酒店工程霓虹灯合同样本.doc

霓虹灯工程合同甲方： 郑州红辣坊餐饮娱乐俱乐部有限公司乙方： 合同编号： 根据中华人民共和国合同法及相关法律规定，双方本着平等互利的原则协商一致,签订本合同。一、工程名称御泉健康中心霓虹灯工程二、工程地点：河南省郑州市中原中路220号三、工程范围：工程范围包括：霓虹灯工程的设计、制作、施工、安装、电脑编程、控制系统原理设计，以及政府机构的相关审批文件等。方案图见附件一。四、承包方式：本工程采用统包责任制，包工包料。五、工期：自合同签订之日起 20日内完工。六、质量等级 按国家标准、行业标准、规范达到优良。七、合同价款 合同价款： RMB： （金额大写）： 人民币： 工程总价款包括所有施工、设计、人工工资、材料及耗损、保险、清洁、管理费、利润、调试等工程所需的工切费用。八、付款方式 8.1、合同签订 日内，甲方即支付本合同总价款之 作为预付款； 8.2、工程施工完毕且经甲方验收签字后， 日内甲方支付总价款的 ； 8.3、剩余 % 为质保金，质保期为一年，期满后无任何质量问题一次性结清。 8.4、付款前必须开据正式发票。 8.5、付款形式为： （转帐支票、银行汇票）。九、甲方工作 9.1提供具备开工条件施工场地的时间和要求。 9.2提供水、电等施工管线进入施工场地的接驳点。 9.3需要与有关部门内部联系和协调工作的内容。 9.4需要协调各施工单位之间关系的工作内容。 十、乙方工作 10.1乙方应按合同规定的期限内完成工程。 10.2按甲方要求及规范施工，编制施工计划和竣工资料。 10.3施工场地防护工作的要求： 不能破坏及影响原有设施及水、电、空调、装修等专业已施工（或完工）之成品 。 10.4施工现场交通和噪音控制的要求； 符合国家有关规定。 10.5保护建筑物结构及相应管线和设备的措施： 一级保护。 10.6建筑成品保护的措施： 乙方应按甲方要求执行。10.7提供国家标准、行业标准以及相关验收规范。 十一、材料报验 所有成品性材料（钢材、亚克力、接触器、控制器等）必须具有合格证、检测报告、质量证明等。且材料要经过甲方认可后方能使用。十二、工期延误： 对以下造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认；工期相应顺延。 12.1、停水、停电累计8小时以上；12.2、因图纸变更造成返工、停工、窝工8小时以上。 乙方在以上情况发生后 当 天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表提出报告，甲方代表在收到报告 三 天内予以确认答复，逾期不予答复，乙方即可视为延期要求已被确认。十三、违约责任1、 乙方必须保证工期和质量，否则每延误一天甲方有权扣除合同总金额的5违约金（不可抗拒因素造成的延误除外）；2、 乙方施工若有质量问题，不能按期整改完毕，甲方有权解除合同，并赔偿甲方由此产生的一切经济损失。3、 乙方在施工时，如造成损失，乙方损失则由乙方自己承担，如给甲方造成损失，由乙方赔偿甲方。4、 如乙方有违约行为，甲方有权直接从应付工程款中予以扣除。5、 因甲方原因延期开工，工期顺延，因乙方原因按违约处理。6、 在正常情况下，因乙方原因导致不能履行合同，乙方应返还预付款给甲方，并承担由此造成的经济损失；因甲方原因，甲方承担相应责任。十四、安全施工乙方施工期间应按有关规定安全施工、安装，如发生人员、设备、材料等安全（意外）问题，乙方自行承担。 十五、质量保证1、 乙方保证合同规定的质量和效果。2、 乙方按预定的效果进行施工，并接受甲方的监督。3、 乙方的施工质量应接受相关质量评定部门的意见和评定结果。十六、竣工验收 乙方应提供竣工验收的资料：竣工图、技术资料等。十七、 保修 17.1保修内容、范围： 乙方承包的全部施工范围 17.2保修期限： 一年 17.3保修金额和支付方法： 保修金额为工程总价款的5%，保修期满且无任何质量问题，一次结清。 17.4保修金利息： 无 十八、 争议 争议的解决方式；本合同履行过程中发生争议，双方应及时协商解决，协商不成时，由工程所在地人民法院裁决。十九、合同生效与终止 19.1本合同自 签订 之日起生效。 19.2本合同在双方完成约定的工作内容后即告终止。二十、 本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力 。 附件一：御泉健康中心霓虹灯工程预算 附件二：御泉健康中心霓虹灯设计图、效果图、控制系统原理图 本附件与合同具有同等法律效力。 甲方（盖章）：郑州红辣坊餐饮娱乐 乙方(盖章)： 俱乐部有限公司地 址：