《合同管理》重点题与自测.doc

2006年公路监理工程师考试重点题与复习自测合同管理第一部分 重点练习题集 一、单项选择题 1合同法律关系( )，是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。 A主体 B客体 C内容 D事实 2监理工程师在履行合同义务时工作失误，给施工单位造成损失，施工单位应当要 求( )赔偿损失。 A建设单位 B监理单位 C监理工程师 D项目经理 3下列哪些财产可以抵押( )。 A土地所有权 B抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权 C抵押人所有的房屋 D有争议的财产 4下列关于合同公证与签证的相同点与区别的说法正确的是( )。 A公证一般实行自愿申请原则，签证反之 B签证属于行政管理行为，公证则属于司法行政行为 C公证与签证的效力等同 D公证和签证在我国域内和域外都有法律效力 5可撤销的建设工程施工合同，当事人应当请求( )撤销。 A建设行政主管部门 B设计单位 C监理单位 D人民法院 6在下列几种情形中，( )合同是可变更的合同。 A损害公共利益的 B以合法活动掩盖非法目的的 C恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的 D以欺诈、胁迫等手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的 7在下列解决合同纠纷的方式中，( )是不以双方自愿为前提的。 A协商 B调解 C仲裁 D诉讼 8在仲裁中，申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭 的，可以( )。 A、视为撤回仲裁申请 B视为无仲裁协议 C缺席裁决 D移交人民法院判决9建设项目施工规模在( )万元人民币以上估算价的必须进行招标。A。50 B。100 C200 D300 10工程建设监理招标的宗旨是对监理单位( )的选择。 A报价 B、能力 C、资历信誉 D规模和经济实力 11公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为( )。 A是否进行资格预审 B是否组织现场考察 C是否解答投标单位的质疑 D是否公开开标 12因承包人的违反合同行为导致工程竣工时间的延长，监理单位( )。 A不承担责任 B监理单位承担全部责任 C监理单位承担监督不力的责任 D。监理单位承担连带责任 13施工期间施工承包人从节约工程投资的角度，向监理工程师提出变更部分工程设 计的建议。发包人接受建议后，由于设计人当时因人力资源的限制不能在要求的时间内完成变更任务，与设计人协商并经设计人同意将此部分工作委托其他设计单位完成。变更图纸经过监理工程师审核后用于施工，但施工中发现修改的设计存在重大缺陷。就设计合同而言，应由( )承担责任。 A发包人 B设计人 C施工承包人 D监理工程师 14某些紧急工程，特别是灾后修复工程，只能采用( )合同。 A可调价的总价 B不可调价的总价 C单价 D成本加酬金 15在施工过程中，发包人供应材料设备在用于永久性工程的施工前需重新检验的， ( )。 A、检验由发包人负责，费用由承包人负责 B检验由发包人负责，费用由发包人负责 C检验由承包人负责，费用由承包人负责 D检验由承包人负责，费用由发包人负责 16如果在建设工程施工合同履行过程中承包人提出了分包要求，则( )。 A只需经过发包人的书面同意即可 B只需经过工程师的书面同意即可 C需经过发包人的书面同意，同时也应提请工程师同意 D任选发包人和工程师同意都行 17工程师的检查检验原则上不应影响施工正常进行。如果实际影响了施工的正常进 行，检查检验合格时，影响正常施工的追加合同价款和工期处理为( )。 A追加合同价款和工期损失全部由业主承担 B追加合同价款和工期损失全部由承包商承担 C追加合同价款由承包商承担，工期给予顺延 D工期不予顺延，但追加合同价款由业主给予补偿 18某订购合同300t水泥的合同内列明第一批供货200t，第二批供货100t，并约定了 逾期交货的违约金。第一批水泥按时交货，第二批水泥虽迟于合同约定15天交货，但未对工程施工产生不利影响，则采购方( )。A不必追究对方的违约责任 B按300t的数量计算违约金C按100t的货款计算违约金 D按逾期15天的时间计算违约金 19承包商施工中遇到图纸未标明的地下障碍物导致施工成本增加，为此提出13万 元的索赔要求。工程师与承包商协商并进行施工效率对比后，确认承包商成本的增加额应为10万元。前期施工中曾遇到过好于合同中说明的条件，承包商在那个部位的施工成本比工程量清单中的该项报价节约了2万元。工程师就此项索赔应批准的补偿额应为( )万元。 A8 B10 C11 D13 20企业法人( )取得法人资格。 A、成立之El B注册资金到位后 C建立组织机构后 D经工商行政管理机关核准登记后 21在下列各项中，符合代理特征的是( )。 A代理人不应仅限于代理权限内实施代理行为 B代理人以自己的名义实施代理行为 C代理人在授权范围内独立地表现自己的意志 D代理行为的民事责任由代理人承担 22下列财产中，( )不得抵押。 A土地所有权 B土地使用权 C房屋 D交通运输工具 23某工程双方按口头协议委托的施工任务，但双方一直没有签订书面合同。在施工 任务完成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，此时应当认定( )。 A尚无合同关系 B合同没有成立 C合同已经成立 D由于法律规定建设工程合同应当采用书面形式，故发包人不承担责任 24一个施工合同的当事人在合同中未选择协议管辖，施工合同发生纠纷后，施工企 业应当向( )人民法院提出诉讼申请。 A、施工企业所在地 B工程所在地 C合同签订地 D建设单位所在地 25在下列合同中，( )合同是可撤销的合同。 A造成对方人身伤害而免责的 B恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的 C在订立时显失公平的 D违反法律强制规定的 26工程建设合同纠纷的仲裁由( )的仲裁委员会仲裁。 A工程所在地 B建设单位所在地 C施工单位所在地 D双方选定 27在仲裁中，被申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退 庭的，可以( )。 A视为撤回仲裁申请 B。视为无仲裁协议C缺席裁决 D移交人民法院判决28工程设计招标的评标过程，主要考虑的因素是( )。 A设计取费高低 B设计单位的资历 C设计方案的优劣 D。设计任务完成的进度 29招标人没有明确地将定标的权利授予评标委员会时，应由( )决定中标人。 A招标人 B评标委员会 C招标代理机构 D建设行政主管部门 30工程标底是工程项目的( )。 A中标合同价格 B招标预期价格 C施工结算价格 D工程概算总价格 31合同内约定委托人免费为监理机构提供测量设备，完成监理工作后，监理单位 ( )。 A向委托人支付使用费并归还委托人 B可将设备免费带走 C可向委托人支付使用期间的折旧费后带走 D不需向委托人支付任务费用归还委托人 32设计人完成了规定设计任务的25时，发包人由于建设资金的融资遇到问题而被 迫停建工程项目。发包人向设计人发出终止合同的通知后，其后果处理应为 ( )。 A设计人没收发包人支付的定金 B设计人没收定金，发包人再支付合同价25的设计费 C发包人应支付合同价50的设计费 D设计人没收定金，发包人再支付合同价50的设计费 33组成施工合同文件的以下几部分可以互为解释，互为说明。当出现含糊不清或矛 盾时，具有第一优先解释顺序的文件是( )。 A合同专用条款 B投标书 C协议书 D合同通用条款 34在建设工程施工合同中使用专利技术及特殊工艺施工的处理是( )。 A如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用 B如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应负责办理相应的申报手续，承包人承担申报、试验、使用等费用 C若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得工程师的认可，然后由发包人负责办理申报手续，承包人承担有关费用 D若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得工程师认可，然后由 承包人负责办理申报手续，发包人承担有关费用 35在设备安装工程中，具备单机无负荷试车条件的，应当由( )组织试车。 A发包人 B监理单位 C设备供应商 D承包人 36在施工合同中，因工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款，由 ( )承担。 A承包人 B发包人C工程师 D工程师与发包人共同 37订购100m3木材的合同，在合同约定的时间交付了70 m3木材。供货方组织货源再 次发货前向采购方发出了继续发货通知，但在合同约定期限内采购方对此发货通知未给予任何答复，则对这30 m3木材而言，( )。 A供货方不应再继续发运 B供货方发运后，采购方有权拒收 C供货方发运后，采购方应接收并及时支付合同约定的货款 D供货方发运后，采购方应接收并及时支付扣除违约金后的货款 38FIDIC施工合同条件中设立的合同争端裁决委员会，在处理业主与承包商合同争 议时，相当于我国法律规定解决合同争议方式中的( )。 A和解 B调解 C仲裁 D诉讼 39合同法律关系内容包括( )。 A行为 B权利 C当事人 D智力成果 40工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由( )承担。 A乙项目经理 B甲施工企业 C建设单位 D具体施工人员 41定金是指当事人双方为了保证债务的履行，约定由当事人一方先行支付给对方一 定数额的货币作为担保。其数额由双方约定，但不得超过主合同标的额的 ( )。 A10 B20 C25 D30 42A公司授权其采购员甲到B公司购买一批计算机，并交给甲已经盖公司公章的空 白合同书，甲用此合同书与B公司订立了购买一批电视机的合同，发生纠纷后， 应当( )。 A要求甲支付电视机的货款 BA公司向B公司无偿退货 C由B公司交付计算机，A公司支付计算机的货款 D由B公司交付电视机，A公司支付电视机的货款 43根据我国合同法的有关规定，下列( )情形的要约可以撤销。 A主要约已经到达受要约人 B要约人确定了承诺期限 C要约人明示要约不可撤销 D受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作 44合同生效后，当事人对合同价款约定不明确的，也无法通过其他方法确定，可以按照( )价格履行。 A订立合同时订立地的市场 B订立合同时履行地的市场 C履行合同时订立地的市场 D履行合同时履行地的市场45当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，( )承担赔偿责任。A未违约方只能依据定金条款要求对方 B违约方有权选择适用的违约金或定金条款 C未违约方有权选择适用的违约金或定金条款要求对方 D未违约方采用违约金条款加定金条款计算之和要求对方 46当事人提出证据证明裁决所根据的证据是伪造的，可以向( )申请撤销裁决。 A该仲裁委员会 B仲裁委员会所在地的行政机关 C仲裁委员会所在地的基层人民法院 D。仲裁委员会所在地的中级人民法院 47招标投标法规定，应由( )监督招标活动是否依法进行。 A招标人的董事会 B招标代理机构 C仲裁机构 D建设行政主管部门 48投标人串通投标、抬高标价或者压低标价的行为是( )。 A市场行为 B企业行为 C正当竞争行为 D不正当竞争行为 49招标单位在评标委员会中不得超过三分之一，其他人员应来自( )。 A、参与竞争的投标人 B招标单位的董事会 C上级行政主管部门 D省、市政府部门提供的专家名册 50承包商由于监理工程师提供的建议提高了工效和节约了施工成本，此时监理单位( )。 A、应从委托人方获得附加监理酬金 B应从委托人方获得额外监理酬金 C应从承包方获得合理化建议的奖金 D不应从任何一方获得额外奖励或酬金 51双方恶意串通，损害国家或者第三人利益的合同，不应当采取( )的措施。 A将财产返还给对方 B赔偿损失 C继续履行 D追缴财产 52对于建议工程物资采购合同的效力有争议的，当事人应当请求( )确认无效。 A人民法院 B监理单位 C建设行政主管部门 D建设单位 53合同法律关系内容包括( )。 A行为 B权利 C当事人 D。智力成果 54某招标项目采用评标价法进行评标，有四家单位投标有效，其中( )的投标书为最优投标书。 A投标报价1000万元，评标价950万元 B投标报价1050万元，评标价940万元 C投标报价980万元，评标价970万元D投标报价950万元，评标价960万元 55设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的 筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应( )。 A没收全部定金补偿损失 B要求发包人支付双倍的定金 C要求发包人补偿实际发生的损失 D要求发包人付给合同约定设计费用的50 56在施工合同中，( )是承包人的义务。 A提供施工场地 B办理土地征用 C在保修期内负责照管工程现场 D工程施工期内对施工现场的照管负责 57建设工程委托监理合同规定，委托人的责任不包括( )。 A委托人选定的质量检测机构试验数据错误 B因非监理人原因的事由使监理人受到损失 C委托人向监理人提出赔偿要求不能成立 D监理人的过失导致合同终止 58建设工程委托监理合同属于( )。 A、要式合同 B诺成合同 C单务合同 D技术合同 59合同生效应当具备的条件不包括( )。 A、当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力 B意思表示真实 C不违反法律或者社会公共利益 D必须采用一定的合同形式 60在施工合同中，项目经理是( )授权的，派驻施工场地的承包人的总负责人。 A发包人单位法定代表人 B承包人单位法定代表人 C总监理工程师 D发包人代表 61监理工程师有权处理的索赔是承包商( )。 A、依据合同条款提出的索赔 B依据其他法律文书提出的索赔 C提出的道义索赔 D无合法理由延误竣工对业主的违约索赔 62无效的建设工程勘察合同，当事人应当请求向( )撤销。 A，建设行政主管部门 B质量监督机构 C监理单位 D仲裁委员会63在监理合同履行中，出现( )情况，委托人有权追究监理人的违约赔偿责A工程总投资超过预期金额 B因承包人原因导致工期延长 C监理工程师没有进行合同内规定的检查而出现质量事故 D监理工程师指示承包人进行额外检查所造成的费用增加 64合同生效后，当事人发现合同对质量的约定不明确，首先应当采用( )确定价款。 A补充协议 B合同有关条款 C交易习惯 D按照通常标准 65设计合同正常履行情况下，应在( )时终止合同。 A提交设计文件 B设计文件通过审批 C设计人向施工单位完成设计交底 D工程施工完成竣工验收 66在承包工作范围内，部分由承包商负责设计的图纸，应在合同约定的时间内将经 过行政法规规定的审查程序批准的设计文件提交工程师审核，如果设计图纸仍有质量问题，则责任应当由( )承担。 A发包人 B承包人 C工程师 D发包人与承包人共同 67甲、乙双方互负债务，没有先后履行顺序，一方在对方履行之前有权拒绝其履行 要求，一方在对方履行债务不符合约定时有权拒绝其相应的履行要求。这在合同法上是( )。 A先履行抗辩权 B先诉抗辩权 C同时履行抗辩权 D不安抗辩权 68债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财产作为债务履行担保的担保方式 是( )。 A定金 B留置 C抵押 D质押 69设计合同履行过程中，( )属于设计人的责任。 A、确定设计参数的取值 B组织对设计成果的鉴定 C办理设计成果的报批手续 D为现场的设计人员提供必要的工作条件 70监理招标中标通知书中写明的委托人接受的合同价，是指工程监理的( )酬 金额。 A正常工作 B附加工作 C额外工作 D所有工作 71因承包人的违反合同行为导致工程竣工时间的延长，监理单位( )。 A不承担责任 B监理单位承担全部责任 C监理单位承担监督不力的责任 D监理单位承担连带责任 72下列可以构成一个有效的承诺是( )。 A承诺是由非受要约人做出 B承诺超过期限，但要约人及时通知该承诺有效 C承诺的内容对要约的数量提出适当变更的D向不特定的多数人同时做出承诺 73设计合同生效的时间是指( )之日。 A、设计人收到中标通知书 B当事人双方在合同签字盖章 C设计人收到发包人的定金 D设计人实际开始工作 74设备安装工程中，具备联动无负荷试车条件时，应由( )组织试车。 A发包人 B承包人 巳监理人 D设备供应人 75招标文件要求工程的施工期限不得超过20个月，承包商在投标书内承诺18个月 竣工。施工过程中，工程师因变更批准顺延工期1个月；填筑工程施工中遇到未达到合同约定不可预见外界条件等级的连续降雨，工程师为了保证工程质量，指示该部分的施工停T05个月。则判定承包商提前或延误竣工标准的合同工期应为( )个月。 A19 B195 C21 D215 76缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因是( )。 A当事人有损失 B当事人有过错 C合同尚未成 D过错与损失之间的因果关系 77当事人以土地使用权抵押的，抵押合同自( )之日起生效。 A、签订 B登记 C履行 D主合同生效 78关于隐蔽工程与重新检验的说法不正确的是( )。 A、工程师未能按规定时间提出延期要求，又未按时参加验收，承包人可自行组织验收，该检验应视为工程师在场情况下进行的验收 B工程师没有参加验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，不能要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验 C无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验 D重新检验表明质量不合格，承包人承担由此发生的费用和工期损失 79按照建设工程委托监理合同规定，执行监理业务过程中( )不违反监理人员应遵守的职业道德。 A向其他人泄露委托人申明的秘密 B从承包方获取提前工期奖金 C帮助承包人完善施工组织设计 D鼓动承包人就发包人的违约行为索赔 80以下文件均成为施工合同文件的组成部分，但从文件的解释顺序来看，( )是错的。 A、合同协议书、中标通知书 B施工合同通用条件、施工合同专用条件 C标准及有关技术文件、图纸D投标书、工程量清单81当事人申请撤销仲裁裁决的，应当自收到裁决书之日起( )内提出。 A1个月 B3个月 C6个月 D12个月 82承包人负责采购的材料和设备，应( )。 A发包人负责检验试验，费用发包人承担 B发包人负责检验试验，费用承包人承担 C承包人负责检验试验，费用承包人承担 D承包人负责检验试验，费用发包人承担 83建设单位在( )合同中承担了项目的全部风险。 A、单价 B总价可调 C总价不可调 D成本加酬金合同 84监理服务的采购，单项合同估算价在( )万元人民币以上的项目，必须进行招标。 A50 B100 C200 D500 85能够作为保证人的为( )。 A、法人的职能部门 B公司 C学校 D幼儿园 86合同当事人双方权利义务共同指向的对象是( )。 A标的 B数量 C质量 D价款 87FIDIC施工合同条件规定，用从( )之日止的持续时间为缺陷通知期，承包商负有修复质量缺陷的义务。 A、开工日起至颁发接收证书 B开工令要求的开工日起至颁发接收证书中指明的竣工日 C颁发接收证书日起至颁发履约证书 D接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书 88因发包人的原因施工现场尚不具备施工的条件，影响了承包人不能按照协议书约 定的日期开工时，( )推迟开工日期。 A、工程师应以书面形式通知承包人 B应当经过承包人批准 C发包人与承包人协商 D应当经过建设行政主管部门批准 89招标人在中标通知书中写明的中标合同价应是( )。 A初步设计编制的概算价 B施工图设计编制的预算价 C投标书中标明的报价 D评标委员会算出的评标价 90为了正确区分合同风险的责任归属，FIDIC施工合同条件中定义的“基准日”是 指( )。 A投标截止H B风险事件发生日C投标截止日前第28天 D承包商接到中标通知书日91施工合同文本规定，承包人有权( )。 A、自主决定分包所承包的部分工程 B自主决定分包和转让所承担的工程 C经发包人同意转包所承担的工程 D经发包人同意分包所承担的部分工程 92仲裁委员会的仲裁裁决做出以后，当事人应当履行。当一方当事人不履行仲裁裁 决时，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向( )申请执行。 A当地人民政府 B人民法院 C仲裁委员会 D调解委员会 93债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财产作为债务履行担保的担保方式 是( )。 A定金 B。留置 C抵押 D质押 94对于合同当事人而言，所在国爆发罢工是一种( )。 A合法行为 B违法行为 C自然事件 D社会事件 95一个买卖合同执行的是政府定价，2000年2月1日订立合同是价格为每千克100 元，合同规定2000年4月1 H交货，违约金为每千克10元，交货后10天内付款。但卖方2000年4月1日交货，而政府定价于2000年5月I H调整为每千克120元，买方直2000年6月I H才付款，买方应当按照每千克( )元向卖方付款。 A100 B110 C120 D130 96施工合同范本规定，图纸会审和设计交底应由( )组织。 A发包人 B承包人 C监理人 D设计人 97在施工过程中，工程师发现曾检验合格的工程部位仍存在质量问题，则修复该部 分工程质量缺陷时应由( )。 A发包人承担费用和工期损失 B承包人承担费用和工期损失 C承包人承担费用，但工期给予顺延 D发包人承担费用，但工期给予顺延 98在下列各项中，符合代理特征的是( )。 A代理人不应仅限于代理权限内实施代理行为 B代理人以自己的名义实施代理行为 C代理人在授权范围内独立地表现自己的意志 D代理行为的民事责任由代理人承担 99工程设计招标的评标过程，主要考虑的因素是( )。 A设计取费高低 B设计单位的资历 C设计方案的优劣 D设计任务完成的进度 100施工合同专用条款约定某分部工程应于开工后的第10个月竣工移交。施工过程 中由于变更工程师批准顺延工期0.5个月；工程师批准承包商的索赔顺延工期0.5个月；由于业主严重拖欠支付工程进度款承包商停工0.5个月。根据FIDIC施工合同条件相应通用条款的规定，( )个月应作为判定承包商该部分工程施工是否提前竣工获得奖励标准。 A10 B10.5 C11 D。11.5 101某承诺文件超过要约规定时间1天到达要约人。按照邮寄文件收函邮局戳记标 明的时间，受要约人是在要求的时间内投邮，由于邮局错投而延误了到达时间。对此情况，该承诺文件应( )。 A因迟到而自然失效 B必须经要约人发出接受通知后才有效 C、必须经要约人发出拒绝通知后才无效 D因非受要约人原因的迟到，要约人必须接受该承诺 102FIDIC施工合同条件中规定的缺陷通知期，是指( )的期限。 A合同签字t55承包人提交结清单日 B开工日至工程师颁发移交证书日 C开工日至工程师颁发履约证书日 D移交证书确认的竣tit至办理履约证书日 103工程师对已经同意承包人隐蔽的工程部位施工质量产生怀疑后，要求承包人进 行剥露后的重新检验。检验结果表明施工质量存在缺陷，承包人按工程师的指示修复后再次覆盖。此项事件按照施工合同的规定，对增加的施工成本和延误的工期处理应是( )。 A工期顺延，施工成本的增加由承包人承担 B工期不予顺延，施工成本的增加由承包人承担 C顺延工期，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷成本由承包人承担 D工期不予顺延，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷成本由承包人承担 104某项目设计合同的价格为500万元，设计单位已接受委托方支付的定金，无正当 理由拒不履行合同义务，则委托方有权要求设计单位返还( )万元 A100 B150 C200 D250 105我国对经济合同争议的处理实行( )。 A一裁两审制 B或裁或审制 C只许仲裁 D只许诉讼 106监理单位出现失职行为，按照监理合同规定，业主可( )。 A、发出中止合同通知，令监理合同即行停止 B发出未履行业务通知后在第21天单方面终止合同 C发出未履行业务通知后21 内未得到满意答复，进一步发出终止合同通知，在该终止合同通知发出后的第35天，监理合同即行终止 D首先发出未履行义务通知，21天内未能得到满意答复后，在第一个通知发出35天后发出终止合同通知，监理合同即行终止 107FIDIC土木工程施工合同条件是由( )制定的。 A国际咨询工程师联合会 B国际专业工程师联合会 C国际建筑师联合会 D欧洲发展基金会 108FIDIC土木工程施工合同条件按计价方式属( )合同。A固定总价 B调值总价 C单价 D成本补偿109施工中的费用索赔出现的原因是( ) A只限定事件引起的补偿 B只限定当事人违约而提出的赔偿 C非自身的原因，且实际造成了损失，应由对方承担责任的补偿或赔偿 D不包括因第三者过错造成的损失的补偿或赔偿 110工程项目承包单位投标时，按规定应提交下列证明文件( ) A只交验企业法人营业执照 B只交验企业等级证书 C企业法人营业执照和企业等级证书 D优良工程证书 111企业法定代表人授权合同部经理对外签订合同，属于( )的法律行为。 A法定代理 B指定代理 C代表企业 D代表部门 112某上级公司由于工作失误，将应交下级工厂甲的任务误发至下级工厂乙，乙据 此与建筑公司丙签订合同。该合同在执行过程中，上级公司发现有误，决定纠正错误，遂通知乙停止执行合同，乙与丙因此遭受损失。在这一例中，下列表述中正确的是( )。 A原合同无效，乙与丙应各自承担损失 B上级公司直接赔偿丙的损失 C甲应赔偿丙的损失，乙的损失自己负责 D乙应赔偿丙的损失，再请求该上级公司负责处理 113可撤销的合同在撤销前，属于( )合同。 A有效 B无效 C既未成立也未生效 D虽未成立但已生效 114因债务人无偿转移财产，对债权人造成损害，债权人可行使的撤销权是指 ( )。 A单方宣布合同终止 B请求政府行政主管部门授予撤销权 C请求法院撤销债务人行为 D请求法院或仲裁机构撤销债务人行为 115合同一方当事人的法人合并后，原法定代表人签订的合同( )。 A无效 B变更 C有效 D终止 116法人的变更是指( )。 A、法人法定存在期限届满 B法人企业改变经营方式 C法人企业转让企业 D企业法人资格被撤销 117担保方式中的保证要求( )订立书面保证合同。 A、债权人和债务人 B保证人和债权人 C保证人和债务人 D主合同当事人 118要约人要撤销要约，撤销要约通知应在( )到达对方。 A要约到达对方之前 B对方发出承诺之前 C对方承诺到达要约人之前 D对方承诺生效之后119债权人决定将其债权债务一并转让给第三人时，( )。A、需经对方同意 B无需经对方同意，但应通知对方 C无需经对方同意，也不必通知对方 D需经对方同意，但要办理公证 120某工程签订的钢材采购合同，由于条款内未约定交货地点，故运费未予明确，则供货商备齐钢材后应( )。 A将钢材送到施工现场 B将钢材送到发包人的办公所在地 C将钢材送到发包人的仓库 D通知发包人自提 121下列财产中，( )可作为抵押物进行抵押。 A、抵押人所有的房屋 B抵押人有权使用的集体土地所有权 C依法被查封的财产 D抵押人所有的支票 122施工合同示范文本中要求，由( )投保建筑工程一切险。 A发包人 B承包人 C监理人 D项目经理 123如果法律和当事人双方对合同的形式、程序均没有特殊要求时，( )日合同 成立。 A要约生效 B承诺生效 C双方当事人签字或者盖章 D附生效期限的合同期限界至 124施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付 预付款，这是发包人行使( )。 A、同时履行抗辩权 B代位权 C撤销权 D不安抗辩权 125订立合同时，当事人在合同内对价款没有作出明确约定。合同生效后，双方通 过协商也未达成一致，则应按照( )的市场价格履行。 A订立合同时订立地 B订立合同时履行地 C履行合同时订立地 D履行合同时履行地 126某单位与某设计院就购买该设计院设计专利签定了合同，此合同法律关系的客 体是( )。 A物 B行为 C智力成果 D活动 127依据有关“建筑工程一切险”的规定，下列描述中正确的是( )。 A保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程 B投保人和被保险人是保险合同的当事人 C发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务 D保险合同的有效期至工程保修期满为止 128依据合同法的规定，执行政府定价或政府指导价的合同，合同当事人一方逾期接受货物时，遇价格上涨，应( )。 A按原价格执行 B按新价格执行 C按原价和新价的平均价执行 D按市场价执行 129施工合同中的承包人到材料供应商处去购买水泥，由于水泥强度等级不清楚而 将强度为42.5的水泥当作强度为52.5水泥购入。该买卖合同没有仲裁条款，发现问题后，承包人应( )。 A向人民法院起诉，要求确认该合同无效 B向人民法院起诉，要求撤销该合同 C向仲裁机构申请仲裁，要求确认该合同无效 D向仲裁机构申请仲裁，要求撤销该合同 130合同法规定，要约撤销的条件是，撤销要约的通知应当在( )到达受要约人。 A要约到达对方之前 B受要约人发出承诺之后 C受要约人发出承诺之前 D承诺到达对方之前 131某施工合同经法院确认无效后，应认为该合同从( )日起无效。 A、订立施工合同 B开始施工 C确认无效 D下达停工令 132工程建设监理招标，鉴于标的的特殊性，招标人选择中标人的基本原则是基于 对投标人( )的选择。 A经验多少 B能力强弱 C报价高低 D财务状况 133监理招标宜采用的招标方式为( )。 A、公开招标 B邀请招标 C议标 D监理规划或大纲竞选 134定标签订合同时，应对( )作为中标的合同价。 A评标价 B标底价 C修正后的标底价 D投标价 135在选择工程施工分包人方面，监理人有( )。 A、选定权 B认可权和否决权 C建议权 D直接指定权 136对于受要约人延误的承诺，该承诺( )。 A有效 B无效 C要约人未表示不接受有效 D要约人虽表示接受也无效 137合同法规定的“抗辩权”是指，一方有违约行为时对方有权( )。 A撤回合同 B撤销合同 C解除合同 D中止履行义务 138对于国家或地方重点项目进行招标，选择招标方式时，招标人( )。 A可自愿选择公开或邀请招标方式 B可自愿选择公开招标方式，而选择邀请招标方式应经过批准 C可自愿选择邀请招标方式，而选择公开招标方式应经过批准D选择公开或邀请招标方式均应得到批准139确定中标人后，招标人与投标人应以( )作为施工合同价。 A标底价 B投标价 C评标价 D标底修正价 140考虑到特殊行业施工内容的专业要求，设备安装工程一般采用( )方式为宜。 A公开招标 B邀请招标 C议标 D方案竞赛 二、多项选择题 1合同法律关系由( )等要素构成。 A主体 B客体 C行为 D事件 E内容 2质押包括( )。 A工程质押 B动产质押 C权利质押 D地产质押 E不动产质押 3所有的合同的订立都必须经过( )。 A要约引诱 B要约 C承诺 D批准 E公证 4在合同履行中，应当先履行合同的一方有确切证据证明对方有( )情形之一 时，可以行使抗辩权。 A未按合同约定办理保险 B经营状况严重恶化 C为逃避债务转移财产、抽逃资金 D合同履行的准备不充分 E丧失商业信誉 5建设行政主管部门发现( )情况时，可视为招标人违反招标投标法的规定。 A没有编制标底 B在资格审查条件中设置不允许外地区承包商参与投标的规定 C在评标方法中设置对外系统投标人压低分数的规定 D强制投标人必须结成联营体投标 E没有委托代理机构招标 6监理委托合同中，属于委托人权利有( )。 A规划设计决定权 B工程设计变更审批权 C实施项目的质量监督控制权 D工程建设有关协作单位协调主持权 E生产工艺设计认定权 7设计合同规定设计人的义务包括( )。 A按约定时间提交设计文件 B组织设计审查会 C负责设计交底 D完成必要的设计变更E组织工程验收8按照施工合同文本规定，在施工中由于( )造成工期延误，经发包人代表确认，竣工日期可以顺延。 A承包人未能及时调配施工机械 B发生不可抗力 C雨期天数增多 D工程量变化和设计变更 E一周内非承包人原因停电、停水、停气等造成停工累计超过8h 9在安全施工方面，( )等应当由发包人承担。 A安全防护措施费用 B提出安全防护措施 C实施安全措施 D因承包人措施不力造成的事故责任 E因发包人原因导致的安全事故责任 10指定分包商的特点主要表现为( )。 A业主选择实施该部分工程的施工单位 B指定分包商与业主签订合同 C承包商负责指定分包