认结算总价款后 _ 日内付至结算总价款的 %；（3） 剩余_ _作为质量保修金，自工程竣工验收合格之日起 个月内付清。3、现场施工用水电费、生活用水电费由乙方直接支付，乙方每次在要求甲方支付进度款时，必须出示当期水电费用交纳凭证，否则甲方有权延期向乙方支付该期工程进度款。十、 争议与违约责任：1、违约（1）工期：施工过程中由于乙方原因造成工期延误，每逾期一天，须按工程承包总金额的0.1 向甲方支付违约金；如因甲方原因造成工期延误，经监理公司和甲方确认后，工期相应顺延，但甲方不承担任何费用。（2）产品质量：如乙方提供的产品经检验质量不合格的，乙方除应立即调换合格产品外，还应按不合格产品价款的 0.5 向甲方支付违约金。如因此造成工期延误的，乙方还应承担相应的责任。（3）工程质量：如因乙方原因引起工程质量不合格（以甲方、总包方、设计单位、监理单位等书面确认为准），乙方必须立即整改，直至质量达到合格为止，同时向甲方支付与质量履约保证金等额的违约金。因此给甲方造成其他损失的，乙方应据实赔偿。（4）付款：如甲方无故延迟支付工程款，经乙方合理催告后仍未支付的，则每逾期一天，应按逾期未付款项的 0.1 向乙方支付违约金。2、争议（1）双方约定，在合同履行过程中产生争议时，各方协商解决，协商不成提交工程所在地人民法院诉讼解决。（2）对于不存在争议的部分，各方在诉讼期间仍应继续履行。在人民法院判决、裁定前乙方不得停工，且不得以此为由拖延工期。十一、组成合同的文件及优先解释顺序 电动开窗器合同文件应能互相解释、互为说明，其组成部分和解释顺序如下：(1)本合同书；(2)中标通知书；(3)投标文件及其补充说明；(4)招标文件、设计图纸及其补充说明；(5)已报价的工程量清单；(6)已批准的施工图纸。上述文件应互为补充和解释，如有不清或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前及时间在后的为准。十二、 附则1、本合同自双