2009年监理工程师《合同管理》模拟练习50题(四).doc

1、债务人以明显不合理低价转让财产，对债权人造成损害的，并且受让人知道该情形的，债权人可以请示人民法院( )债务的行为。A、变更B、代位C、解除D、撤销2、设计合同示范文本规定，发包人向设计人提供设计依据文件和基础资料超过规定期限( )天以内，设计人规定的交付设计文件时间相应顺延，在此期限以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。A、7B、14C、15D、303、FIDIC施工合同条件规定，用从( )之日止的持续时间为缺陷通知期，承包商负有修复质量缺陷的义务。A、开工日起至颁布发接收证书B、开工令要求的开工日起至颁布发接收证书中指明的竣工C、颁发接收证书日起至颁发履约证书D、接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书4、大型工业项目施工招标的资格预审表的内容不包括( )。A、财务报表B、人员报表C、分包计划D、投标报价5、承包人在提交索赔报告时，( )等证明材料可作为合理的证据。A、施工现场记录B、施工图纸C、汇率变化表D、合同履行过程中的来往信件E、中期支付工程进度款的单据6、合同成立后，具备生效的条件是( )。A、当事人是法人B、意思表示真实C、当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力D、合同的标的、数量等内容协商一致E、不违反法律或者社会公共利益7、在设计合同中，判定设计人是否按时完成设计任务，计算设计期限的开始时间是( )日。A、设计人收到定金B、合同签订C、设计人员勘察现场D、场址选择8、设备验收阶段的监理工作主要有( )。A、开箱检验B、安装调试检验C、启动试车D、性能验收E、最终验收9、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。承包商( )。A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求B、认为要求合理，先行支付后再向业主索要C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告10、招标人对施工投标保函的正确处理方式是( )。A、未中标的投标人不退还B、中标的投标人在中标的同时退还C、在中标的投标人向业主提交履约担保后退还D、投标人在投标有效期内撤销投标书后退还11、有关工程保修的说法中，正确的是( )。A、质量保修书作为合同附件B、保修费用全部由承包人承担C、保修期从竣工合格之日起计算D、主体工程的保修期限为无限期E、工程质量保修的范围和内容不需在质量保修书中约定12、下列各项中，( )不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。A、建设用地征用完毕，施工图纸完成B、概算已经批准，建设项目已正式列入计划C、招标文件已经编制好D、建设资金、建材、设备来源已经落实13、施工合同示范文本规定，由承包人采购的材料设备在使用前需要进行检验试验( )。A、工作由发包人负责，费用由承包人负责B、工作由发包人负责，费用由发包人负责C、工作由承包人负责，费用由发包人负责D、工作由承包人负责，费用由承包人负责14、能够作为保证人的为( )。A、法人的职能部门B、公司C、学校D、幼儿园15、在设计合同履行过程中，设计人的责任包括( )。A、按时提供设计依据文件和基础资料B、施工图设计完成后，组织鉴定和验收C、负责审查外商提供的设计资料D、保证设计质量E、设计交底16、在合同履行中，应当先履行合同的一方有确切证据证明对方有( )情形之一时，可以行使抗辩权。A、未按合同约定办理保险B、经营状况严重恶化C、为逃避债务转移财产、抽逃资金D、合同履行的准备不充分E、丧失商业信誉17、合同解除是( )而使债权债务关系提前归于消灭的行为。A、必须经双方的协议B、必须因为当事人一方的意思C、因不可抗力D、因当事人一方的意思或双方的协议18、材料采购合同履行过程中，由供货方代运的货物，采购方在站场提货地点与运输部门共同验货。如果交货数量少于订购数量，( )。A、由供货方承担全部责任B、由运输部门承担全部责任C、属于交运前的问题由供货方承担责任，运输过程中的问题由运输部门承担责任D、先由运输部门承担全部责任，然后由运输部门再与供货方协商处理责任19、按照合同法规定，与合同转让中的“债权转让”比较，“由第三人向债权人履行债务”的主要特点表现为( )。A、合同当事人没有改变B、第三人可以向债权人行使抗辩权C、第三人可以与债权人重新协商合同条款D、第三人履行债务前，债务人需首先征得债权人同意E、第三人履行债务后，由债务人与债权人办理结算手续20、投标单位有以下行为时，( )招标单位可视其为严重违约行为而没收投标保证金。A、通过资格预审后不投标B、不参加开标会议C、中标后拒绝签订合同D、开标后要求撤回投标书E、不参加现场考察21、采用FIDIC施工合同条件的工程，进度计划的内容一般包括( )等。A、实施工程的计划进度B、分包商在施工阶段的安排C、重要检查检验的次序和时间D、保证计划实施的说明文件E、滞后于进度计划的责任22、工程建设合同是( )合同。A、主合同B、从合同C、诺成性合同D、实践性合同E、无偿合同23、为了正确区分合同风险的责任归属，FIDIC施工合同条件中定义的“基准日”是指( )。A、投标截止日B、风险事件发生日C、投标截止日前第28天D、承包商接到中标通知书日24、建设监理招标的最大特点是( )。A、非常注重监理单位的报价B、邀请投标人较多C、很注重监理单位能力的选择D、很注重监理单位的资金状况25、在选择工程施工分包人方面，监理人有( )。A、选定权B、认可权和否决权C、建议权D、直接指定权26、能够引起合同法律关系、产生、变更和消灭的客观现象是( )。A、法律关系主体B、法律事实C、法律关系客体D、法律关系内容27、工程质量保修期限，应( )的时间确定。A、按当事人双方具体约定B、按法规规定标准C、由双方约定且不低于法定标准D、参照行业通常习惯28、钢材采购合同现场交货时发现，一实际供货数量少于合同内约定的订购数量，但差额在合理尾差范围内，则采购方应( )。A、按订购数量及时支付货款B、按实际交货数量及时支付货款C、待供货方补齐短少的数量后再支付D、按订购数量支付，供货方收到货款后补足数量29、建筑工程一切险加强第三者责任险规定保险公司承担的保险责任范围包括( )。A、在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起邻近区域的第三者疾病B、被保险人因上诉而支付的诉讼费用C、在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起邻近区域的人身伤亡D、正常水位变化引起第三者财产损失E、工程所有人签发完工验收证书的工程受到台风损失30、合同内约定委托人免费为监理机构提供测量设备，完成监理工作后，监理单位( )。A、向委托人支付使用费并归还委托人B、可将设备免费带走C、可向委托人支付使用期间的折旧费后带走D、不需向委托人支付任务费用归还委托人31、依据合同法的规定，执行政府定价的合同，合同当事人一方逾期交付标的物时，遇价格上涨，按( )执行。A、原价格B、新价格C、当地市场价格D、签定合同地市场价格32、合同法律关系由( )等要素构成。A、主体B、客体C、行为D、事件E、内容33、在国外，建筑工程一切险的投保人一般是( )。A、业主B、承包人C、监理人D、发包人34、一般情况下，( )应当由招标人完成。A、确定中标人B、评标情况说明C、对各个合格投标书的评价D、推荐合格的中标候选人35、工程施工投标的主体是( )。A、业主B、监理工程师C、承包商D、设备供应单位36、材料采购合同履行过程中，导致供货方送错或代运过程中不能顺利交接货物，所产生的后果均由采购方承担的行为有( )。A、采购方在合同内填错到货地点B、供货方在合同内填错到货地点C、未在合同内约定到货地点D、运输部门错送到货地点E、未在合同约定的时限内及时将变更的到货地点或接货人通知对方37、根据我国合同法的有关规定，下列( )情形的要约可以撤销。A、主要约已经到达受要约人B、要约人确定了承诺期限C、要约人明示要约不可撤销D、受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作38、采用评标价法评标时，应当遵循的原则包括( )。A、以评标价最低的标书为最优B、以投标报价最低的标书为最优C、技术建议带来的实际经济效益，按预定的方法折算后，增加投标价D、中标后按投标价格签订合同价E、中标后按评标价格签订合同价39、评标委员会按规定请投标人对不明确之处作出澄清的内容作为( )的组成部分。A、协议书B、专用条件C、通用条件D、投标书40、可撤销的建设工程施工合同应当由( )撤销。A、建设行政主管部门B、人民法院C、仲裁机构D、工商行政管理部门E、监理公司41、对于合同当事人而言，所在国爆发罢工是一种( )。A、合法行为B、违法行为C、自然事件D、社会事件42、建设工程委托监理合同(示范文本)由( )组成。A、建设工程委托监理合同B、规范、图纸C、委托人对监理人的授权委托书D、标准合同条件E、专用合同条件43、仲裁委员会的仲裁裁决做出以后，当事人应当履行。当一方当事人不履行仲裁裁决时，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向( )申请执行。A、当地人民政府B、人民法院C、仲裁委员会D、调解委员会44、依据FIDIC施工合同条件，工程师颁发的工程接收证书表明( )。A、工程照管责任移交B、承包合同的全部义务已完成C、缺陷通知期开始D、可以办理竣工结算45、设计招标文件的主要内容包括( )。A、投标须知B、项目说明书C、设计依据文件D、投标截止日期E、工程概况46、考虑到特殊行业施工内容的专业要求，设备安装工程一般采用( )方式为宜。A、公开招标B、邀请招标C、议标D、方案竞赛47、承担违约责任的形式有( )。A、变更合同B、解除合同C、继续履行合同D、赔偿损失E、罚金48、为了保证工程质量，建设工程施工合同规定( )的最低质量保修期限为5年。A、地基基础工程B、防水工程C、给水管道工程D、设备安装工程49、FIDIC施工合同条件中规定，可以给承包商合理延长合同工期的条件通常包括( )。A、延误发放图纸B、不可遇见的外部条件C、延误移交施工现场D、施工中废弃物和古迹的干扰E、因质量问题进行的返工50、下列关于竣工验收说法正确的是( )。A、工程验收是合同履行中的一个重要工作阶段，工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用B、发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任C、竣工验收是指整体工程的竣工验收D、对符合竣工验收要求的工程，发包人收到工程竣工报告后14天内，组织勘察、设计、施工、监理、质量监督机构和其他有关方面的专家组成验收组，制定验收方案E、发包人在验收后14天内给予认可或提出修改意见。发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可1、工程建设监理委托合同的当事人有( )。A、业主B、监理单位C、监理工程师D、施工企业2、债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财产作为债务履行担保的担保方式是( )。A、定金B、留置C、抵押D、质押3、施工合同文本中的“工程师代表”，是指由( )委派在现场负责工作的代表人。A、发包人B、承包人C、设计单位D、总监理工程师4、下列财产中，( )可作为抵押物进行抵押。A、抵押人所有的房屋B、抵押人有权使用的集体土地所有权C、依法被查封的财产D、抵押人所有的支票5、供货方应在接到采购方对产品提出异议的书面通知后( )天内负责处理，否则即视为默认采购方提出的异议和处理通知。A、2B、3C、10D、156、委托人在委托监理合同的实施过程中，承担的义务包括( )。A、在更换委托人常驻工地代表时提前通知监理人B、在合理时间内就监理人书面提交的要求做出书面决定C、为监理人驻工地监理机构开展正常工作提供协助服务D、负责合同的协调管理工作E、对工程设计变更进行审批7、按照施工合同示范文本的规定，对合同双方有约束力的合同文件包括( )。A、投标书及其附件B、招标阶段对投标人质疑的书面解答C、资格审查文件D、工程报价单E、履行合同过程中的变更协议8、建设工程委托监理合同属于( )。A、要式合同B、诺成合同C、单务合同D、技术合同9、招标单位可以委托具有相应资质的中介机构代理招标，此招标代理机构是( )。A、行政机关B、国家机关隶属机构C、依法成立的组织D、依法成立的协会10、施工企业的项目经理是施工企业法定代表人的代理人，这种代理是( )代理。A、委托B、法定C、指定D、再11、设计招标的特点主要表现在( )方面。A、开标时仅公布报价金额B、在投标书内提出初步设计方案C、在投标书内论述初步设计方案的实施计划D、按工程量清单中的规定工程量填报单价E、评标时侧重设计方案的科学性和合理性12、依据施工合同示范文本中设计变更的规定，下列提法正确的有( )。A、工程师有权就工程施工的任何内容下达设计变更指令B、发包人需要对原设计变更，应提前14天书面通知承包人C、承包人有权从施工便利出发要求进行设计变更D、承包人提出的设计变更须经工程师同意E、承包人应在工程变更确定后的14天内提出追加合同价款要求13、设备安装工程具备联动无负荷试车条件的，应由( )组织试车。A、发包人B、设计单位C、承包人D、设备供应单位14、当委托人因故要求中途终止设计时，应及时通知设计人，已付的设计费( )。 A、全部退回B、全部退回，另外补偿处理C、不退，就此结束合同双方义务D、不退，并还应按实际所耗工时补齐费用15、某施工合同经法院确认无效后，应认为该合同从( )日起无效。A、订立施工合同B、开始施工C、确认无效D、下达停工令16、在我国现行监理费计算方法中，适用于单工程或临时性工程的方法是( )。A、按监理工程概预算百分比计收B、按委托人和监理人商定的方法计收C、按参与监理工作的年度平均人数计收D、按监理工程估算价百分比计数17、监理工程师对承包单位施工进度计划的审查或批准，( )承包单位对施工进度计划的责任和义务。 A、减轻了B、不解除C、不减轻D、解除了18、大批量采购水泥的供货合同，在交货检验的条款内应当约定( )等内容。A、质量应达到的标准B、抽样检查的抽样方法C、检测单位D、提出质量异议的时间E、水泥用于施工前的任何时间内均必须满足国家规定的标准19、施工过程中，工程师根据工程的需要，可以就( )情况发布变更指令。A、改变某单位工程的标高B、增加工程量清单中列明某项工作的数量C、从承包范围内删减部分工作内容交与当地承包人施工D、为了协调施工干扰指示改变承包商某部分施工的时间E、指示承包商使用其投标书内未承诺到场的施工机械完成新增工作20、在材料采购合同的履行中，如供货方交付货物的数量高于合同规定时，可在承付期内( )。A、拒付全部货款和运杂费B、拒付多付部分的货款，但不得拒付多付部分运杂费C、拒付多付部分的货款和运杂费D、延期支付全部货款和运杂费21、根据合同法的规定，约定债务抵销的( ) 。A、必须通知对方B、标的物的种类、品质可以不相同C、债务要求不高D、通知自到达对方时生效E、必须经当事人协商一致22、当承包人提出索赔后，工程师要对其提供的证据进行审查。属于有效的证据包括( )。A、工程师书面指令B、施工会议记要C、招标文件中的投标须知D、招标阶段发包人对承包人质疑的书面解答E、检查和试验记录23、施工过程中，承包人负责采购的材料设备，使用前需进行检验或试验，由( )。A、发包人负责检验，费用由发包人负责B、发包人负责检验，费用由承包人负责C、承包人负责检验，费用由发包人负责D、承包人负责检验，费用由承包人负责24、联动无负荷试车合格后，( )在试车记录上签字。A、工程师B、发包人和承包人C、工程师和承包人D、工程师和发包人25、委托监理合同示范文本中，监理人的权利包括( )。A、设计标准认定权B、工程款支付的签认权C、工程设计变更的审批权D、施工技术方案的审核权E、工程建设有关协作单位组织协调主持权26、设计合同履行过程中，发包人要求变更部分委托的设计工作内容。由于设计人不具备相应的设计资质，发包人准备将这部分设计任务转委托给另一设计人。设计合同范本针对此情况的规定包括( )。A、发包人与设计人协商并经设计人同意B、设计人必须与发包人选择的另一设计人签订合同C、该部分设计成果需经设计人审查批准D、设计人不对该部分的设计质量承担责任E、设计人对该部分设计未能按时交付承担责任27、为了保证工程质量，对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前，需要进行合同约定的物理和化学抽样检验。对于此项检验应由( )。A、承包人负责检验工作，发包人承担检验费用B、承包人负责检验工作，并承担检验费用C、发包人负责检验工作，并承担检验费用D、发包人负责检验工作，承包人承担检验费用28、FIDIC施工合同条件规定，属于业主的风险有( )。A、工程所在国军事政变的损失B、放射性污染引起的损失C、施工质量出现问题的损失D、分包商的雇员因执行合同而引起的行为E、一个有经验承包商通常无法预测和防范的任何自然力作用29、在合同协议书内应明确注明开工日期、竣工日期和合同工期总日历天数。其中工期总日历天数应为( )。A、招标文件要求的天数B、投标书内承包人承诺的天数C、工程实际需要施工的天数D、经政府主管部门认可的天数30、下列关于建设工程施工合同的工期说法不正确的是( )。A、在合同协议书内应明确注明开工日期B、在合同协议书内应明确注明竣工日期C、在合同协议书内还应明确注明合同工期总日历天数D、招标选择承包人的，工期总日历天数也就是招标文件要求的天数31、承包商对工程师变更工程的估价不满意，将此争议提交争端裁决委员会。争端裁决委员会作出处理决定后，承包商对结果仍不满意。按照施工合同条件的规定，承包商( )。A、必须接受裁决委员会的决定B、可以将争议提交业主做决定C、可以提交仲裁机构做决定D、可以再次提交工程师做决定32、工程建设监理招标，鉴于标的的特殊性，招标人选择中标人的基本原则是基于对投标人( )的选择。A、经验多少B、能力强弱C、报价高低D、财务状况33、施工合同示范文本规定，属于承包人可以解除合同的情况有( )。A、发包人未按约定时间提供施工场地B、非承包人原因工程停建C、发包人未按合同规定支付工程款，承包人停工超过28天D、不可抗力使合同无法履行E、当事人协商一致34、监理评标通常采用( )对各投标人的综合能力进行对比。A、评标价法B、综合评分法C、加权打分法D、专家评审法35、依据委托监理合同示范文本规定，( )属于额外的监理工作。A、合同内约定由委托人承担的义务，经协商改由监理人承担的工作B、由于第三方原因使工作受到阻碍导致增加的工作C、由于非监理人责任导致监理合同终止的善后工作D、应委托人要求更改服务内容而增加的工作E、出现不应由监理人负责，致使暂停监理任务后的恢复工作36、合同生效后，当事人发现合同对交付不动产的履行地点的约定是不明确的，最后应当采用( )确定。A、补充协议B、合同有关条款C、交易习惯D、在不动产所在地履行37、在合同权利义务终止的原因中，( )是最主要和最常见的原因。A、债务清偿B、合同解除C、免除债务D、债务抵消38、因监理单位与第三方的共同责任而给委托人造成了经济损失，计算监理单位赔偿费的原则是( )。A、按工程实际受到的损害计算B、按委托人认为所受到的损害计算了C、按实际损害计算一定比例的赔偿金D、监理单位赔偿总额不应超过监理酬金总额E、监理单位赔偿总额不应超过扣除税金后的监理酬金总额39、委托工程测量、水文和地质勘察任务的合同，按照建设工程勘察合同范本要求的主要内容应包括( )方面的条款。A、合同生效的条件B、勘察成果的提交C、勘察费用的支付D、发包人应提供的资料E、提供履约担保40、要约应当具备的条件是( )。A、内容具体确定B、接受要约邀请C、希望收到承诺D、合同的一般条款E、表明经受要约人承诺，要约人即受该意思约束41、在大型设备采购合同履行过程中，监理工程师( )。A、有权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任B、有权进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供货方的质量责任C、无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供货方的质量责任D、无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任42、投标人串通投标、抬高标价或者压低标价的行为是( )。A、市场行为B、企业行为C、正当竞争行为D、不正当竞争行为43、FIDIC分包合同中，承包商不承担逾期支付分包商工程款的责任包括( )情况。A、工程师不认可分包商报表中的某些款项B、业主拖延支付给承包商经过工程师签证后的应付款C、分包商与承包商或与业主之间因涉及工程量或报表中某些支付要求发生争议D、承包商代表未在规定时间内复核分包商的支付报表E、承包商与业主发生合同争议44、FIDIC施工合同通用条件中规定，发生( )时，可以给承包商合理延长合同工期。A、放线错误B、发生变更C、施工中遇到异常不利气候条件D、由于传染病或政府行为导致工期延误E、施工中遇到其他承包商的干扰45、为了保证工程项目的建设符合国家和地方总体发展规划，不同标的的招标需满足的相应条件有( )。A、建设工程已批准立项B、建设工程经过可行性研究C、建设工程已履行了报建手续D、建设资金能满足建设工程要求E、领取了建设工程规划许可证46、担保方式中的保证，实际运用过程中应理解为( )。A、债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务B、债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务C、保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务D、保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务47、按索赔的合同依据进行分类，索赔可以分为( )。A、工程加速索赔B、工程变更索赔C、合同中明示的索赔D、合同中默示的索赔E、合同外的索赔48、我国合同法规定要约生效的原则是( )时。A、发出要约B、要约到达对方C、对方了解要约内容D、对方作出承诺49、FIDIC施工合同中，工程师接到承包商申请后的( )天内，如果认为已满足竣工条件，即可颁发工程接收证书。A、14B、28C、36D、4250、按照施工合同示范文本的规定，工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为( )。A、工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任B、工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任C、工程师未确认，承包人应修改进度计划D、工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示1、双方恶意串通，损害国家或者第三人利益的合同，应当采取( )的措施。A、将财产返还给对方B、赔偿损失C、继续履行D、追缴财产2、建设工程施工合同规定的设计变更范畴不包括( )。A、增加合同中约定的工程量B、删减承包范围的工作内容交给其他人实施C、改变承包人原计划的工作顺序和时间D、更改工程有关部分的标高3、某上级公司由于工作失误，将应交下级工厂甲的任务误发至下级工厂乙，乙据此与建筑公司丙签订合同。该合同在执行过程中，上级公司发现有误，决定纠正错误，遂通知乙停止执行合同，乙与丙因此遭受损失。在这一例中，下列表述中正确的是( )。A、原合同无效，乙与丙应各自承担损失B、上级公司直接赔偿丙的损失C、甲应赔偿丙的损失，乙的损失自己负责D、乙应赔偿丙的损失，再请求该上级公司负责处理4、在合同权利义务终止的原因中，( )是最主要和最常见的原因。A、债务清偿B、合同解除C、免除债务D、债务抵消5、对已完成施工图设计的小型工程，进行施工招标时，可采用( )合同。A、单价B、总价C、成本加酬金D、计划价格6、某工程的大型设备通过国际招标采用国外承包商制造的设备。外商提交的设备制造图纸及设备的基础土建设计文件应由( )进行审查认可。A、承包总体工程设计的设计单位B、发包人C、监理工程师D、设备安装承包商7、施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照施工合同示范文本通用条款规定，( )。A、发包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人B、工程师应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人C、承包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知工程师D、承包人应在14天内将自己认为应顺延的工期报告工程师8、招标文件要求工程的施工期限不得超过20个月，承包商在投标书内承诺18个月竣工。施工过程中，工程师因变更批准顺延工期1个月;填筑工程施工中遇到虽未达到合同约定不可预见外界条件等级的连续降雨，工程师为了保证工程质量，指示该部分的施工停工0.5个月。则判定承包商提前或延误竣工标准的合同工期应为( )个月。A、19B、19.5C、21D、21.59、在FIDIC合同条件中，( )属于承包商应承担的风险。A、施工遇到图纸上未标明的地下构筑物B、社会动乱导致施工暂停C、专用条款内约定为固定汇率，合同履行过程中汇率的变化D、施工过程中当地税费的增长10、在建设工程施工合同中使用专利技术及特殊工艺施工的处理是( )。A、如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用B、如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应负责办理相应的申报手续，承包人承担申报、试验、使用等费用C、若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得工程师的认可，然后由发包人负责办理申报手续，承包人承担有关费用D、若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得工程师认可，然后由承包人负责办理申报手续，发包人承担有关费用11、以下有关索赔的说法中，正确的是( )。A、在确定合理的补偿额时，工程师与承包人就索赔的处理协商B、工程师判定索赔成立的原因包括行为责任和风险责任C、通常情况下，工程师对索赔的决定是终局性的D、工程师批准补偿承包商的款项应计入下月支付工程进度款的支付证书内E、承包人对工程师的索赔处理决定不满意，可提交约定的仲裁机构或诉讼12、法人的变更是指( )。A、法人法定存在期限届满B、法人企业改变经营方式C、法人企业转让企业D、企业法人资格被撤销13、设备监理的工作包括( )。A、在自己的试验室内对设备制造材料进行质量抽样试验B、对重要部件焊接工艺的质量检验见证C、检查运输前的包装质量D、组织货物的运输E、监督现场的安装调试14、分包商在施工过程中，因非自身责任原因而受到损害时，应向( )提出索赔要求。A、工程师B、业主C、承包商D、责任人15、依据材料采购合同的约定，供货方对( )承担责任。A、因使用不当导致的质量下降B、到货检验时采购方提出的质量异议C、因交货后保管不善导致的质量下降D、超过合同约定时间采购方提出的质量异议16、委托监理合同示范文本中，委托人可以行使的权利不包括( )。A、起草招标文件B、接受委托招标代理C、对规划设计要求的认定权D、工程款结算支付的审核和签认权E、对监理人员的监督控制17、承包商按照工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露后的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露、修复和重新隐蔽的费用损失和工期处理为( )。A、费用和工期损失全部由业主承担B、费用和工期损失全部由承包商承担C、费用由承包商承担，工期给予顺延D、工期不予顺延，但费用由业主给予补偿18、根据我国施工合同文本规定，对于具体工程的一些特殊问题，可通过( )约定承发包双方的权利和义务。A、通用条款B、专用条款C、监理合同D、协议书19、在招标程序中，中标通知书发出后，招投标双方应按照( )订立书面合同。A、招标文件B、双方在中标通知书发出后对招标文件所作实质性修改C、投标文件D、双方在中标通知书发出后对投标文件所作实质性修改E、招标人要求投标人垫资的要求20、按照建设工程设计合同示范文本规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在1年内项目未开始施工，则设计人( )。A、不再负责处理有关设计问题B、仍应无偿负责处理有关设计问题C、仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费D、仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更21、设计合同履行过程中，发包人要求变更部分委托的设计工作内容。由于设计人不具备相应的设计资质，发包人准备将这部分设计任务转委托给另一设计人。设计合同范本针对此情况的规定包括( )。A、发包人与设计人协商并经设计人同意B、设计人必须与发包人选择的另一设计人签订合同C、该部分设计成果需经设计人审查批准D、设计人不对该部分的设计质量承担责任E、设计人对该部分设计未能按时交付承担责任22、在材料采购合同的履行过程中，供货方如果将货物错发到货地点或接货人时，应(A、通知采购方货物的错发地点或接货人B、负责运交合同规定的到货地点或接货人C、承担对方因此多支付的一切费用D、承担逾期交货的违约金E、由采购方承担由该地到合同规定到货地的运杂费23、依据施工合同示范文本规定，施工合同发包人的义务包括( )。A、办理临时用地、停水、停电申请手续B、向施工单位进行设计交底C、提供施工场地地下管线资料D、做好施工现场地下管线和邻近建筑物的保护E、开通施工现场与城乡公共道路的通道24、建设单位在( )合同中承担了项目的全部风险。A、单价B、总价可调C、总价不可调D、成本加酬金合同25、承包商按照工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露后的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露、修复和重新隐蔽的费用损失和工期处理为( )。A、费用和工期损失全部由业主承担B、费用和工期损失全部由承包商承担C、费用由承包商承担，工期给予顺延D、工期不予顺延，但费用由业主给予补偿26、依据担保法规定，担保人必须是第三人的担保方式是( )。A、保证B、质押C、定金D、留置27、施工合同文本规定，承包人要求的延期开工应( )。A、经工程师批准B、经发包人批准C、由承包人自行决定D、由承包人通知发包人28、如果由于第三方的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了工程量或持续时间，增加的工作量应视为( )。A、正常监理工作B、附加监理工作C、额外监理工作D、新的委托监理合同工作29、施工合同示范文本规定，因( )等原因导致竣工时间延长，经工程师确认后可以顺延工期。A、不可抗力B、工程量增加C、承包商基础施工超挖D、设计变更E、工程师延误提供所需指令30、监理工程师根据施工现场实际情况发布暂停施工指令后，由于( )而发布的指令不应对承包商的停工损失给予补偿。A、两个独立承包人发生施工干扰而暂停某一承包人的施工B、承包人在同一空间不同高程上同时作业，为了保障工人的安全而暂停某一作业面的施工C、等待设计图纸的变更而暂停某一作业的施工D、为了保护基础开挖时遇到有文物保护价值的古迹31、对设计投标人的资格审查不包括( )。A、证书的种类B、证书级别C、允许承接的任务范围D、近几年完成的工程项目表32、企业法定代表人授权合同部经理对外签订合同，属于( )的法律行为。A、法定代理B、指定代理C、代表企业D、代表部门33、监理合同中未明确规定委托人为监理机构提供工作车辆，开展监理业务时监理单位使用自备车辆，则在监理服务期间的车辆使用费用应由( )。A、监理单位承担B、承包商承担C、委托人补偿，属于附加监理费用D、委托人补偿，属于额外监理费用34、在施工过程中，工程师在收到承包人提出的顺延工期的书面报告后( )天内予以确认答复。A、3B、7C、14D、2835、FIDIC施工合同条件下，预付款保函( )。A、在收到预付款的同时提交B、金额大于预付款金额C、由业主提交工程师D、金额随承包商对预付款的偿还而递减36、公开招标设置资格预审程序的目的是( )。A、选取中标人B、减少评标工程量C、优选最有实力的承包商参加投标D、迫使投标单位降低投标报价E、了解投标人准备实施招标项目的方案37、发包人负责采购的一批钢窗，运到工地与承包人共同清点验收后存入承包人仓库。钢窗安装完毕，工程师检查发现由于钢窗质量原因出现较大变形，要求承包人拆除，则此质量事故( )。A、所需费用和延误工期由承包人负责B、所需费用和延误工期由发包人负责C、所需费用给予补偿，延误工期由承包人负责D、延误工期应予顺延，费用由承包人承担38、可以采用委托的方式发包建设任务的是( )。A、国家融资项目B、抢险救灾工程C、涉及国家秘密的工程D、在建工程主体加层工程E、施工企业自建自用工程39、施工合同履行过程中，由于( )原因造成工期延误，经工程师确认后工期可以相应顺延。A、工程量增加B、合同内约定应由承包人承担的风险C、发包人不能按专用条款约定提供开工条件D、设计变更E、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时40、有关仲裁协议的叙述中，正确的表述是( )。A、合同当事人均受仲裁协议的约束B、是仲裁机构对纠纷进行的补充条件C、不排除法院对纠纷的管辖权D、仲裁机构应按仲裁协议进行仲裁E、仲裁裁决具有强制性41、代理是代理人在代理权限内，以( )的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。A、代理人和被代理人B、被代理人C、第三人D、自己42、工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由( )承担。A、乙项目经理B、甲施工企业C、建设单位D、具体施工人员43、在监理合同履行中，监理机构为执行监理任务所需的工作资料，应( )。A、由监理单位自费收集B、向业主付费索取C、向设计单位付费索取D、由业主负责提供44、建设工程委托监理合同规定，( )应属于附加监理工作的范围。A、审查认可施工承包商的施工方案和进度计划B、不可抗力事件发生后的善后工作C、发包人与违约承包商终止合同后，新选定的承包商进场施工前需进行的必要准备工作时间D、发包人要求监理人协助办理的与政府行政管理部门的外部协调工作45、FIDIC施工合同条件规定，对承包商索赔同时给予工期、费用、利润补偿的情况有( )。A、延误移交施工现场B、不可预见的外界条件C、非承包人原因检验导致施工的延误D、业主提前占用工程E、不可抗力事件造成的损失46、依据委托监理合同示范文本，当委托人严重拖欠监理酬金而又未提出任何书面解释时，监理人可( )。A、发出终止合同通知，通知发出14日合同即行终止B、发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知到达即行终止C、发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可在第一个通知发出35日内终止D、发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知发出42日仍未得到答复可终止合同47、对设计投标书进行评审时，主要考虑的因素有( )。A、设计方案优劣B、环境保护措施是否合理C、投资估算是否超过限额D、投标报价是否最低E、社会信誉是否良好48、本人知道他人以自己的名义实施民事行为而不作否认表示的，则( )。A、行为人承担民事责任B、视为不同意C、本人承担民事责任D、视为同意49、合同履行过程中，当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同性质、目的和交易习惯履行( )的义务。A、抗辩B、通知C、合作D、协助E、保密50、建设工程合同的订立，一方面采用欺诈、胁迫的手段订立的合同，就是意思表示不真实的合同，这样的合同就( )。A、不成立B、欠缺成立的条件C、生效D、欠缺生效的条件1、保险公司对“建筑工程一切险”开始承担保险责任的日期，应是( )。 A、业主提供场地日B、承包商提交履约保函日C、投保工程开工日D、承保项目所用材料卸至工地日E、投保工程投保日2、由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于( )。A、正常工作B、附加工作C、额外工作D、意外工作3