零星工程施工合同范本.doc

合同编号： 建设工程零星合同 工程名称： 锦屏县龙塘片区九龙城 3# 楼 发包单位： 锦屏中海房地产开发有限公司 承包单位： 工程施工合同发包人: 锦屏中海房地产开发有限公司 （以下简称甲方）承包人: 陈 海 涵 （以下简称乙方）按照中华人民共和国合同法及其他有关法律、法规和政府规章,遵循平等、互利、自愿和诚信原则双方就 本 工程的有关事项协商一致,订立本合同。1、工程概况1.1工程名称: 锦屏县龙塘片区九龙城 3# 楼 1.2工程地点: 锦屏县龙塘村 1.3承包范围: 见工程量清单 1.4承包方式: 包工包料 1.5工期: 根据甲方要求1.6工程质量标准: 执行国家验收标准 达到合格 1.7合同价款(人民币大写): 玖仟玖佰圆整 以上价款为包干价,除本合同明文规定以外,不因任何原因做任何调整。如有相关变更及其他特殊原因，双方签订相关协议或凭证作为合同的必要补充。2、 甲方工作2.1、负责提供整个工程的使用、设计要求；提供现场使用的水、电位置。2.2、指派 周从军 为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,验收其他事宜。2.3、如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,必须经甲方同意。3、乙方工作3.1乙方应在接到甲方书面通知后四十八小时内安排施工、维修人员到位，并在甲方要求时间内完成施工、维修内容。3.2指派 为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定,严格按照甲方要求或作法说明进行施工。3.4乙方在施工中要妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作。 4、关于工期的约定4.1因甲方原因,影响工期,工期顺延。4.2因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。5、关于工程质量及验收的约定5.1本工程以甲方要求和国家制订的与本工程项目有关的施工及验收规范为质量评定验收标准。5.2本工程质量应达到本合同约定的质量标准,达不到约定标准的,乙方应承担违约责任。5.3由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。6、工程价款支付6.1本合同生效后,按如下约定支付工程款。乙方根据甲方验收合格后开具正式发票一次付清全款。7、关于材料供应的约定7.1 承包方式承包整体甲方不负责供应任何材料。7.2 承包由乙方负责采购供应材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,给甲方及工程造成的损失由乙方负责。8、有关安全生产和防火的约定8.1由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失和法律后果。10、争议的处理10.1本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。10.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,可向合同签订地人民法院起诉。11、其他约定 无 。12、附则12.1本工程需要进行保修或保险时,应另订协议。12.2本合同一式二份,甲方执一份，乙方一份。12.3本合同履行完成后自动终止。12.4附件(1)工程量报价清单（以下