桥梁工程施工合同协议书（范本）

1桥梁工程施工合同协议书发包人（全称）承包人（全称）项目经理姓名资格等级壹级证书号码本工程于2008年10月21日公开招标，确定由承包人承建。依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规、规章，并结合XX市有关规定及本工程的招标文件要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程建设施工事项协调一致，订立本协议。一、工程概况工程名称工程地点工程内容结构形式/层/幢/建筑面积/平方米；工程立项批准文号/资金来源国有资金二、工程承包范围承包范围包括XX设计研究院编制的人行天桥施工图纸及设计变更，主要有1、土石方工程2、桥梁基础工程3、桥梁主体工程4、其它。三、合同工期2开工日期2008年12月10日竣工日期2009年04月09日合同工期总日历天数120日历天四、工程质量标准工程质量标准达到与该工程有关的质量检验评定标准规定的合格标准。五、合同价款币种人民币合同价（大写）（小写）根据XX经济特区政府投资项目审计监督条例，本政府投资项目必须进行审计，最终结算价格以XX市审计局政府投资审计专业局审计报告为准。六、组成合同的文件组成本合同的文件包括1本合同协议书2中标通知书3投标文件澄清纪要4投标书及其附件5招标文件及补遗6本合同专用条款和补充条件7本合同通用条件8标准、规范及有关技术文件9图纸10工程量清单报价表11工程报价单或预算书12工程质量保修书313双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件七、本协议中有关词语含义与招标文件第二卷第7篇合同通用条件、第8篇合同专用条件定义相同。八、双方承诺1承包人向发包人承诺，按照合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，并履行本合同所约定的全部义务。2发包人向承包人承诺，按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。九、补充条款1关于合同工期，本工程开工日期2008年12月10日暂定开工日期，实际以开工令为准。竣工日期2009年04月09日暂定竣工日期。2关于工程保修期，本工程保修期为1年。3合同中没有适用或类似变更工程的项目单价，变更价款的确定方法按现行工程造价管理规定计取后，按本工程下浮比率1567下浮，最终结算价按市政府有关规定，以市政府投资审计专业局审定价为准。4如投标文件中有关施工技术、材料选用和验收标准等方面的要求与招标文件不一致，以招标文件中的规定为准。5施工合同会审会议纪要为本协议的附件。十、合同份数本合同一式12份，正本4份，副本8份。4十一、合同生效合同订立时间2008年11月21日合同订立地点本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。发包人（公章）承包人（公章）住所住所法定代表人法定代表人委托代理人委托代理人电话电话传真传真开户银行开户银行帐号帐号邮政编码邮政编码备案意见经办人备案机构（公章）年月日工程质量保修书5发包人（全称）承包人（全称）XX市龙华建筑总公司为保证XX大道上塘村人行天桥工程（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人、承包人根据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例和XX经济特区建设工程质量条例经协商一致，对XX大道上塘村人行天桥工程（工程名称）签订工程质量保修责任书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，电气管线、给排水管道、设备安装、空调及制冷系统工程、桥梁、市政道路路基、路面以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下/二、质量保修期质量保修期从工程竣工验收合格之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。双方根据建设工程质量管理条例规定，结合该工程约定质量保修期如下1、基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的（50年、70年、100年）合理使用年限，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；2、电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；3、空调及制冷为2个供冷期；4、室外的给排水和小区道路等配套工程为2年；65、市政桥梁工程为1年；6、市政道路路基为/年；7、市政道路路面为/年；8、其他项目保修期限约定如下/三、质量保修责任1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理,保修费用从质量保修金内扣除。2、发生紧急抢修事故的（如给排水跑水、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照房屋建筑工程质量保修办法的规定，立即向所属建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。4、质量保修完成后，由发包人组织验收。四、质量保修金的支付工程质量保修金按工程价款结算总额5左右预留，本工程约定的工程质量保修金为工程价款结算总额的5。本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为（大写）/，发包人从结算价中扣留。质量保修金银行利率为/五、质量保修金的返还发包人在工程质量验收满二年后第14天内，将剩余保修金和利息返还给承包人，但7不免除承包人在保修期内的保修责任。六、其它双方约定的其他工程质量保修事项/本工程质量保修书作为施工合同附件（由施工合同发包人承包人双方共同签署），其有效期限至保修期满。发包人（公章）法定代表人（签字）年月日承包人（公章）法定代表人（签字）年月日8不可撤销履约保函910中标通知书日期年月日致贵单位于年月日为建设工程以人民币（大写）万元（RMB万元）所提交的投标书已被我方接受。请按要求提交合同履约保函，并做好签署合同的准备。谨致。招标人XX市土地投资开发中心法定代表人（或委托代理人）11附会议纪要及澄清记录12法定代表人证明书（存根）字第号陈毓章同志，现任我单位总经理职务，为法定代表人，特此证明。有效日期2009年月日签发日期2008年月日单位XX市龙华建筑总公司（盖章）法定代表人证明书字第号陈毓章同志，现任我单位总经理职务，为法定代表人，特此证明。有效日期2009年5月30日签发日期2008年9月1日单位XX市龙华建筑总公司（盖章）附代表人性别男年龄44工作证号码营业执照号码4405071020668经济性质全民主营（产）同营业执照兼营（产）同营业执照进口物品经营许可证号码主营兼营说明1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。132、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。3、将此证明书提交对方作为合同附件。法定代表人证明书（存根）字第号陈毓章同志，现任我单位总经理职务，为法定代表人，特此证明。有效日期2009年月日签发日期2008年月日单位XX市龙华建筑总公司（盖章）法定代表人证明书字第号陈毓章同志，现任我单位总经理职务，为法定代表人，特此证明。有效日期2009年5月30日签发日期2008年9月1日单位XX市龙华建筑总公司（盖章）附代表人性别男年龄44工作证号码营业执照号码4405071020668经济性质全民主营（产）同营业执照兼营（产）同营业执照进口物品经营许可证号码主营兼营14说明1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。3、将此证明书提交对方作为合同附件。合同专用条件15合同专用条件合同专用条件是对合同通用条件有关条款的补充、修改或具体化。应按照合同通用条件中同一编号的条款一起阅读和理解，如果合同专用条件与合同通用条件之间有不符之处，以合同专用条件为准。11增加（1）本工程的项目主任是张晓东（2）本工程监理工程师是本工程总监理工程师是张杰其地址XX市福田区竹子林竹盛花园15栋2楼增加305安全文明施工措施费的支付安全文明施工措施费分几次支付，见下表工程类别施工阶段支付比例支付金额安全前提条件审查合格30安全达标验收合格20结构封顶检查合格15装饰施工完成30检查合格15房建工程竣工评价合格20安全前提条件审查合格30完成工程量的10检查合格20完成工程量的40检查合格15完成工程量的70检查合格15市政工程及单独发包的其它工程如安装、装饰、绿化等竣工评价合格20【备注安全文明施工措施费在建设工程造价中所占的比例一般分别为（一）土建工程或土建和安装一同发包的工程2016（二）市政工程15（三）单独发包的安装工程、土石方或桩基工程10（四）市政维修工程10五单独发包的装饰工程04六园林建筑工程15七绿化工程07】341增加农民工工资的支付承包人必须严格按照国家、省、市等有关规定支付农民工工资，不得拖欠或克扣。362增加（1）根据需要，发包人可要求承包人制作样板。承包人制作的样板，经发包人检验合格后，由发包人、承包人双方封存。样板作为发包人竣工验收的实物标准。制作样板的全部费用，由承包人承担。（2）承包人报价时提供的样板，由发包人、承包人双方封存，作为发包人竣工验收的实物标准。（3）承包人需要使用代用材料时，材料品质和标准、性能不能低于被代用材料，且须经发包人认可后才能使用，超出部分费用由承包人承担。481增加1、承包人必须按XX市城市档案馆的规定及XX市建筑工务署工程档案管理相关规定整理并移交竣工档案后，凭相关工程档案移交签字单方可办理工程结算支付。2、承包人的档案员必须持有XX市城建档案上岗证。3、工程竣工验收合格后承包人必须将成品移交给发包人指定的接管单位。在向发包人指定的接管单位移交钥匙的同时必须办理（1）办理钥匙移交清单；（2）双方抄好水表电表底数；（3）列出详细的设备、物件移交清单，标明名称、数量、外观、状态等基本资料。即办理XXXXX项目钥匙交接清单、XXXXX项目水电表抄表记录、XXXXX项目物业交接清单、XXXXXX设备移交书、XXXXXX设备资料移交书和XXXXX设备专用工具和备用件移交书。602增加月支付的最小单位合同价格为10万元以上的项目，其月支付款数额以万元为最后一位，其尾数金额向下一个累计，小数点后保留两位数字如1500万元；17合同价格为10万元以下的项目，其月支付款数额以千元为最后一位，其尾数金额向下一个累计，小数点后保留两位数字如550万元；67增加676双方约定，在履行合同过程中产生争议，调解不成时，采用下列第（1）种方式解决（1）向仲裁委员会提请仲裁，仲裁委员会的名称是XX仲裁委员会；中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会；其他仲裁委员会。（2）向人民法院提出诉讼。701条全部删除，代之以二选一701承包人在投标时应考虑到在招标期间及合同有效期间内，由于劳务和（或）材料价格的上涨，以及任何其他事项的价格上涨而引起工程施工成本增加的风险，合同价款不会因此而调整（政府有明文规定的外）。701在合同履行过程中，主要材料（包括结构用钢材、混凝土、电缆、其他）价格比投标期的信息价格（指市造价管理部门公布的材料价格信息年第期）涨落超过5（不含5）时，其超过部分的材料价格可给予调整，调整公式为（1）当材料价格上涨时若PTP0,且，则051PQI总C增Q总PT0I总若PTP0,且，则51TIPQ总18C增Q总PT051TIP总（2）当材料价格下跌时，且时90QI总若PT，则总IC减Q总PT0950PQI总若PT,则不予调减，即总IC减0式中C增调增工程造价；C减调减工程造价；Q总某材料到第I个月的实际总用量；Q施工期第I个月某材料实际用量；PT承包人投标文件商务标书中某材料的投标单价；P施工期第I个月XX建设工程价格信息发布的某材料价格；P0投标期（商务标的编制日期）XX建设工程价格信息发布的某材料价格；如投标报价中无法确认某材料的单价时，可用P0替换PT，根据上述办法调整工程单价。当XX建设工程价格信息中无该种材料的价格信息时，由承包方提交材料价格确认报告和有关的证明资料，经监理审核、发包方审批，并经XX市审计专业局审定的材料价格可作为材料结算价格。如材料价格上涨，实际发生的材差调增金额与工程进度款同期支付，支付金额为该材差金额的70，剩余款项待结算时,经审计部门审定后给予支付；材差调增金额经核准后可签订补充合同；如材料价格下调，实际发生的材差调减金额在工程进度款中扣减，扣减金额为该材差金额的100。承包人在投标时应考虑到在招标期间及合同有效期间内，由于劳务价格的上涨，以及19任何其他事项的价格上涨（不含上述调差材料）而引起工程施工成本增加的风险，合同价款不会因此而调整（政府有明文规定的外）。702条全部删除，代之以702承包人在投标报价中应考虑到国家和或本市颁布的法律、法规、法令、规章或条例在合同执行期间发生变更而产生的费用增加的风险，合同价款不会因此而调整。703发生下列情形之一的，其措施费可根据实际情况由承包人提出申请并经发包人确认批准并经审计部门确认后予以适当调整。（1）重大的设计变更；（2）发包人要求调整工期且工期提前28天及以上或延后84天及以上的。新增条款751、支付担保的提交与退还发包人在承包人提交履约担保的同时，向承包人提供本工程支付担保。支付担保的金额为合同价的15。支付担保在履约担保有效期满前14天保持有效并可执行。支付担保到期后14天内，承包人应退还支付担保。支付担保退还后14天，发包人将按约定时间退还履约担保。支付担保延迟退还时将被视为严重违约，承包人应承担发包人由此引起的任何损失，并承担相应的责任。761、适用规范、标准当国家、行业及工程所在地地方标准、规范存在不一致时，约定采用的标准应按较严格的标准执行，除非设计另有规定。771、发包人的索赔根据本合同的有关规定，发包人如果认为有权得到任何付款和（或）对履约担保期限的任何延长，发包人应在了解引起索赔事项或情况后7天内发出索赔通知，关于履约担保20期限任何延长的通知应在该期限到期前14天内发出。上述通知应详细说明提出索赔依据的合同条款或其他依据，还应说明根据合同发包人有权得到索赔金额和（或）延长期限的事实根据。监理工程师在充分了解和与发包人或承包人沟通后，合理确定发包人有权得到的由承包人支付的金额（如果有），和（或）延长履约担保的期限（如果有），并有权在当期（或最后）支付证书中作为扣减项进行冲销或扣除，或另外对承包人提出索赔。本款的执行不影响发包人对合同其他条款权利的缩小或免除。782工程量清单遗漏对于工程量清单遗漏项目的设置遵循如下规则招标文件技术规范部分有规定时，按招标文件规定执行；没有规定时，按建设工程工程量清单计价规范执行。遗漏项目的单价确定、计量与支付按合同有关规定条款执行。791施工工地及发包人现场办公场所的保安要求要求承包人聘请正规保安公司的保安负责施工工地及发包人现场办公场所的保安管理工作，确保现场安全。811因降水或基础施工不当等引起邻近建筑物、构筑物、道路、管网等受到损害或构成安全隐患的，由承包人承担全部责任及费用。821根据工程实际，部分材料或设备（如等）拆除后需要保留利用的，承包人施工时应对材料或设备进行保护性拆除，同时将拆下来的材料或设备采取相应措施妥善保管，保证材料或设备的正常安装和使用。若承包人拆除或保管不当造成损坏引起费用增加，由承包人自行承担。831竣工结算在合同工程通过竣工验收后42天内，承包人应按照合同通用条款附件2工程变更、工程结算管理办法的有关要求编报工程竣工结算。办理竣工结算的有关规定详见合同通用条款附件2工程变更、工程结算管理办法。若承包人不按上述规定时间报送结算，发包人可对承包人发催报书面通知；在通知规定期限内仍不报送结算的，发包人有权按已有资料或按已付工程款报审计专业局办理结算。851、承包人在基础开挖中，发现实际地质情况与有关地质报告严重不符造成施工难度增加的，承包人可提出延长工期的申请，经监理工程师、发包人批准同意后可延长工期。21852、根据发包人合同履约评价管理办法的有关规定，在本工程履约过程中，发包人将对承包人进行履约评价，评价结果将影响承包人对工务署（包含直属单位）负责建设的其他项目的投标。853、如果承包人未能按照规定的工期完成合同工程，或者未能在相应的工期内完成某区段或某单项工程，且拒不执行发包人发出的在一段合理的时间内完成前述工程的指令，则发包人有权雇用他人执行该项指令，并向其支付有关费用。所有由此造成的或伴随产生的费用，由监理工程师在与发包人和承包人协商后确定，然后由发包人从承包人处收回，也可以从任何应付或到期应付给承包人的款项中扣除上述费用。监理工程师应通知承包人，并抄送发包人。861、根据关于限期禁止施工现场搅拌砂浆的通知（深建字2007200号）的规定，本工程禁止施工现场搅拌砂浆，并按规定使用预拌砂浆。862、根据关于进一步加强建筑劳务分包工作的通知（深建字200745号）精神，制定本招标文件补遗。适用范围为预选承包商名录II组和I组企业可承接的政府投资建设工程中地基基础及主体部分，包括房屋建筑施工总承包、市政公用施工总承包和地基基础工程。（一）本招标工程在施工中应当实行建筑劳务分包制度，具体要求详见关于在全市政府投资工程中推行建筑劳务分包制度的通知（深建字2006124号）、关于进一步落实在政府投资工程中实行建筑劳务分包制度的通知（深建字200711号）和关于进一步加强建筑劳务分包工作的通知（深建管200745号）。（二）投标人应当在投标时充分考虑实行建筑劳务分包后，对施工风险、成本的影响，自主报价。（三）实行建筑劳务分包制度后造成的费用变动，投标人可以在总分包管理费中综合考虑。（四）承包企业应对劳务分包企业的用工情况和工资支付进行监督，并对本工程发生的劳务纠纷承担连带责任。（五）在技术标书中，投标人增加编制劳务分包管理方面的内容。22附件一新增工程项目、漏项、设计变更等单价重新确定的原则一、工程量清单漏项、新增工程、设计变更等项目,有下列情形之一的，其价格可重新进行确定。下列条款二选一单项预算造价大于50万元的，调整其大于50万元部分的价格。本条款适用于合同价大于1000万元时单项预算造价大于原合同总价5的，调整其大于5部分的价格。本条款适用于合同价小于1000万元时重新确定价格的方法承包人按项目发生当月并根据XX市计价规定报预算造价，经市审计专业局审定后按市造价管理部门公布的上年度相应工程中标价对比标底的下浮率下浮作为合同结算价。若承包人的中标价下浮比例小于市造价管理部门公布上年度下浮比例的，其价格按本合同通用条件522条执行。二、工程量清单中的项目，实际测出的数量超过招标清单列出的数量25（不含25）以上（工程量清单漏项、新增工程、设计变更等项目的工程量不计入此项），其超出部分工程量的价格可重新进行确定，重新确定价格的方法以市审计专业局审定标底的项目综合单价，按市造价管理部门公布的上年度相应工程中标价对比标底的下浮率下浮作为合同结算价。若承包人的中标价下浮比例小于市造价管理部门公布上年度下浮比例的，其价格按本合同通用条件522条执行。上述两种情况发生后，承包人可以提出申请，经监理工程师审核，报发包人审批，报市审计专业局审定；价格的调整应在工程结算时进行。23补充条款一、预留金预留金是招标人为可能发生的工程量变更或招标人风险而预留的金额，并非支付给承包人的实际费用。结算时，应按实际完成的情况进行结算，剩余部分仍归发包人所有。二、土方取用、弃置点及运距本工程发包人不指定取土点和弃土点，由承包人自行解决，但所取土方的质量必须满足本工程的设计与施工要求，土方在单价综合考虑材料采购、运距、运输车辆管理、土石方现场清运、弃土运输、借土运输、缴纳取土费、缴纳弃土费等一切费用。借土及弃土地点、时间、运输线路承包人应取得国土、城管部门的同意，不得由此带给发包人任何费用的增加。凡是因承包人措施不当而引起的罚款、索赔和指控等由承包人自行承担。当发包人指定弃土地点时，承包人必须服从，并不得因此提出任何费用要求。三、商品砼承包商要提供不少于三家适用于本工程商品混凝土供货商的名录，由发包人、监理等单位进行实地考察，同意后方可进行采购，否则，所造成的后果由承包商自负，发包人、监理考察所需费用包含在混凝土单价中。本工程所用C20含C20以上等级的砼全部采用商品砼。混凝土搅拌站由承包人自行选择并报监理和招标人批准。承包人所购买的商品砼必须满足本工程的设计与施工要求，承包人要综合考虑材料采购、运距、运输车辆管理等一切费用，结算时不因运距等的改变而作调整。四、饰面材料的管理人行道砖、盲道砖、天桥铺装的质量必须满足质检部门要求，外观与颜色必须经发包人、设计院、监理工程师等确认后方可使用；必须于现场铺设样板，经各方确认后方可大量采购及铺设；材料单价不因此而调整。五、工程保险（1）发包人委托承包人购买“建筑工程一切险”和“第三者责任险”，购买保24险时，“被保险人”、“受益人”、“付款人”名称均为承包人。（2）当工程施工及保修期间发生了本工程保险合同责任范围内的事故和损失时，承包人必须及时按保险合同条款约定向保险公司报案并进行索赔，发包人不承担责任及负担任何与此有关的费用索赔。（3）购买保险的费用由发包人承担，保险合同生效后，承包人凭相关凭证向发包人申请付款，并按进度款审批程序审批支付。（4）工程结算时，保险费按实际发生计入工程结算价中，且不占用预留金。六、对措施项目清单的补充说明措施项目清单中的施工措施费用均包括其修建、维修、养护、拆除或摊销的费用，工程完工后，恢复修建前的原有状态，并使监理工程师和发包人满意，满足政府管理部门的规定和要求，除非竣工前另有协议，因承包人措施不当而引起的罚款、索赔和指控等由承包人自行承担。措施项目清单的报价除有特殊说明以外为包干费用，结算时一般不作调整。在施工过程中，不论是服务于整个项目的措施，还是服务于某单项工程或单位工程或分部分项工程的措施，承包人均应报监理工程师批准。若发生了某措施项目在施工措施项目清单中未列出，则视为该措施项目的费用已由承包人分摊在分部分项工程量清单的单价或已列施工措施项目的金额中，其费用不予增加；若发生施工方案的改变，除另有规定，施工措施项目清单及费用不予调整。投标人可根据需要增列措施项目费用，但不得减列措施项目费用。投标人在投标文件中应对增列项目予以详细准确地解释说明。措施项目清单中各种费用，经监理工程师检查合格，以总额计入相应的细目中，按相应方式进行支付。若经监理工程师检查不合格，发包人有权拒绝支付。措施项目费用按下列三种方式支付1经监理工程师检查合格后当月一次性支付。适用本支付方式的措施费用是指服务于整个项目的施工措施，并且属于一25次性发生费用的项目，如工程保险费、履约担保手续费等。除合同另有规定外,承包人应按规定投保工程险和第三者责任险包括招标人的财产。投标人根据算出上述保险费的金额，在投标报价时单独列入措施项目清单中，以总额计量，并按实际缴付保险费的凭证经监理工程师核证后支付，支付金额不超过承包人的保险费投标报价。2经监理工程师检查合格后按所报总额价除以工期的月数得出每月的平均总额价，从开工的月份起等额支付。适用本支付方式的措施费用主要指服务于整个项目的施工措施，但不属于一次性发生费用的项目，如施工现场安全文明措施费、现场施工围栏、其他等。3经监理工程师检查合格后按完成的实体工程量占分部分项工程量清单中数量的比例支付，总额不变。适用本支付方式的措施费用主要指服务于单位工程或单项工程或分部分项工程的施工措施，如大型机械设备进出场及安拆、施工排水、降水、交通维护、临时供水、临时供电、监理办公室及会议室、钢筋砼模板及支架、脚手架、已完工程及设备保护等。1施工现场安全文明施工措施费承包人现场安全文明措施费包括承包人临时设施、所有涉及工程安全和文明施工的费用等。作为非竞争性费用，投标人应按照公布标底中的承包人现场安全文明措施费费用值填入措施项目清单计价表中，计入总报价,不得修改。“临时设施”是承包人为进行建设工程施工所必需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其它临时设施的搭设、维修、拆除费用或摊销，包括临时宿舍、文化福利及公用事业房屋与构筑物，仓库、办公室、加工厂以及现场临时道路、水、电、管线、消防、环卫等临时设施。“安全施工”是指按照现行施工安全规程及规定所搭设的一切安全设施。应严格按照XX经济特区建设工程施工安全条例、建筑施工安全检查标准JGJ5999及有关法律法规的规定执行。“文明施工”是为满足XX市建设工程现场文明施工管理办法深建施【1998】41号的要求而采取的一切文明施工措施。包括施工现场采用符合设26计要求的围挡、现场工程标牌五牌一图、现场场地及道路硬化、污水的处理和排放、粉尘控制、噪音控制、运输车辆的文明管理以及消防、现场卫生、现场安全保卫等工作，并应对可能损坏的周围建筑物、构筑物、市政设施和管线制订相应的保护措施，必要时还应采取监理工程师批准的临时加固措施。本工程全部施工期内，承包人必须认真贯彻执行（深府2003135号）XX市“净畅宁工程”实施方案中的各项规定和要求，各承包人驻地的围墙、标示、标牌为保证整体一致性，其规格、颜色、材质由监理工程师统一协调，由此所发生的一切费用及技术要求（施工方案、施工方法、进度、安全文明施工、现场临建及管理、交通组织等方面）相应采取的措施和安排等。承包人现场安全文明措施费还包括施工期间采取的一切安全、文明施工措施费及与周边相关单位协调的费用。以上所发生的相关费用以总额形式计入措施费清单“施工现场安全文明施工费”中。并按月平均支付至85，其余15在项目竣工验收后一次性支付。若承包人的文明施工未能满足XX市建设工程现场文明施工管理办法而被投诉的，每被投诉一次扣除2000元的施工现场安全文明施工措施费。另外，若现场的安全文明施工工作未按经监理工程师审批同意的方案实施，或监理工程师验收不合格的，则该项费用不予计量和支付。承包人在接到监理工程师的整改通知，在通知要求期限内拒不整改的，发包人有权委托第三方实施该项内容，费用由承包人承担。该项费用投标人必须按照招标人给定的固定金额填报，不得修改。2临时接水、接电费本工程临时用水、用电由承包人在工程300M范围内，根据工程实际情况自行解决，并承担一切相关费用，包括初装手续的办理、接口、安装、恢复以及使用期间的水、电费缴纳等，施工期间，承包人还应做好临时管线维护工作，保证施工及生活用水、用电及时供给。以上所有费用以总额形式计入道路工程的措施项目清单“临时用水、用电”中，并按月平均支付至85，其余15在项目竣工验收后一次支付。3临时交通疏解27施工期间，承包人应安排专人疏解交通，按规定完成各标段范围内既有交通设施的拆除（标志牌、护栏等），设置新的交通标线、指示、标识和临时维护等设施，并确保施工路段的交通安全和畅通。是项工作发生费用以总额计入措施费清单“交通维护”中包干使用，并按月平均支付至85，其余15在项目竣工验收后一次支付。4业主及监理办公室建设费承包人在各自施工段内均应为招标人和监理工程师提供每间面积不小于15平方米的办公室2间，每个办公室（供34人使用）配备办公家私及相应的办公用具3套，饮水机1台含饮用水及适量茶具，文件柜4套，分体式空调1台。承包人应为招标人、监理工程师提供2间休息室，供招标人、监理工程师值班时使用。每间休息室中应配备2张床位包括床垫、床单、枕头、棉被、毛巾被、凉席、蚊帐等及空调、淋浴设施。承包人应提供20平米的会议室一间，会议室配备可供10人开会使用的办公家私及相应的辅助办公用具，立式空调1台、饮水机1台含饮用水及适量茶具。承包人应充分考虑房屋的建、拆、维护，办公设备的配置，日常使用的水电费及其它与此有关的一切价款。并负责对设施和用房进行经常性维护，保证所有用房及设施的完好使用。如承包人未能按照以上要求为发包人和监理工程师提供所需的房屋设施，发包人有权建造、购买或租用上诉未提供的房屋设施以及雇佣他人维修保养，所需费用一律由承包人承担，并在应付给承包人的价款中扣除。上述工作及相关的一切费用以总额计入措施项目清单“业主及监理办公室建设费”费用中包干使用。该费用并按月平均支付至85，其余15在项目竣工验收后一次支付。28七、工程管理的补充说明1工程施工组织设计（方案）的要求承包人应在合同签定后7天内完成本工程实施性施工组织设计的细化和修编工作，并报监理工程师批准。施工组织设计和实施性施工组织设计均属于合同文件的有效组成部分，实施时其中任何内容的实质性调整，均应视为工程变更，承包人必须进行重新申报并获得批准。2施工安全管理施工期间承包人必须严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律、法规及规章制度。承包人应根据本工程实际安全施工要求，编制本工程的实施性安全组织设计，报监理工程师和招标人批准。该施组包括（但不限于）施工安全保证体系，安全生产责任制、安全生产管理规章制度、安全防护施工方案、施工安全评估、安全预控及保证措施，紧急应变措施，安全标识、警示和围护方案等。对影响安全的重要工序（包括施工用电、桩基、桥梁支架运输等）必须编制专项安全施工技术方案，报监理工程师批准。监理工程师和发包人在定期的检查中发现有安全问题或有违反安全管理制度的情况时，可视情节轻重，对承包人分别给予通报批评、警告、责令停工等处罚，并可处510万元的罚款。情节特别严重时或已造成安全事故的（无论事故性质的严重性），将作为不良记录报主管部门备案。3运输车辆的管理A、车辆要求运输车辆必须是“三证”即行驶证、营运证、渣土运输证齐全的车辆土石方运输车辆相关证照需经相关部门交管、交通等认可。运输车辆必须设置密闭式加盖装置，加盖装置必须状态良好，盖板严密。在使用过程中发现盖板破损，必须及时维修，否则不得使用。运输车辆车容车况良好，车身整洁，灯光齐备，前后车牌要整洁清晰，不得故意涂改，遮挡车牌号，尾牌清楚。尾牌必须安装在规定位置，对使用无尾牌或尾牌不清楚的车辆运输的，每发现一次罚款伍仟（500000）元。29B、司机要求土石方运输车辆司机必须具有该车型的驾驶证，并必须遵守交通安全法规及驾驶员守则。承包人应对土石方运输车辆司机定期进行安全交底和培训。运输车辆司机必须服从现场管理人员及交通协管员的管理，对不服从管理的司机，招标人或监理工程师有权要求承包人立即进行更换。C、装载要求装载量不得超过车箱四周挡板的高度，检查时以看不到土石为准。对不符合要求的，现场管理人员和交通协管员有权要求退回重新装车。运输车辆司机不能强行要求装车的承包人超量装载。D、管理要求运输车辆必须按照指定的路线行驶，并注意交通安全，不得闯红灯和超速行驶。运输车辆驶出施工现场必须经过的洗车池，并由专人负责冲洗，对冲洗不合格的车辆不得上路，否则每次罚款伍仟（500000）元土石方运输车辆必须服从交通协管员的管理E、安全生产定期召开安全教育会，并做好记录上报发包人和监理工程师发包人将与承包人签订安全生产责任书，承包人也应按责任书的内容与车队签订责任书，各车队应与泥头车司机签订责任书，并按责任书的内容督促落实。4临时设施和临时承力工程的安全管理工程临时承力工程（如脚手架、支架等）实行设计计算和检查验收制。临时设施和临时承力工程在制作前承包人必须请有资质的设计单位进行设计验算，并出具验算成果；承包人将计算资料、图纸和安全质量措施报监理工程师审查；使用前必须做承载或超载试验，经监理工程师检查验收合格后批准使用。本项工作发生的费用计入措施费相关项目，不单独列项使用。5、由于本工程工期较紧，投标人应在投标时综合考虑可能的节假日加班费用补偿等，同时投标人须根据国家及XX市有关劳动保护等相关法规，为相关施30工人员购买人身保险，投标价中应已包含相关费用，结算时不予调整；6变更管理任何工程变更（包括发包人、监理和设计等各方提出的变更要求引起的施工图设计变更）均应得到发包人的批准并由监理工程师签发工程变更令之后方可生效。任何违反上述规定的工程变更，承包人不得在工程施工中实施。当发生变更，发包人同意调整合同价款时，承包人应按照经招标人批准的变更施工图设计文件立即进行工程变更价款预算编制。除非另有明确规定，工程变更价款调整仅限于调整工程变更范围内的分部分项工程费用、规费、税金，不得调整措施项目费用和其他项目费用。所有设计变更、施工方案必须按XX市政府投资项目管理条例及有关规定在7个工作日内完成申报并上报监理单位，过期不予签认。7承包人必须配备必要的交通工具和检测设备，并要求在现场配备一辆自用交通工具，不得与其他工程项目共用。8、投标人中标后，未经发包人同意不得更换项目管理班子成员。否则，中标人将承担一切违约责任，如必须更换，须取得发包人同意，并罚款10万元。项目经理与技术负责人必须常驻工地，有事外出须向发包人和监理工程师请假。项目经理和技术负责人不得无故缺席工地例会，每缺席一次处以2000元的罚款。项目经理和技术负责人在整个施工阶段不在岗时间累计超过10个日历天，发包人和监理工程师有权要求项目经理和技术负责人退场，并作为企业不良记录向建设主管部门通报。承包人重新选派的项目经理和技术负责人资质不得低于招标文件的要求。9、监理工程师在发现工程存在质量，安全等问题，下发监理工程师通知。承包人收到监理工程师通知后，必须按照监理工程师通知要求的期限进行整改。整改后经监理工程师验收，仍不合格的，每次罚款人民币2000元；承包人逾期整改的，每次罚款人民币5000元；承包人拒不整改的，每次罚款20000元。承包人的罚款并不免除承包人的继续整改以及其他相关责任，对发包人造成损失的，由承包人承担。以上费用在承包人当月应得工程款中扣除。10、对履约评价为良好及以上等级的，建设单位可给予施工单位工程中标价115的奖励，给予监理单位监理酬金12的奖励。31对履约评价为良好及以上等级，且取得市级工程质量奖项的，建设单位可在履约评价奖励基础上给施工单位追加工程中标价115的奖励，监理单位监理酬金12的奖励。合同通用条件32合同通用条件合同通用条件是作为格式文件规定的工程通用的合同条件。合同通用条件与合同专用条件一并作为完整的合同条件，当合同专用条件与合同通用条件之间有不符之处，以合同专用条件为准。合同通用条件中的斜体字条款在合同专用条件中有进一步的阐述。应按照同一编号的条款一起阅读和理解。定义和解释定义11在本合同中，下列名词或术语，除文中另有要求和说明外，应具有本条所指的含义A“发包人”指本合同条件指名的执行本建设项目投资计划的单位，或其他指定的负责管理本建设项目的代表机构。本合同的发包人（发包人）是XX市土地投资开发中心。（）“项目主任”指发包人派驻施工现场履行合同的代表。（）“承包人”指其投标文件已为发包人所接受，并与发包人签订了合同协议书承建本合同工程的单位，以及取得该当事人（单位）资格的合法继承人（单位）。（）“指定承包人”指与发包人签订了合同协议书承建本项目其他工程的单位，以及取得该当事人（单位）资格的合法继承人（单位）。（）“分包人”指承包人报经监理工程师审查并取得发包人批准已分包了本合同工程一部分的单位，以及取得该当事人（单位）资格的合法继承人（单位）。（）“指定分包人”指为了履行合同中以暂定金额或预留金支付的实施工程或供应货物、设备、材料或提供服务，凡是已由或将由发包人指定的分包人，以及取得该当事人（单位）资格的合法继承人（单位）。33（）“监理工程师”指发包人为本合同目的委托或指定的承担本合同工程监理工作的单位或个人，并在本合同条件第部分指名。（）“监理工程师代表”指由监理工程师根据第22款规定，指派常驻现场的某个人。（）“项目经理”指由承包人书面委派常驻现场负责执行本合同和本管理合同工程的代表。（）“项目技术负责人”指由承包人书面委派常驻现场负责管理本合同工程的总工程师或技术总负责人。B（）“合同”指合同条件（第和第部份）、技术规范、图纸、工程量清单、投标文件、中标通知书、合同协议书以及构成合同组成部分的其他文件。（）“规范”指合同中包括的本合同工程的技术规范和根据第51条规定所作的或由承包人提交并经监理工程师批准的对技术规范的任何修改或补充。（）“图纸”指监理工程师按本合同规定向承包人提供的全部设计图纸、计算书和性质类似的技术资料，以及监理工程师签署的变更设计图纸，或由承包人提交并经监理工程师批准的所有图纸、计算书和其它性质类似的技术资料。（）“工程量清单”指投标文件中已标价的工程量清单。（）“投标文件”指承包人按照合同规定为实施并完成本合同工程及其缺陷的修复而向发包人提交的，并为中标通知书所接受的投标文件及报价。（）“中标通知书”指发包人对投标文件的正式接受函件。（）“合同协议书”指第91款所指的合同协议书。（）“投标函附件”指构成投标文件的附件。C（）“开工期”指投标书附件中规定的开工期限。（）“开工日期”指发包人和承包人在开工期限内约定的、在开工通知书写明的日期。（）“竣工日期”指实质上完成本合同工程或其某区段或某单项工程施工并合格地通过竣工验收的承包人提出申请竣工验收的日期，竣工验收合格后这一日期在发给的交接证书上写明。34（）“工期”指本合同工程或其某区段或某单项工程从开工至竣工时间，从开工通知书写明的日期算起至交接证书上写明的竣工日期止。（V）“履约期”指发包人和承包人就本工程实施和竣工后继续履行合同而约定的期限，其开始日期从合同协议书约定的合同生效日起到工程保修书约定的保修金退还之日止。（VI）履约证书指承包人在履约期内完成合同工程及合同约定的义务后得到的履约证明。D（）“交接证书”指本合同工程或合同工程中规定有单独工期的区段或单项工程竣工后，根据第481、482款规定签发的证书。E（）“合同价格”指在中标通知书中写明的、承包人按合同规定实施和完成本合同工程及其缺陷的修复应得到的支付价款总额。（）“保修金”指发包人根据第603款扣留的款额。（）“预留金”指发包人为可能发生的工程量变更而预留的金额。（）“暂定金额”是指在工程量清单中以此名称标明的对因在招标时设计深度不详实或达不到一定深度或需进行二次设计的某专项工程的估价。（）“暂定价”是指发包人为便于投标报价所给定的某项材料、设备和器具的暂定价格。F（）“工程”指永久工程和临时工程，或视具体情况指两者中的任何一个。（）“永久工程”指根据合同规定应实施的永久性工程（包括下文所指的设备）。（）“临时工程”指在实施和完成本合同工程及其缺陷的修复过程中所需的各种临时性工程（不包括下文所指的承包人装备）。（）“建设项目工程”指一个建设项目的全部工程，它可由一个或若干个合同工程组成。（）“合同工程”指本合同范围内的全部工程。（）“区段工程”指合同工程范围内，合同规定或能单独发挥效益的某一区段的全部工程。（）“单项工程”指合同工程范围内，合同规定或能单独发挥效益的某一独立的单项工程。35（）“设备”指预定构成或构成永久工程的一部份的机械、仪器、装置以及诸如此类的设备。（）“承包人装备”指属承包人所有（或租赁）的、为了实施和完成本合同及其缺陷修复所需的机械、器具或物品。（）“现场”指由发包人提供的本合同工程实施所在地的场所，及在合同中具体指定构成现场一部份的其他场所。（）“永久占地”指为实施本合同工程而需要的一切永久占用的土地。（）“临时占地”指为实施本合同工程而需要的一切临时占用土地，包括施工所用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道，以及生产、生活等临时设施用地等。G（）“费用”指承包人现场内外已发生或将要发生的合理支出，包括管理费和其他类似的支出，但不包括利润。（）“天”指日历日，“年”、“月”、“日”按公历计算。（）“国家”指中华人民共和国。（）“当地”指本合同工程所在地及其附近。（）“书面”指手书、打字或印刷的通信函电，包括电报、电传和传真。标题和边注12本合同条件中标题和边注不应视为本合同的部分，在合同条件或合同本身的解释中也不应考虑这些标题和边注。书面通知13除另有规定外，在合同中凡是任何单位或个人发出或发布的任何通知，表示同意、批准、确认、否定、任命、证明、决定、要求和意见等均应是书面的，都不应被无理扣压或拖延。收件方应在回执上签署姓名和收到时间。工程管理人员监理工程师21A监理工程师必须履行合同规定的职责。的职责和权B监理工程师可以行使合同规定的或合同必然暗示的职权。监理工程师限已经行使了上述职权，都应认为已从发包人处取得了必要的批准。36C除在合同中有明确的规定外，监理工程师无权解除合同规定的承包人的任何义务。D监理工程师在行使按合同通用条件规定的下述职权之前，应先取得发包人的书面批准；1发布开工令、停工令、复工令，如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向发包人做出书面报告。2向设计单位提出建议且提出的建议可能会提高工程造价，或者延误工期时。3向承包人提出建议，但拟提出的建议可能会提高工程造价，或者延误工期时。4对合同规定的承包人义务进行变更。5行使索赔权利。E工程任何形式、质量、数量和内容上的变动，尽管以上规定的权限要获得批准，但当监理工程师认为出现了危及人身安全、财产威胁和立即影响工程安危的紧急情况时，在不解除合同规定的承包人的任何义务和责任的情况下，监理工程师可以指令承包人实施上述此类工作。监理工程师22监理工程师代表应由监理工程师任命，并对监理工程师负责。监理工程代表师代表履行和行使监理工程师委托给他的职责与职权。监理工程师23监理工程师代表根据上述的委托向承包人发出的任何函电等，都与由监权限的委托理工程师发出的同等有效，但是A监理工程师代表如对任何工作、材料或设备未加反对，应不影响监理工程师对上述问题的否定和给予指令去纠正的权力。B承包人对监理工程师代表的所来函电如有疑问，他可将该疑问提交监理工程师，而监理工程师应对上述函电内容做出确认、否定或改变。助理的任命24监理工程师可以任命一定数量的人员协助监理工程师代表完成第22款规定的监理工程师代表的任务。监理工程师或监理工程师代表应将上述人员37的姓名、职权和权限范围通知承包人。上述助理无权向承包人签发指令，除非此类指令是他们为履行其本身职责和按合同规定验收材料设备或操作工艺等所必需的，他们为此目的而发出的任何指令均应视为是监理工程师代表发出的。书面指令25监理工程师发出的指令应是书面的，由于某种原因，监理工程师可以发出口头指令，承包人必须执行口头指令，但事后监理工程师应以书面确认上述口头指令。如果承包人在监理工程师发出口头指令的3天内，未收到监理工程师的上述书面确认，他应立即以书面形式要求监理工程师确认上述口头指令。如监理工程师在收到承包人的书面要求3天之内没有以书面形式驳回上述确认，则该口头指令应认为已被监理工程师书面确认。本款的规定同样地适用于监理工程师代表发出的指令，并适用于根据24款规定任命的监理工程师或监理工程师代表的助理发出的指令。监理工程师26监理工程师在按本合同要求作出决定、表示满意或批准，或确定价值，或秉公办事处理涉及发包人和承包人的权利和义务事项以行使本身的职权时，应该根据合同条款规定，考虑各种情况，实事求是和公正地作出判断并接受检查。如发现有不当之处，应进行修正。项目主任27项目主任为发包人派驻施工现场履行合同的代表。项目主任的职权1对工程设计变更的审批权；2承包人