贵定施工合同.doc

贵州御庭房地产开发有限公司贵定御庭酒店电力安装工程施 工 合 同 签订地点： 签订时间： 2014 年 月 日贵州御庭房地产开发有限公司 （发包单位：以下称为甲方）和 贵州天凯利电力建设工程有限责任公司（施工单位，承包单位，以下称为乙方）同意授权各自的代表按下列条款签订本合同。本合同总价为： _万元（大写： ）。甲方： 乙方： 法定代表人或 法定代表人或委托代表： 委托代表：联系人： 联系人： 地址： 地址： 电话： 电话： 传真： 传真： 账户全名： 账户全名：开户银行： 开户银行：账号： 账号： 签订日期： 2014 年 月 日合同条款本合同适用的标准、规范：国家现行架空送电线路工程施工及验收规范。 本合同适用的法律法规：中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例第一条 工程概况；1.工程名称：贵定县御庭大酒店市电引入安装工程 1.建设地点：贵定县御庭大酒店 1.建设规模：安装 KVA和 KVA箱式变压器各一台，敷设10KV电力电缆4回单回 350米，（预留2回）。室内变电站一座，包含高压进线柜，出线柜，电容柜，切换柜，无功补偿柜，及室内变电站附属设施、消防设施。 10kV线路 km，10kV配变 台，低压电容器 台，0.4kV 线路 km。第二条 工程承包范围： 包括方案设计，现场勘察，报装申请， 施工复测、材料订货、加工、施工、申请验收、竣工、达到带电条件和移交生产。 第三条 合同工期： 开工目期：2014年 月 日 竣工日期：2014年 月 日 第四条 质量标准：工程质量标准：国家标准架空送电线路施工及验收规范与工程质量有关的其它现行国家标准或行业标准，均是本工程质量标准的依据，并达到优良。 本工程合同执行期间如有国家标准或行业标准更改，按新颁布的标准执行。当执行的法律、法规、标准、规程和规范有差异时，以要求较严的为准。第五条 合同价款： 1本合同总价为： 万元(大写： 整。）以上总价款是乙方按合同要求的内容履行有关条款，完成承包的全部工作任务，直至合同终止，甲方以资金支付给乙方的全部费用。 2本合同为总价分项承包合同，但出现下列情况的，工程完工后可按合同及签证资料据实结算： 1)甲方另外委托的新增项目或经甲方认可的设计变更；2)若因设计修改造成工程量发生增减，甲方按实际发生增减工程量及施工图预算中的地形、地质、运距与乙方结算增减工程费用。 3)其它经甲方同意调整的项目。 第六条 甲乙双方驻工地代表 及管理权限甲方代表是: 甲方代表的职权：负责行使整个工程建设全过程中甲方权力，对施工管理、施工进度、工程量和工程质量全权代表甲方进行监督。 乙方代表是: 第七条 甲方工作 1工程开工前甲方负责使施工场地具备施工条件。 2工程开工前甲方负责办理开工批准文件及施工许可证等有关证件、批件。 3工程开工前甲方负责组织进行图纸会审。 4甲方工作未达到合同约定的按合同违约责任执行。第八条 乙方工作1乙方负责向甲方提供施工计划、设备的名称、质量和施工质量保障，向甲方代表和监理提交工程进度 。2对施工场地交通和嗓音等管理的要求及费用承担，双方约定为：乙方负责按有关规定执行。 3乙方负责已完工程的成品特别保护的要求是：工程竣工验收移交使用之前，由乙方负责保护。 4乙方负责做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线的保护。 5乙方负责施工场地清洁，交工前现场应达到的要求是：严格按贵州电网公司安全文明施工规定执行。 第九条 工期延误 对以下原因造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认后，工期相应顺延：因设计变更施工无法连续进行而影响进度；未按合同规定拨付进度款而影响进度；人力不可抗拒的自然灾害；因甲方其它原因造成工期延误。 非上述原因，乙方不能按合同约定的时间竣工，乙方应承担违约责任。应向甲方支付赔偿费，其金额每日按合同价的千分之四计算误期时间从规定竣工日期起直到全部工程或相应部分工程的移交竣工报告的批准日期之间的天数(不足一天的按一天计算)，其极限按合同价格的30赔偿。甲方可从应向乙方支付的任何金额中扣除此项赔偿费或其它方式收回此款，此赔偿费的支付并不能解除乙方应完成工程的责任或合同规定的其他责任。 第十条 质量检查和返工 乙方必须按规范施工，并按验评标准进行自检。因乙方原因造成返工，费用由乙方自负，工期不得顺延。因甲方款项支付原因造成返工，费用由甲方承担，工期顺延。 第十一条 工程质量等级 甲方对工程质量的要求：按国家现行架空送电线路工程施工及验收规范标准，并达到优良。 第十二条 合同价款的调整 工程实行合同价总包干，除设计修改或甲方要求增加项目发生工程量增减外，不作其他任何调整。如有调整，甲乙双方平等协商，另行增加相应费用。第十三条 工程款支付 1工程款的支付方式：银行转帐。 2工程款支付金额和时间：乙方办理手续进场施工，签订合同三个工作日内，甲方支付材料费用 万元，施工安装完成三个工作日内支付总价的 ，余下部分在乙方申请供电部门验收合格，准许接入10KV线路后一次性付清。 第十四条 乙方提供设备、材料 本工程所需的配电变压器、真空断路器、令克、高低压氧化锌避雷器、综合配电箱、无功补偿装置、高低压绝缘导线、电缆及电缆附件、铝芯橡皮线、高压熔丝、瓷绝缘子、标准金具、非标准金具等由乙方提供。乙方自行采购的材料必须按有关规定提供质量合格证，并进行验收合格后方能用于工程。 第十五条 保修 1保修内容、范围：乙方承包范围内的建筑、安装项目。在未与甲方办理资产移交手续前由乙方负责。在与甲方办理资产移交手续后，因乙方施工和成品保护原因造成的质量问题，由乙方无偿进行保修。非乙方原因造成返修，所造成的经济损失由相应责任人承担，乙方承担连带责任。 2保修期限：一年。从移交运行24小时合格之日起计算。第十六条 争议 1争议的解决程序：双方协商。 2争议的解决方式：向甲方所在地人民法院提起诉讼。 第十八条 安全施工 乙方必须严格按国家现行安全操作规程组织施工，采取合理的安全保证措施，做到安全文明施工。因乙方原因导致安全事故和对第三人造成人身伤害和财产损失，所造成的经济及法律责任，由乙方自负。本合同经双方代表签字，加盖合同专用章后即生效。 乙方按合同规定尽其责任施工、竣工和保修本工程并符合甲方代表的要求。甲方按合同规定全部支付完毕后，合同即