响水县双港镇街道环境改善提升工程EPC总承包招标文件

响水县双港镇街道环境改善提升工程EPC总承包招标文件项目编号：3209211903080101 招 标 人：响水县双港镇人民政府招标代理机构：盐城东信造价工程师事务所有限公司 2019年03月18日2第一章 招标公告响水县双港镇街道环境改善提升工程EPC总承包招标公告一、项目概况与招标范围本招标项目响水县双港镇街道环境改善提升工程已由响水县发展和改革委员会批准建设，项目业主为响水县双港镇人民政府，建设资金来自国有自筹，项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目响水县双港镇环境改善提升工程EPC总承包进行公开招标，欢迎符合资格条件的投标人参加投标。1、项目概况：1.1、建设地点：响水县双港镇响陈路（凤尾河至以刚河段）、中心路（新街道）；1.2、建设规模：拟建项目位于响水县双港镇响陈路（凤尾河至以刚河段）、中心路（新街道），面积约6万平米。工程内容包含街道环境及响陈路北侧改善提升的方案设计、初步设计（含概算）、勘察和施工图设计、施工以及工程所有物资（设备、构配件等）采购；1.3、合同估算价：暂定1980万元；1.4、工期要求：总工期要求：150日历天（其中勘察、设计工期：20日历天）；1.5 、质量要求: 方案设计、初步设计（含概算）、勘察和施工图设计质量必须达到国家有关要求，并须通过有关部门组织的专家审查。施工质量符合设计图纸及国家有关标准规范要求，工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。工程所有物资（设备、构配件等）采购质量需符合有关标准规范的要求，合格率达到100%；2、招标范围：承包人负责对本项目的勘察、设计【包含但不限于方案设计、初步设计（含编制设计概算）、施工图设计、相关报告文件（含专题研究）编制、后续深化设计、补充设计、变更设计、施工设计配合服务】、施工（包含道路建设、广场建设、景观绿化、外墙改造、雨污水工程、店招等及相关配套工程的施工及材料设备供货安装）、配套设施直至竣工验收合格并交付使用。注：招标人保留对所列设计和建设内容作调整的权利，中标人须无条件服从招标人的调整。二、投标人资格要求1、投标人应具有独立订立合同的能力，是独立的企业法人，持合法有效营业执照（如果是联合体投标，则须提供联合体牵头人和所有联合体成员的营业执照）；2、工程设计资质：设计单位资质必须符合下列条件之一：工程设计综合甲级资质；风景园林设计乙级及以上资质；3、工程施工资质：施工企业应同时具有建筑工程施工总承包三级和古建筑专业承包三级及以上资质，并取得有效的安全生产许可证。投标人须具备上述条件之一（工程设计资质或工程施工资质）方可投标，组成联合体投标的，则须提供牵头人（必须是施工企业）和成员的所有营业执照副本、资质证书复印件加盖公章。 4、EPC总承包项目负责人资格要求：EPC总承包项目负责人：投标人拟派的EPC总承包工程项目负责人须具有建筑工程专业二级（含）以上注册建造师证书或建筑类中级及以上工程师职称证书【若EPC总承包工程项目负责人为具有建筑工程专业二级（含）以上注册建造师证书人员，则同时还须具有安全生产考核合格证（B类）】。 5、本次招标接受联合体投标，关于申请人为联合体的要求：（1）本工程接受联合体投标人的资格申请，联合体只能包括1家工程设计企业，1家施工总承包企业。施工总承包企业可以为：所有联合体成员应共同签署联合体投标协议，并且明确各方的权利与义务，提供联合体协议书原件并装订在投标文件内；联合体牵头人代表联合体各成员处理工程管理和施工过程中一切事务，并代表联合体成员承担相应的管理责任、工程责任和接受指令。整个合同的实施应全部由联合体牵头人负责，联合体牵头人代表任何或全部联合体成员承担责任；参加联合的各成员单位对本项目不得再以自己名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上联合体的投标。如果违反，与此有关的联合体的投标将被拒绝.（2）联合体中标后，其成员不得变更。6、其他要求： 6.1 财务要求：投标人应具有独立订立合同的能力，未处于财产被接管、冻结和破产状态。6.2 业绩要求：2015年12月1日以来，投标单位承担过1500万（含）以上的绿化景观设计或施工或EPC总承包业绩（设计业绩以签订合同时间为准；施工和EPC总承包业绩以竣工验收时间为准。若为联合体投标，联合体各方业绩均认可）。6.2.1设计业绩凭中标通知书、合同和证明其设计工作已完成的工程竣工验收证明或图审合格证明，缺其中之一,不作为本项招标资格条件业绩。 施工或EPC总承包业绩凭中标通知书、合同、竣工验收证明为准，缺其中之一,不作为本项招标资格条件业绩。6.2.2提供的业绩中，中标通知书或合同必须经项目所在地县级以上招投标管理部门或项目所在地合同备案建设行政主管部门备案，并加盖备案章印（采用二维码合同的，无须加盖备案章印，须有合同备案码），未能加盖备案章的，需提供业绩项目所在地工程招投标管理部门或建设行政主管部门出具的书面证明，书面证明必须明确业绩工程已经过备案并注明备案时间。如提供的中标通知书、合同、竣工验收证明均未能体现本招标文件要求的相关指标的，须提供业绩项目所在地建设工程招投标管理部门或建设行政主管部门出具的能反映相关指标的证明，否则业绩不予认可。 6.2.3如提供的中标通知书、合同、竣工验收证明等材料上反映的同一指标不一致时，以最小的指标为准。 6.3 信誉要求： 6.3.1投标人没有被国家、江苏省省级有关部门及盐城市级有关部门和响水县县级有关部门限制招投标或市场准入，或者受到限制但已过公示期的。 6.3.2企业、法人代表及EPC总承包项目负责人未被法院列为失信被执行人的(以全国征信系统平台信息为准)，投标人（含法人代表、EPC总承包项目负责人）在投标截止日，已全部履行人民法院生效判决、裁定的。 6.3.3投标人2018年6月1日以来无欠缴履约保证金行为。 6.3.4投标人没有因违法违规、违约、失信等原因被响水县有关部门单位限制投标。 6.4 EPC总承包项目负责人从本工程投标文件递交截止之日起必须满足下列条件之一： 6.4.1 EPC总承包项目负责人是非变更后无在建工程。 6.4.2 EPC总承包项目负责人是变更后无在建工程的,并且原合同工期已满且变更备案之日已满6个月；或者因非承包方原因致使工程项目停工超过120天，且经建设单位同意并已经办理项目负 责人变更手续的。 6.4.3 EPC总承包项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况。 在建工程是指：处于中标人公告到合同约定的工程全部完成且验收合格期内的工程。验收合格证明是指由建设单位（或监理）组织工程建设各方验收合格，并签署单位工程质量竣工验收记录或者分部工程质量验收记录等验收证明文件。 EPC总承包项目负责人有无在建工程，应以施工合同备案系统中人员信息是否处于锁定状态进行判断，处于锁定状态时，以有在建工程认定（含因变更原因锁定的）。 6.4.4 EPC 总承包项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业： （1）同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险； （2）将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位； （3）EPC总承包项目负责人担任其他公司法定代表人。 6.5、养老保险缴纳证明：投标人必须保证EPC总承包项目负责人和委托授权人为本单位的正式职工，并确保2018年10月-2019年03月或者2018年11月-2019年04月连续6个月在本单位缴纳养老保险。（EPC总承包项目负责人可以作为授权委托人） 6.6、本工程项目部主要组成人员包括EPC总承包项目负责人、施工负责人、设计负责人、项目技术负责人、施工员、安全员、质量员（上述人员须为本单位正式职工，在项目开标当月或上个月，公司已为施工项目负责人、设计项目负责人缴纳不少于6个月的社会保险。）。6.7投标时只需要提供EPC总承包项目负责人相关资料。 6.8联合体投标需要提供牵头人单位EPC总承包项目负责人相关资料。其他现场人员在中标签订施工合同备案时按苏建建管2017236号文要求配备到位。 6.9、本工程招标人不接受投标人的企业法定代表人或企业负责人担任EPC总承包项目负责人。 6.10、本工程招标人不接受企业退休人员担任EPC总承包项目负责人。 6.11、投标人（施工单位）取得安全生产许可证。 投标人有不符合上述条件之一的，资格审查不予通过。 投标人同一天参加多个项目投标的，只要有一个项目投标文件被评标委员会以招标文件无效标条款第21条、第22条废标的，本项目即取消其中标资格。三、投标保证金：本项目须缴纳的投标保证金金额人民币叁拾捌万元整。 四、工程付款：1、本工程无预付款。全部工程竣工验收合格付至合同价的(扣除暂列金)20%；工程竣工验收合格一年时付至政府审计价的40%；工程竣工验收合格二年时付至政府审计价的60%；工程竣工验收合格三年时付至政府审计价的80%；至工程竣工验收合格四年时付至政府审计价的100%。2、履约保证金：履约保证金按中标价5%收取，投标保证金转为履约保证金，不足部分可以银行汇款方式补足；也可以用银行保函形式，保函必须是企业所在地基本开户行出具。履约保证金扣收按照关于进一步明确工程履约保证金退还程序的函（响招管函20182号）执行，详见招标文件附件3。 3、质量保证金：为结算价的3%，缺陷责任期为4年。 4、计划开标时间：2019年04月18日09时00分（北京时间） 五、评标办法：综合评估法。 六、招标文件的领取1、凡有意参加投标者，请自行到响水政府网（网址：/）“招标投标-工程建设-招标文件下载”栏下载招标文件，如无法下载的,可与招标人或代理公司联系。2、本工程招标过程中不设投标报名环节,与招标相关的答疑等所有资料无法以书面方式通知各潜在投标人,均在网上发布，请各潜在投标人自行适时登录响水政府网（网址：/）“招标投标-工程建设-招标答疑”栏目查阅,否则责任自负。3、招标文件售价800元，售后不退。投标人只有在交纳购买招标文件的费用后才能参加投标，否则不接受其投标文件。开标前招标代理单位派员在开标现场负责收取上述费用。七、发布公告的媒介 本次招标公告同时在江苏省建设工程招标网、盐城市建设工程网上会员系统、盐城市公共资源交易中心、响水县人民政府网（/）上共同发布。 八、投标单位在诚信库中录入的所有信息均应真实有效，并应及时更新、完善，如未能及时更新和完善，其责任自行承担。投标单位录入虚假信息的，经查实作为失信（不良行为）行为在江苏建设工程招标网上公告一年，在公告期间，本省行政区内其它项目的招标人可以据此不接受其投标。九、本工程严禁挂靠、转包，一经核实挂靠、转包的，将被取消投标、中标资格，并按相关规定进行处罚，直至建议有关部门吊销资质证书。 十、招投标监管机构投诉电话：响水县招标投标服务中心,电 十一、联系方式 招标人：响水县双港镇人民政府 代理机构：盐城东信造价工程师事务所有限公司 地址：响水县双港镇 地址：盐城市人民中路9号 邮编：224600 邮编：224100 联系人：成俊峰 联系人：孙建标 电话电话电子邮件： 电子邮件：第二章 投标人须知投标人须知前附表条款号条 款 名 称编 列 内 容1.1.2招标人名称：响水县双港镇人民政府地址：响水县双港镇联系人：成俊峰 电话：188619066181.1.3招标代理机构名称：盐城东信造价工程师事务所有限公司地址：盐城市人民中路9号联系人：孙建标电话：子邮箱：1.1.4项目名称响水县双港镇街道环境改善提升工程EPC总承包1.1.5建设地点响水县双港镇响陈路（凤尾河至以刚河段）、中心路（新街道）1.2.1资金来源自筹1.2.2出资比例100%1.2.3资金落实情况已落实1.2.4合同价款支付方式具体详见本招标文件合同专业条款第14.4.1条约定1.3.1招标范围承包人负责对本项目的勘察、设计【包含但不限于方案设计、初步设计（含编制设计概算）、施工图设计、相关报告文件（含专题研究）编制、后续深化设计、补充设计、变更设计、施工设计配合服务】、施工（包含道路建设、广场建设、景观绿化、外墙改造、雨污水工程、店招等及相关配套工程的施工及材料设备供货安装）、配套设施直至竣工验收合格并交付使用1.3.2要求工期总工期要求：150 日历天（其中勘察、设计工期：20日历天）1.3.3质量要求方案设计、初步设计（含概算）、勘察和施工图设计质量必须达到国家有关要求，并须通过有关部门组织的专家审查。施工质量符合设计图纸及国家有关标准规范要求，工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。工程所有物资（设备、构配件等）采购质量需符合有关标准规范的要求，合格率达到100%1.4.1投标人资格要求1、投标人应具有独立订立合同的能力，是独立的企业法人，持合法有效营业执照（如果是联合体投标，则须提供联合体牵头人和所有联合体成员的营业执照）；2、工程设计资质：设计单位资质必须符合下列条件之一：工程设计综合甲级资质；风景园林设计乙级及以上资质；3、工程施工资质：施工企业应同时具有建筑工程施工总承包三级和古建筑专业承包三级及以上资质，并取得有效的安全生产许可证；投标人须具备上述条件之一（工程设计资质或工程施工资质）方可投标，组成联合体投标的，则须提供牵头人（必须是施工企业）和成员的所有营业执照副本、资质证书复印件加盖公章。 4、EPC总承包项目负责人资格要求：EPC总承包施工单位项目负责人：投标人拟派的EPC总承包工程项目负责人须具有建筑工程专业二级（含）以上注册建造师证书或建筑类中级及以上工程师职称证书【若EPC总承包工程项目负责人为具有建筑工程专业二级（含）以上注册建造师证书人员，则同时还须具有安全生产考核合格证（B类）】。5、本次招标接受联合体投标，关于申请人为联合体的要求：（1）本工程接受联合体投标人的资格申请，联合体只能包括1家工程设计企业，1家施工总承包企业。施工总承包企业可以为：所有联合体成员应共同签署联合体投标协议，并且明确各方的权利与义务，提供联合体协议书原件并装订在投标文件内；联合体牵头人代表联合体各成员处理工程管理和施工过程中一切事务，并代表联合体成员承担相应的管理责任、工程责任和接受指令。整个合同的实施应全部由联合体牵头人负责，联合体牵头人代表任何或全部联合体成员承担责任；参加联合的各成员单位对本项目不得再以自己名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上联合体的投标。如果违反，与此有关的联合体的投标将被拒绝.（2）联合体中标后，其成员不得变更。6、其他要求： 6.1 财务要求：投标人应具有独立订立合同的能力，未处于财产被接管、冻结和破产状态6.2 业绩要求：2015年12月1日以来，投标单位承担过1500万（含）以上的绿化景观设计或施工或EPC总承包业绩（设计业绩以签订合同时间为准；施工和EPC总承包业绩以竣工验收时间为准。若为联合体投标，联合体各方业绩均认可）。6.2.1设计业绩提供中标通知书、合同和证明其设计工作已完成的工程竣工验收证明或图审合格证明，缺其中之一,不作为本项招标资格条件业绩。 施工或EPC总承包业绩凭中标通知书、合同、竣工验收证明为准，缺其中之一,不作为本项招标资格条件业绩。 6.2.2提供的业绩中，中标通知书或合同必须经项目所在地县级以上招投标管理部门或项目所在地合同备案建设行政主管部门备案，并加盖备案章印（采用二维码合同的，无须加盖备案章印，须有合同备案码），未能加盖备案章的，需提供业绩项目所在地工程招投标管理部门或建设行政主管部门出具的书面证明，书面证明必须明确业绩工程已经过备案并注明备案时间。如提供的中标通知书、合同、竣工验收证明均未能体现本招标文件要求的相关指标的，须提供业绩项目所在地建设工程招投标管理部门或建设行政主管部门出具的能反映相关指标的证明，否则业绩不予认可。 6.2.3如提供的中标通知书、合同、竣工验收证明等材料上反映的同一指标不一致时，以最小的指标为准。 6.3 信誉要求： 6.3.1投标人没有被国家、江苏省省级有关部门及盐城市级有关部门和响水县县级有关部门限制招投标或市场准入，或者受到限制但已过公示期的。 6.3.2企业、法人代表及EPC总承包项目负责人未被法院列为失信被执行人的(以全国征信系统平台信息为准)，投标人（含法人代表、EPC总承包项目负责人）在投标截止日，已全部履行人民法院生效判决、裁定的。 6.3.3投标人2018年6月1日以来无欠缴履约保证金行为。 6.3.4投标人没有因违法违规、违约、失信等原因被响水县有关部门单位限制投标。 6.4 EPC总承包项目负责人从本工程投标文件递交截止之日起必须满足下列条件之一： 6.4.1 EPC总承包项目负责人是非变更后无在建工程。 6.4.2 EPC总承包项目负责人是变更后无在建工程的,并且原合同工期已满且变更备案之日已满6个月；或者因非承包方原因致使工程项目停工超过120天，且经建设单位同意并已经办理项目负 责人变更手续的。 6.4.3 EPC总承包项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况。 在建工程是指：处于中标人公告到合同约定的工程全部完成且验收合格期内的工程。验收合格证明是指由建设单位（或监理）组织工程建设各方验收合格，并签署单位工程质量竣工验收记录或者分部工程质量验收记录等验收证明文件。 EPC总承包项目负责人有无在建工程，应以施工合同备案系统中人员信息是否处于锁定状态进行判断，处于锁定状态时，以有在建工程认定（含因变更原因锁定的）。 6.4.4 EPC 总承包项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业： （1）同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险； （2）将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位； （3）EPC总承包项目负责人担任其他公司法定代表人。 6.5、养老保险缴纳证明： 6.5.1投标人必须保证EPC总承包项目负责人为本单位的正式职工，并确保2018年10月-2019年03月或者2018年11月-2019年04月连续6个月在本单位缴纳养老保险。 6.5.2投标人必须保证授权委托人（如果有）为本单位的正式职工，并确保2018年10月-2019年03月或者2018年11月-2019年04月连续6个月在本单位缴纳养老保险。（EPC总承包项目负责人可以作为授权委托人） 6.6、本工程项目部主要组成人员包括EPC总承包项目负责人、施工负责人、设计负责人、项目技术负责人、施工员、安全员、质量员（上述人员须为本单位正式职工，在项目开标当月或上个月，公司已为施工项目负责人、设计项目负责人缴纳不少于6个月的社会保险。）。6.7投标时只需要提供EPC总承包项目负责人相关资料。6.8联合体投标需要提供牵头人单位EPC总承包项目负责人相关资料。其他现场人员在中标签订施工合同备案时按苏建建管2017236号文要求配备到位。 6.9、本工程招标人不接受投标人的企业法定代表人或企业负责人担任EPC总承包项目负责人。 6.10、本工程招标人不接受企业退休人员担任EPC总承包项目负责人。 6.11、投标人（施工单位）取得安全生产许可证。 投标人有不符合上述条件之一的，资格审查不予通过。 投标人同一天参加多个项目投标的，只要有一个项目投标文件被评标委员会以招标文件无效标条款第21条、第22条废标的，本项目即取消其中标资格。1.4.2是否接受联合体投标不接受接受，应满足下列要求：本次招标接受联合体投标，关于申请人为联合体的要求：（1） 本工程接受联合体投标人的资格申请，联合体只能包括1家工程设计企业，1家施工总承包企业。（2） 所有联合体成员应共同签署联合体投标协议，并且明确各方的权利与义务，提供联合体协议书原件并装订在投标文件内；联合体牵头人代表联合体各成员处理工程管理和施工过程中一切事务，并代表联合体成员承担相应的管理责任、工程责任和接受指令。整个合同的实施应全部由联合体牵头人负责，联合体牵头人代表任何或全部联合体成员承担责任；参加联合的各成员单位对本项目不得再以自己名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上联合体的投标。如果违反，与此有关的联合体的投标将被拒绝.（3）联合体中标后，其成员不得变更。1.5.2费用承担和设计成果补偿标准不补偿1.9.1踏勘现场不组织集中踏勘。投标单位自行前往项目现场踏勘。各投标单位应认真踏勘项目现场，熟悉现场地形、道路、地下和周围环境，了解一切可能影响设计、施工、投标报价的因素，且投标人应对自行获得的资料、信息的正确性负全部责任，自行承担因此所需费用。1.10分包不分包1.11偏 离不允许允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度2.1.1招标文件的组成详见投标人须知.1投标人要求澄清招标文件的截止时间2019年04月03日11时00分2.2.2招标文件澄清发布时间2019年04月03日17时00分2.4最高投标限价（招标控制价）本项目投标限价1900万元（含建安工程费、勘察、设计费，其中勘察、设计费不得超过建安工程费的2%），超过该价格的投标报价为无效标 3.1.1构成投标文件的材料1、商务标：投标函及投标函附录；法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；联合体协议书（如有）；投标人基本情况表；EPC总承包项目负责人简历表；投标人类似工程业绩一览表；拟再发包计划表（如有）；拟分包计划表（如有）；招标文件要求提交的其他资料和有必要提供的其他资料。2、经济标：投标报价汇总表；3、技术标：初步设计方案；项目管理组织方案；4、 资信标：企业营业执照（如是联合体的，均须提供）原件及复印件；企业资质证书（设计资质、施工资质均须提供）原件及复印件；施工企业安全生产许可证原件及复印件；EPC总承包项目负责人建筑工程二级（含）以上建造师注册证书或建筑类中级及以上工程师职称证书原件及复印件；EPC总承包项目负责人具有建筑工程二级（含）以上注册证书的还须具有安全生产考核合格证（B类）原件及复印件；企业类似工程业绩（设计业绩凭中标通知书、合同和证明其设计工作已完成的相关资料（可提供以下任一项资料：工程竣工验收证明；图审合格证明）；施工或EPC总承包业绩凭中标通知书、合同、竣工验收证明)原件及复印件；EPC总承包项目负责人及授权委托人（如有）符合招标文件要求的养老保险证明原件及复印件；联合体协议书（如有）原件及复印件；承诺书（格式附后）原件及复印件；其他证明材料原件及复印件；上述资格审查资料复印件加盖单位公章，同时必须提供原件供审查3.2.1合同价格形式固定总价合同3.2.6投标报价的其他要求无3.3.1投标有效期投标截止日后90日历天3.4.1投标保证金递交投标人在递交投标文件的同时，应递交投标保证金：叁拾捌万元整，并作为其投标文件的组成部分。投标人必须在投标文件递交截止时间前，将保证金从投标人本单位的基本账户上直接转（汇）至招标人指定账户：投标人可任选下列一个账户进行投标保证金缴纳：单位名称：响水县招标投标服务中心1、 开户行：江苏省响水农村商业银行营业部账户：32092100210100002349672、开户行：工商银行盐城响水支行营业室 账号：11096801190020343883、开户行：响水县建行营业部 账号：320017371360511445143.4.3投标保证金退还方式详见招标文件第3.4.5条3.5是否允许递交备选投标方案允许 不允许3.6.5近年发生的重大诉讼及仲裁情况/3.7.4技术标暗标要求项目管理组织方案和初步设计成果采用暗标。技术标书封面、封袋封面（包括正本、副本标志）按网上招标人上传的封面格式下载打印）、纸张颜色为白色（文字为黑色）；技术标书中不得出现可识别投标人身份的任何字符和徽标（包括文字、符号、图案、标识、标志、人员姓名、投标人名称、投标人独享的单位标准或编号等），相关人员姓名应以职务或职称代替。项目管理组织方案纸张为A4，初步设计成果A3 纸张为白色纸张（允许双面打印）。同时须按下列要求执行：页面设置：技术标文件不得设页眉、页脚、页码，招标人提供的封面样式不允许投标人修改。字体要求：技术标文件字体均为黑色宋体正文字体为4号宋体。装订要求：可用胶装或线装，不得采用活页、压条等明显标志和可能形成区别的其他修饰的方式装订。投标人在技术标中不得以任何方式直接或间接泄露投标人身份。对违反以上任一规定要求者一律按无效标处理。3.7.5其他编制要求（1）纸质投标文件：商务标书、经济标书、技术标书和资信标书，除原件外，所有投标文件正本1份，副本6份；分别装入封袋中【技术标采用暗标（初步设计方案；项目管理方案分别装订）】。（2）投标时提供U盘等移动存储介质内一份（内容与纸质投标文件一致，若不一致时以纸质投标文件为准，U盘等移动存储介质装入商务标封袋中）。（3）本项目非全程电子化招标，投标人须按招标文件要求提供纸质投标文件及电子版投标文件。4.2.1投标截止时间2019年04月18日09时00分（北京时间）4.2.3投标文件递交时间及地点2019年04月18日09时00分（北京时间）投标文件递交地点：响水县招标投标服务中心开标厅（响水县城金海路177号，响水县行政审批局大楼三楼）5.1.1开标时间和地点开标时间：2019年04月18日09时00分（北京时间）开标地点：响水县招标投标服务中心开标厅（响水县城金海路177号，响水县行政审批局大楼三楼）5.1.2参加开标会的投标人代表投标人或联合体牵头人的法定代表人或其授权委托人携带身份证原件于投标截止时间前到达开标会场，并递交要求携带的资料，参与开标会；在招标人按开标程序进行点名时，出示本人有效期内的二代身份证原件，凡二代身份证在开标时不能出示的或提供虚假证件的，招标人当场退回其投标文件。5.2.1开标程序（1）宣布开标纪律；（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；（3）宣布唱标人、记录人、监标人等有关人员；（4）检查投标文件的密封情况；（5）当众开标，公布投标人名称、项目名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；（6）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；（7）投标人对开标有异议的，应当在开标现场由授权委托人书面提出，由招标人答复并制作记录。未提出书面异议的视为认同。（8）开标结束。6.1.1评标委员会的组建评标委员会构成：招标人代表 / 人，专家7人。评标专家确定方式：随机抽取7.1.2本项目采用“综合评估法”本工程招标评标办法采用“综合评估法”，详见评标办法。 7.3.1履约保证金履约保证金的金额：履约保证金按中标价5%收取，投标保证金转为履约保证金，不足部分可以银行汇款方式补足；也可以用银行保函形式，保函必须是企业所在地基本开户行出具。履约保证金退还结算按照关于进一步明确工程履约保证金退还程序的函（响招管函【2018】2号）等有关文件执行，详见招标文件附件310.1需要补充的其他内容/10.2本工程招标人是否接受投标人的法定代表人担任EPC总承包项目负责人或施工项目负责人或设计项目负责人否是，具体要求：10.3工程招标人是否接受企业退休人员担任EPC总承包项目负责人或施工项目负责人或设计项目负责人否是，具体要求：10.4其他说明与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效。投标人为联合体的，其联合体成员不得再与其他单位组建新的联合体申请人同时参与本项目的投标。否则，相关投标均无效；补充1计价原则1、工程建安费计价：工程建安费采用工程量清单计价模式进行计价。工程建安费以经批准的施工图预算和经发包人审定的人工、主要材料价格调整差价以及变更签证价款为基础，按合同约定的竣工结算价计算方法确定工程建安费用。施工图经审査批准后，由招标代理单位组织编制施工图预算，发包人组织承包人核对会审。编制、审核费用由招标人承担。以经审核后确定的施工图预算签署补充协议，并作为工程计量支付和造价控制依据。2、施工图预算编制原则：（1）分部分项工程清单综合单价的计价：以建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013、2014版江苏省建筑与装饰工程计价定额、2014版江苏省市政工程计价定额、2014版江苏省安装工程计价定额、2007版江苏省仿古建筑与园林工程计价表和江苏省建设工程费用定额（2014年）及营改增后调整内容为计价依据；以合同基准期江苏省及盐城市现行有关人工、机械费文件规定，以及盐城工程造价信息发布的盐城市区材料（含设备）市场指导价为计价依据，指导价或信息价没有的采用询价的方式。（2）措施项目费计算原则：措施项目费按施工图和常规施工方法进行计算。按费率计取的措施项目费一般情况下按费用定额给定的中间值作为计取依据（其中安全文明施工措施项目费按规定计取基本费，增加费暂按省级文明工地计取）。（3）暂列金额：按分部分项工程费的10%编制计入。（4）暂估价（如有）：按招标文件中给定的暂估价金额编制并计算总承包服务费，甲供材暂估价总承包服务费为1%，专业工程暂估价总承包服务费为2.5%。 (5)按国家及省、市规定计取规费及税金。（6）由投标人自购的材料，其规格、技术指标、质量要求详见施工图及工程量清单，同时必须满足相关技术规范要求。（7）所有材料、设备（含甲供）按规范及政府职能部门要求进行常规、非常规检测的费用、所有必须的工程检测、检验、试验费用、质监站等政府职能部门的强检、抽检费用、以及承包人配合或实施检测、检验、试验的成本，按苏建定（2004）414号文执行，招标人指定（或招标）检测单位。（8）当发包人与承包人对乙供材的价格、质量等原因发生争议时，发包人保留将乙供材改为甲供的权利。该部分材料按施工图预算中的相应价格从承包人的合同价款中扣除。（9）承包人必须保证施工场地内的道路畅通，并自行解决好与四邻的交通、环卫和施工噪音等问题，严格按照响水县现行环境、建设的有关规定执行。（10）须按江苏省住建厅苏建价2016154号省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知文件规定执行，采用一般计税方法计算增值税。如投标人中标本项目，中标人自行承担所取得的增值税扣税凭证不符合法律、行政法规或者国家税务局有关规定，其进项税额不能从销项税额中抵扣的风险。补充2承包人应履行的其他义务1）承包人应建立健全的雇员工资发放和劳动保障制度，在合同签订前提供由建设行政主管部门出具的民工工资保障金缴纳证明，作为本合同附件。如因雇员的工资发放和劳动保障制度不健全而引发纠纷，发包人有权中止履行合同并要求承包人退场，并有权在承包人工程款中扣除相应款项，采取相应措施解决纠纷。2）关于工程施工过程中决议、指令的执行：发包人/监理人发出的会议纪要中的决议部分，承包人应将其视为指令执行，如对决议内容有异议，应在收到会议纪要24小时内向发包人/监理人提出书面意见。承包人应按发包人的指令，完成发包人要求的对工程内容的任何增加和删减。除非该设计变更属结构性重大变动，同时也符合价款调整的相关条款之规定，否则所有设计变更均不得作为延长工期的理由。3）关于检测、检验、试验：所有材料、设备（含甲供）按规范及政府职能部门要求进行常规、非常规检测的费用、所有必须的工程检测、检验、试验费用、质监站等政府职能部门的强检、抽检费用、以及承包人配合或实施检测、检验、试验的成本，按苏建定（2004）414号文执行，招标人指定（或招标）检测单位。如检测、检验、试验结果为不合格，则承包人须进行整改，直至结果合格。整改所发生的一切直接费用、间接费用及再次复检的费用均由承包人承担。甲供材的进场质量须由承包人进行把关，如遇因质量不合格材料的使用而引起的返工所造成的费用损失及工期延误由承包人负责。工程各分部分项一次检测不合格，承包人除承担返工费用外，还需承担后续检测费用以及因延期交付给发包人造成的直接和间接损失的相关费用。4）关于周边环境关系的协调：承包人必须积极配合发包人的相关宣传报道、形象展示行为。承包人若以任何名义作任何关于该项目的宣传报道，须事先经发包人同意。5）发包人单独发包或发包人与承包人共同发包的专业工程，承包人对专业工程承包人的管理、协调内容包括承包人必须负责管理整个施工现场、安全文明施工、质量控制、工程进度控制、界面管理、提供轴线和标高和竣工验收以及资料汇编管理等。承包人对专业工程承包人的配合服务内容包括为专业工程承包人提供施工中的配合与服务、施工和生活用水电接口、现有的脚手架和垂直运输机械的使用、施工现场道路和场地的使用等。总承包服务费：a.以暂估价形式入本合同签约价的专业工程，总承包服务费按不同专业工程的总承包服务费投标费率计取，承包人投标时已将总承包管理与施工配合服务费以专业工程暂估价为基数计入投标报价中。工程结算时扣除（投标报价中）此款，承包人按此费率以专业工程造价（不含主要的大型设备费）为基数向专业工程承包人直接收取。专业工程造价以实际结算审定价款（不含主要的大型设备费，甲供材，如电梯等）为准。b.发包人单独发包并纳入总承包管理服务范围的专业工程，总承包服务费按发包人确认的专业工程造价的2.5%计取，工程结算时费率不变，专业工程造价以实际结算审定价款（不含主要的大型设备费，甲供材，如电梯等）为准。总包合同价中不包含此项费用，由总承包人向专业工程承包人直接收取。专业工程承包人与总承包人的施工协调与配合的内容：a、服从指挥，接受总承包人施工现场的交通、安全、保卫和施工消防管理；b、提供水电接口。c、工程进度：承包人必须保证与总承包人充分配合，严格按经监理工程师批准的进度计划施工；d、在总承包人和监理工程师协调下，与其他专业工程界面的整合和配合工作；e、配合发包人、总承包人和监理工程师的竣工验收工作；f、配合总承包人和监理工程师汇编施工过程文件和竣工验收文件工作；g、专业工程项目承包人需依据本项目总承包合同签约价中专业工程暂估价所占本项目总承包合同总价的比例，按同比例分摊总承包人为本项目所交纳的规费等各项费用； h、发包人单独发包并纳入总承包管理服务范围的专业工程，专业工程承包人需按照专业工程造价（不含主要的大型设备费，甲供材，如电梯等）的2.5%（或总承包人的本专业工程总承包服务费投标费率）向总承包人缴纳总承包服务费。工程中消防等专业部分施工，承包人必须接受有关管理部门的指导和监督，涉及消防等专业特殊材料、安装需经有关管理部门确认。总承包人应负责办理工程竣工备案等相关手续。25投标人须知1 总则1.1 项目概况1.1.1 根据中华人民共和国招标投标法等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本工程总承包进行招标。1.1.2 本招标项目招标人：见“投标人须知前附表”。1.1.3 本标段招标代理机构：见“投标人须知前附表”。1.1.4 本招标项目及标段名称：见“投标人须知前附表”。1.1.5 本标段建设地点：见“投标人须知前附表”。1.2 资金来源和落实情况1.2.1 本招标项目的资金来源：见“投标人须知前附表”。1.2.2 本招标项目的出资比例：见“投标人须知前附表”。1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见“投标人须知前附表”。1.2.4 本招标项目的合同价款支付方式：见“投标人须知前附表”。1.3 招标范围、计划工期和质量要求1.3.1 本次招标范围：见“投标人须知前附表”。1.3.2 本标段的要求工期：见“投标人须知前附表”。1.3.3 本标段的质量要求：见“投标人须知前附表”。1.4 投标人资格要求1.4.1 投标人应具备承担本项目工程总承包的资格要求，见“投标人须知前附表”。1.4.2 “投标人须知前附表”规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和“投标人须知前附表”的要求外，还应遵守以下规定：（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；（2）联合体各成员单位应当具备与联合体协议中约定的分工相适应的资质和能力； （3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；（4）联合体各方必须指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书；（5）招标人要求投标人提交投标保证担保的，应当以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交投标保证担保。以联合体中牵头人名义提交的投标保证担保，对联合体各成员具有约束力。1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；（2）工程总承包招标的投标人不得是工程总承包项目的代建单位、项目管理单位、全过程工程咨询单位、监理单位、造价咨询单位、招标代理单位或者与前述单位有利害关系的关联单位。（3）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；（4）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；（5）处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；（6）因拖欠工人工资或者发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；（7）投标人近3年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过5年的。1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，违反本规定的，相关投标均无效。1.5费用承担和设计成果补偿标准1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。1.5.2 招标人不对未中标人的设计成果进行补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。1.6 保密参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。1.7 语言文字除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文，必要时专用术语应附有中文注释。1.8 计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.9 踏勘现场1.9.1 不组织集中踏勘。投标单位自行前往项目现场踏勘。各投标单位应认真踏勘项目现场，熟悉现场地形、道路、地下和周围环境，了解一切可能影响设计、施工、投标报价的因素，且投标人应对自行获得的资料、信息的正确性负全部责任。1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。1.9.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.10分包分包活动应当符合住建部、省工程总承包有关分包的规定，投标人拟在中标后将中标项目依法进行分包的，应符合“投标人须知前附表”规定的要求。1.11 偏离投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。1.12知识产权构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。1.13同义词语构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“发包人要求”、“发包人提供的资料”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。2 招标文件2.1 招标文件的组成2.1.1本招标文件包括：（1）招标公告；（2）投标人须知；（3）评标办法；（4）合同条款及格式；（5）报价清单（6）发包人要求；（7）发包人提供的资料；（8）投标文件格式；（9）投标人须知前附表规定的其他资料。（10）方案设计总说明2.1.2 根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。招标文件的澄清、修改内容前后相互矛盾时，以发布时间在后的文件为准。2.2 招标文件的澄清2.2.1 任何要求对招标文件进行澄清或对招标文件有异议的投标人，均须在法定时间内以书面形式（如信件、传真等）送达招标人或代理机构（联系方式见“招标公告”）。逾期递交对招标文件要求进行澄清或对招标文件有异议的将不予受理。2.2.2 招标人或者代理机构对规定时