变电所安装专业分包合同.doc

汉中站改扩建工程HZS-1标段10/0.4kV变电所安装工程 专业分包合同合同编号：DJ-ZY-20120801工程名称： 发 包 人： 承 包 人： 日 期：2012年8月1日 第一部分 协议书 发包人(甲方)： 承包人(乙方)： 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人双方就 事项经协商达成一致，订立本合同。一、承包人安全及施工资质情况安全生产许可证号码： 发证机关： 复审时间及有效期： 资质证书号码： 发证机关： 资质专业及等级： 二、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程规模： 三、承包方式、承包范围及合同价款1、承包方式：专业承包。2、项目承包范围： 。3、工作内容：。4、本工程合同价款总额为￥ 元，人民币大写： 。本合同为总价包干合同。其中：安全文明施工费￥ 元，人民币大写：。四、工期开工时间： 总工期为： 日历天。总工期保证在合同约定工期范围内。各阶段节点工期按发包人编制的施工组织设计要求的时间进行控制。五、质量标准工程质量标准： 验收一次性合格 工程创优目标： / 六、其他管理标准安全管理标准： 文明施工标准： 七、组成本合同的文件及优先解释顺序合同文件互相解释，互为说明。除本合同专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：1、本合同协议书；2、本合同专用条款；3、本合同通用条款；4、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件；5、合同履行过程中，双协商一致的其它书面文件。八、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。九、承包人向发包人承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第三条约定的项目(以下简称为“工程项目”)，并在质量保修期内承担保修责任。十、发包人向承包人承诺，按照合同约定的方式，完成相应的协调和配合工作。十一、承包人向发包人承诺，履行总包合同中与工程项目有关的发包人的所有义务，并与发包人承担履行工程项目合同以及确保工程项目质量的连带责任。十二、合同生效与终止合同订立时间： 年 月 日；合同订立地点： 。本合同双方约定 双方签字并盖章 后生效。发包人承包人履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，总包合同终止后即告终止.发包人（签章）： 承包人（签章）：法定代表人或 法定代表人或 委托代理人： 委托代理人： 开户银行名称： 开户银行名称： 账户名称： 银行帐号： 银行帐号：联系人： 联系人： 电 话： 电 话：日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日 39 / 38第二部分 通用条款一、词语定义及合同文件1. 词语定义 下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条款所赋予的定义： 1.1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于工程项目的条款。 1.2专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。 1.3发包方：指在总包合同协议书中约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。 1.4发包人：指在总包合同协议书中约定的，被发包方接受的具有工程施工总承包主体资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。 1.5承包人：指在本标段分包合同协议书中约定的，被发包人接受的具有承揽该工程项目资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。 1.6总包工程：指由发包人和发包方在总包合同协议书中约定的承包范围内的工程。 1.7工程项目：指由发包人和承包人在本合同协议书中约定的本标段承包范围内的工程。 1.8工程师：指在总包合同中约定的由工程监理单位委派的工程师或发包方指定的履行总包合同的代表，其具体身份和职权由发包人和发包方在总包合同专用条款中约定。1.9项目经理：指发包人在本合同专用条款中指定的负责工程项目施工管理、履行总包合同（与本标段相关部分）及本合同的代表。1.10工程项目经理：指由承包人在本标段分包合同专用条款中指定的负责施工管理和履行本标段分包合同的代表。 1.11总包合同：指发包人与发包方之间签订的施工总承包合同，由协议书、通用条款和专用条款组成。 1.12总包合同条款：指发包人和发包方协商一致的合同条款。 1.13本标段分包合同：指发包人和承包人之间签订的本标段分包合同，由协议书、通用条款和专用条款组成。 1.14工程建设标准：指与工程项目相关的工程建设标准，以及经发包人确认的，对工程建设标准进行的任何修改或增补。 1.15图纸：指由发包人提供的符合总包合同要求及本标段分包合同需要的所有图纸、计算书、配套说明以及相关的技术资料。 1.16报价书：指由承包人根据本标段合同的规定，为完成工程项目，向发包人提出的本标段合同报价。在发包人采用招标方式确定承包人时，该报价书应与中标通知书中的中标价格一致。 1.17中标通知书：指由发包人发出的确定承包人中标的通知。 1.18开工日期：指发包人和承包人在本合同协议书中约定的，承包人开始施工的绝对或相对的日期。 1.19竣工日期：指发包人和承包人在本合同协议书中约定的，承包人完成工程项目的绝对或相对的日期。 1.20合同价款：指发包人与承包人在本合同协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同完成合同范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。 1.21追加合同价款：指在本标段分包合同履行过程中发生需要增加合同款项的情况，经发包人确认后，按双方约定的计算合同价款的方法增加的合同价款。 1.22施工场地：指由发包人提供的用于工程项目施工的场所， 以及发包人在现场总平面图中具体指定的供承包人施工使用的任何其他场所。 l.23书面形式：指本标段分包合同、信件和数据电文(包括电报、电传、传真)可以有形地表现所载内容的形式。 1.24违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定内容，所应承担的责任。 1.25索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求。 1.26不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。 1.27小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算(不扣除休息时间)；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的， 以休息日或节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。2. 合同文件及解释顺序 2.1合同文件应能互相解释，互为说明。除本合同专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：2.1.1、本合同协议书；2.1.2、本合同专用条款；2.1.3、本合同通用条款；2.1.4、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件；2.1.5、合同履行过程中，双协商一致的其它书面文件。 2.2当合同文件内容出现含糊不清或不相一致时，应在不影响工程正常进行的情况下，由承包人和发包人协商解决。双方协商不成时，按本合同通用条款第30条关于争议的约定处理。3. 适用的工程建设标准 双方在本合同专用条款内约定适用的工程建设标准的名称；本合同专用条款没有具体约定的，应使用总包合同中所规定的与工程项目有关的工程建设标准。 本合同中没有相应工程建设标准的，应由发包人按照本合同专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包人确认后执行。4. 图纸发包人应按照本合同专用条款约定的日期和套数，向承包人提供图纸。承包人需要增加约定以外图纸套数的，由承包人自行复制；承包人应负责工程项目范围内图纸的保密工作，承包人的保密义务在本标段分包合同终止后，应当继续履行。二、双方一般权利和义务5. 总包合同 5.1承包人对总包工程的了解 发包人应提供总包合同(有关承包工程的价格内容除外)供承包人查阅。当承包人要求时，发包人应向承包人提供一份总包合同(有关承包工程的价格内容除外)的副本或复印件。承包人应全面了解总包合同的各项规定(有关承包工程的价格内容除外)。 5.2承包人对有关工程项目的责任 除本合同条款另有约定，承包人应履行并承担总包合同中与工程项目有关的发包人的所有义务与责任，同时应避免因承包人自身行为或疏漏造成发包人违反总包合同中约定的发包人义务的情况发生。 5.3承包人与发包人的关系 承包人须服从发包人转发的发包方或工程师与工程项目有关的指令。未经发包人允许，承包人不得以任何理由与发包方或工程师发生直接工作联系，承包人不得直接致函发包方或工程师，也不得直接接受发包方或工程师的指令。如承包人与发包方或工程师发生直接工作联系，将被视为违约，并承担违约责任。6. 指令和决定 6.1发包人指令 就工程项目范围内的有关工作，发包人随时可以向承包人发出合理指令，承包人应执行发包人根据本标段分包合同所发出的所有指令。承包人拒不执行指令，发包人可委托其他施工单位完成该指令事项，发生的费用从应付给承包人的相应款项中扣除。7. 项目经理 7.1项目经理的姓名、职称在本合同专用条款内写明。 7.2项目经理可授权具体的管理人员行使自己的部分权利，并在认为有必要时可撤回授权，授权和撤回授权以书面形式通知承包人，委派书及撤回通知作为本标段分包合同的附件。 7.3发包人所发出的指令、通知，由项目经理(或其授权人)签字后，以书面形式交给承包人，工程项目经理在回执上签署自己的姓名及收到时间后生效。确有必要时，项目经理可发出口头指令，并给予书面确认。项目经理未予书面确认的，承包人应于发包人发出口头指令后7天内提出书面确认要求。承包人认为发包人指令不合理，应在收到指令后24小时内提出书面申告，发包人在收到承包人申告后作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。紧急情况下，项目经理可发出要求承包人立即执行的指令，承包人必须立即执行。 7.4发包人如更换项目经理，后任继续行使前任的职权，履行前任的义务。8. 工程项目经理 8.1工程项目经理的姓名、职称在本合同专用条款内写明。 8.2承包人依据合同发出的请求和通知，以书面形式由工程项目经理签字后送交项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到的时间后生效。 8.3工程项目经理按项目经理批准的施工组织设计(或施工方案)和依据本标段分包合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与项目经理取得联系时，工程项目经理应采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向项目经理送交报告。否则，由承包人承担费用，且不顺延工期。 8.4承包人如需更换工程项目经理，应至少提前7天以书面形式通知发包人，并征得发包人同意，后任继续行使前任的职权，履行前任的义务。 8.5发包人认为承包人的工程项目经理不称职时，可向承包人发出更换工程项目经理的指令，承包人需无条件执行。9. 发包人的工作 9.1发包人应按本合同专用条款约定的内容和时间，一次或分阶段完成下列工作：9.1.1按本合同专用条款约定的时间，组织承包人参加发包人组织的图纸会审，向承包人进行设计图纸交底。9.1.2负责对合同的执行情况、工程进度、安全、质量、文明施工和资金使用情况进行检查监督，对已完工程组织验收；负责设计图纸问题的处理，工程中间验收及隐蔽工程验收,协助和配合承包人解决工程中出现的问题。 9.1.3为承包人提供确保工程项目的施工所要求的施工场地和通道等，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。9.1.4 负责整个施工场地的管理工作，协调承包人与同一施工场地的其它承包人之间的交叉配合，并定期召开工程协调会议,确保承包人按照经批准的施工组织设计进行施工。9.1.5统筹安排、协调解决非承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电（仅指水源、电源引入施工现场范围内）及施工场地。9.1.6按合同约定办理验工计价手续，及时拨付和结算工程价款。9.1.7行使依照本合同约定对承包人的扣款权利时，应当采用书面方式通知承包人，承包人有相应委托权限的人员应及时签收认可，拒不签认的由发包人按扣款额的两倍直接从工程款中扣除。9.1.8承包人按约定完成合同内容，必须由发包人或施工场地内的第三方进行配合时，发包人应配合承包人工作或确保承包人获得该第三方的配合。9.1.9其它发包人应当承担的义务9.2发包人未履行前款各项义务，导致工期延误的，顺延延误的工期。10. 承包人的工作 10.1承包人应按本合同专用条款约定的内容和时间，完成下列工作：10.1.1严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，服从发包人安全施工管理，自备劳动保护用品，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、环卫、消防、劳动、安监等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场管理不符合规定造成的损失及各种罚款、扣款。10.1.2按工程进度计划组织配备齐全本合同范围内工作所需的除发包人供应物资外的所有劳务、机具、机械设备、材料的进出场，并负责与之相关的加工制作、运输，安装及保修保养等。承包人在审阅本标段分包合同时，或在本标段分包合同的施工中，如发现工程项目的设计或工程建设标准、技术要求存在错误、遗漏、失误或其它缺陷，应立即通知发包人。10.1.3在本合同专用条款约定的时间内，向发包人提供月度工程进度计划及相应进度统计报表。承包人不能按发包人批准的进度计划施工时，应根据发包人的要求提交一份修订的进度计划，以保证工程项目如期竣工。 10.1.4承包人应在专用条款约定的时间内，向发包人提交一份详细施工组织设计，发包人应在专用条款约定的时间内批准，承包人方可执行。10.1.5承包人承担施工过程中与自身施工有关的安全防护工作，确保达到安全标准和发包人要求；在施工中保护施工现场及周边环境，避免和减少由于施工方法不当引起对环境的污染和破坏。按照发包人的要求执行质量、环境及职业健康安全管理体系中的各项要求，保证三体系在本工程中的有效运行。10.1.6服从发包人的统筹安排，遵守发包人的各项规章管理制度，自觉接受发包人及有关部门的管理、监督和检查；接受发包人随时检查其机械设备、材料的保管和使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；承包人应与现场其他单位协调配合，照顾全局。10.1.7按照发包人要求从发包人提供的一级配电箱接口处搭接电源至机械设备处并承担电缆、二、三级配电箱等相关人工及材料费用；按照施工现场实际情况，选择离加工区最近的水源接口，由承包人负责从接口处搭接至加工区内并承担水管管道等相关人工及材料费。10.1.8按照发包人下发的安全技术交底及工期要求，保证各种机具就位、对位、调配；按统一规划堆放材料、机具，按发包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。10.1.9负责承包范围内的测量放样、定位。配合发包人常规测量、检验等相关资料的整理，负责竣工资料整理、移交，施工期间和质量保修期内的质量缺陷修复等工作内容。10.1.10承包人应允许发包人、发包方、工程师及其三方中任何一方授权的人员在工作时间内，合理进入工程项目施工场地或材料存放的地点，以及施工场地以外与本标段分包合同有关的承包人的任何工作或准备的地点，承包人应提供方便。10.1.11已竣工工程未经发包方组织验收合格之前，承包人应负责已完工程项目的成品保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在本合同专用条款内约定。 10.1.12其它承包人应当承担的义务：为驻厂监造人员提供条件。 10.2承包人未履行合同约定的各项工作内容和义务，造成发包人损失的，承包人赔偿发包人有关损失。11. 总包合同解除 11.1如在承包人没有全面履行本标段分包合同义务之前，总包合同解除，则发包人应及时通知承包人解除本标段分包合同，承包人接到通知后应尽快撤离现场。 11.2因本合同第11.1款原因终止本标段分包合同，承包人可以得到：已竣工程价款、二次搬运费的补偿。如本合同第11.1款约定的总包合同终止是因为承包人的严重违约，则承包人赔偿因此给发包人造成的一切损失。 11.3在本合同第11.1款解除本标段分包合同的情况下，承包人经发包人同意为工程项目已采购或已运至施工场地的材料设备，应由发包人接收，由发包人按本合同专用条款约定的价格支付给承包人。12. 转包与再分包 12.1未经发包人同意，承包人不得将其承包的工程项目转包给他人，也不得将其承包的工程项目的全部或部分再分包给他人。否则将被视为承包人违约，并承担违约责任。三、工期13. 开工与延期开工 13.1承包人应当按照本合同协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于本合同协议书约定的开工日期前5天，以书面形式向发包人提出延期开工的理由。发包人应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人。发包人在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。发包人不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。13.2因发包人原因不能按照本合同协议书约定的开工日期开工，项目经理应以书面形式通知承包人，推迟开工日期，工期相应顺延。14. 工期延误 14.1因下列原因之一造成工程项目工期延误，经项目经理书面确认，工期相应顺延： 14.1.1发包人根据总包合同从工程师处获得与本标段分包合同相关的竣工时间延长； 14.1.2发包人未按本合同专用条款的约定提供图纸、开工条件、设备设施、施工场地； 14.1.3非承包人原因的工程项目范围内的工程变更及工程量增加； 14.1.4不可抗力的原因； 14.1.5发包人同意工期顺延的其他情况。14.2承包人应在14.1款约定情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向发包人提出报告。14.3如因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工期顺延。在正式开工前七日内，发包人应以书面形式通知承包人进场施工时间，承包人在进场前视为无费用发生，发包人不接受承包人以此为理由的任何索赔。14.4无论在任何情况下，承包人一旦收到发包人或授权代表或监理工程师的指令，则必须立即执行，而不得以价格未确定等任何理由而拒绝或拖延施工。否则，工期延误由承包人负责。15. 暂停施工 15.l发包人认为确有必要暂停施工时，应以书面形式向承包人发出暂停施工指令，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。承包人停工和复工程序以及暂停施工所发生的费用，应按总包合同相应条款及时上报发包人，发包人应及时上报发包方，待该项索赔成立并得到索赔款后，发包人应支付承包人有关费用。16. 工程竣工 16.1承包人应按照本合同协议书约定的竣工日期或发包人同意顺延的工期竣工。 16.2因承包人原因不能按照本合同协议书约定的竣工日期或发包人同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。 16.3提前竣工程序按总包合同相应条款履行。四、质量与安全文明施工17. 质量检查与验收 17.1工程项目质量应达到本合同协议书和本合同专用条款约定的工程质量标准，质量评定标准按照总包合同相应条款履行。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人应承担违约责任，违约金计算方法或额度在本合同专用条款内约定。 17.2双方对工程质量的争议，按照总包合同相应的条款履行。 17.3工程项目的检查、验收及工程试车等，按照总包合同相应的条款履行。承包人应就工程项目向发包人承担总包合同约定的发包人应承担的义务，承担由于自身原因造成的质量责任和因此发生的费用。17.4承包人应允许并配合发包人或工程师进入承包人施工场地检查工程质量。17.5承包人应确保所完成工程的施工质量符合本合同约定的质量标准，并满足发包人创优规划要求，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。如因承包人原因达不到合同规定的质量验收标准时，承包人应在发包人规定的时间内无偿返工，返工后仍达不到质量标准的，由承包人承担违约责任。17.6承包人必须服从发包人的质量监督与管理，执行发包人制定的各种质量控制措施。严格按国家规范、设计图纸及发包人下达的技术交底施工，并随时接受发包方、监理单位及发包人相关部门检查。17.7隐蔽工程或者中间验收部分，承包人应积极进行自检。自检合格后应及时通知发包人验收，验收合格并得到发包人许可后方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人应在发包人限定时间内进行整改，并承担由此引起的工期延误和发生的整改费用。17.8承包人应参加发包人或发包方按照国家工程竣工验收有关规定组织有关单位进行的工程竣工验收，对于验收中提出的属于承包人承包范围的修改意见，承包人应按要求修改，并承担自身原因造成的修改费用。18. 安全施工18.1承包人应严格遵守工程建设安全生产有关管理规定和发包人的各项安全生产规章制度。严格按照安全标准组织施工，并随时接受发包人、发包方、监理单位及行业安全检查人员的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由承包人自行承担并赔偿因此给发包人带来的一切经济损失。18.2发包人应组织承包人对其在施工场地的工作人员进行安全教育，承包人要定期组织施工场地的工作人员进行安全学习，并对他们的安全负责，不得违反安全管理规定进行施工。发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。18.3承包人应建立安全生产保障体系，并按照建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法要求配备足够数量的专兼职安全员。18.4承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道等施工场地涉及危险地区或需要安全防护措施施工时，施工开始前承包人应向发包人提出安全防护措施，经发包人批准后实施，并承担由此发生的一切费用。18.5实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前10天以书面形式通知发包人，并提出相应的安全防护措施，经工程发包人认可后实施。18.6负责施工过程中的行车、高压线防护、临边、四口防护、交叉、高处作业等的安全防护及围档的搭拆工作。进行与自身施工有关的安全防护工作，确保达到安全标准和发包人要求。18.7按照发包人要求在每个生产班组或作业点、每道生产工序必须设置1名群众安全生产监督员。19. 文明施工19.1承包人在组织施工时，必须严格执行国家、工程所在地以及发包人关于文明施工的各项管理规定，在设施投入、现场布置、人员管理等方面要符合发包人形象管理的要求。19.2承包人应按照发包人要求建立健全工地有关文明施工、消防保卫、环保卫生、料具管理和环境保护等方面的管理规章制度，同时必须按照要求，采取有效的防扰民、防噪声、防空气污染、防道路遗洒和垃圾清运等措施。19.3承包人应对施工现场场容、场貌予以保持、维护，工地使用的建筑材料及周转材料，应按规定码放整齐，严格实行标识制度。对建筑垃圾和生活垃圾，应及时清运到现场指定地点并外运。确保施工现场整洁、做到工完料尽场清，道路通畅。19.4承包人作业人员必须遵纪守法，举止文明、行为规范，不打架、不酗酒、不聚赌、不偷盗、不传播淫秽物品，禁止非承包人人员在工地留宿。否则由此造成的一切损失和费用均由承包方自负。19.5承包人应认真执行食品卫生安全的有关规定，搞好食堂卫生，减少疾病，防止中毒事件发生。施工人员宿舍要求卫生整洁，严禁随意拉扯电线，冬季取暖严防工人煤气中毒。19.6参加施工人员的服装、安全帽统一由发包人配发，过程中发生损坏以旧换新（人为损坏除外），施工完毕退还发包人，如有丢失承包人按其原价进行赔偿。20. 事故处理20.1因承包人违反工程建设安全生产有关管理规定，未严格按安全标准进行施工，发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按国家有关规定立即上报地方政府有关部门并报告发包人，同时按国家、地方有关法律、行政法规对事故进行处理。20.2如因发包人违反工程建设安全生产有关管理规定要求承包人进行施工，而发生安全事故的，由发包人按国家有关规定对事故进行处理。20.3承包人和发包人对事故责任有争议时，应按相关规定处理。五、合同价款与支付21. 合同价款及调整 21.1招标工程的合同价款由发包人与承包人依据中标通知书中的中标价格在本合同协议书内约定。21.2双方在本合同专用条款内约定合同价款支付方式及包含风险范围和风险费用，在约定的风险范围内合同价款不再调整，风险范围以外的合同价款调整方法，应当在专用条款内约定。21.3当月完成工程量以每月发包人相关人员审核签字后的工程量为准。 21.4本标段分包合同价款与总包合同相应部分价款无任何关系。22. 工程量的确认 22.1承包人应按本合同专用条款约定的时间向发包人提交已完工程量报告，发包人接到报告后自行按设计图纸计量。发包人在自行计量前应通知承包人，承包人为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量，发包人自行计量结果有效，并作为工程价款支付的依据。 22.2承包人未按本合同专用条款约定的时间向发包人提交已完工程量报告，或其所提交的报告不符合发包人要求且未做整改的，发包人不予计量。 22.3对承包人自行超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包人不予计量。23. 合同价款的支付23.1在确认计量结果后，发包人应按专用条款约定的时间和方式，向承包人支付工程款(进度款)。23.2发包人超过约定的支付时间不支付工程进度款，承包人可向发包人发出要求付款的通知。六、工程变更24. 工程变更 24.1承包人应根据以下指令，以更改、增补或省略的方式对工程项目进行变更： 24.1.1工程师根据总包合同做出的变更指令。该变更指令由工程师做出并经发包人确认后通知承包人； 24.1.2除上述24.1.1项以外的发包人做出的变更指令。 24.2承包人不执行从发包方或工程师处直接收到的未经发包人确认的有关工程项目变更的指令。如承包人直接收到此类变更指令，应立即通知项目经理并向项目经理提供一份该直接指令的复印件。等待项目经理对该指令的处理意见。七、竣工验收及结算25. 竣工验收 25.1工程项目具备竣工验收条件的，承包人应向发包人提供完整的竣工资料及竣工验收报告。双方约定由承包人提供竣工图的，应在专用条款内约定提交日期和份数。 25.2发包人应在收到承包人提供的竣工验收报告之日起3日内通知发包方进行验收，承包人应配合发包方进行验收。 25.3工程项目竣工验收未能通过且属于承包人原因的，承包人负责修复相应缺陷并承担相应的质量责任。 25.4工程项目竣工日期为西安铁路局组织竣工验收合格之日。26. 竣工结算 26.1工程项目竣工验收报告经发包人认可后14天内，承包人向发包人递交工程项目竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照本合同协议书约定的合同价款及本合同专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。26.2发包人收到承包人递交的工程项目竣工结算报告及结算资料28天内进行核实，给予确认或者提出明确的修改意见。发包人确认竣工结算报告后向承包人支付工程项目竣工结算价款。27. 质量保修 27.1在包括工程项目的总包工程竣工交付使用后，承包人应按国家有关规定对工程项目出现的缺陷进行保修，具体保修责任同发包人与发包方签订的总包合同及质量保修书执行。八、违约、索赔及争议28. 违约 28.1当发包人不履行本标段分包合同义务或不按本标段分包合同约定履行义务的情况时，视为发包人违约。发包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。双方在本合同专用条款内约定发包人赔偿承包人损失的计算方法或发包人应当支付违约金的数额。 28.2当发生下列情况之一时，视为承包人违约： 28.2.1本合同通用条款第5.3款提到的如承包人与发包方或工程师发生直接工作联系； 28.2.2本合同通用条款第12.1款提到的未经发包人同意，承包人将其承包的工程项目转包或再分包或委外加工； 28.2.3本合同通用条款第16.2款提到的因承包人原因不能按照本合同协议书约定的竣工日期或发包人同意顺延的工期竣工的；28.2.4本合同通用条款第17.1款提到的因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准；28.2.5承包人不执行发包人的指令或违反发包人关于现场管理的相关规定办法的； 28.2.6承包人不履行本标段分包合同义务或不按本标段分包合同约定履行义务的其他情况。 28.3承包人承担违约责任，赔偿因其违约给发包人造成的经济损失。双方在本合同专用条款内约定承包人赔偿发包人损失的计算方法或承包人应当支付违约金的数额。 28.4承包人违反本合同可能产生的后果 如承包人有违反本标段分包合同的行为，承包人应保障发包人免于承担因此违约造成的工期延误、质量缺陷、安全责任等经济损失及根据总包合同发包人将负责的任何赔偿费，在此情况下，发包人可从本应支付承包人的任何价款中扣除此笔经济损失及赔偿费，并且不排除采用其它补救方法的可能。29. 索赔 29.1当一方向另一方提出索赔时，要有正当的索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。 29.2发包人根据总包合同的约定向工程师递交任何索赔意向通知或其它资料，要求承包人协助时，承包人应就工程项目方面的情况，以书面形式向发包人发出相关通知或其它资料以及保持并出示同期施工记录，以便发包人能遵守总包合同有关索赔的约定。 承包人未积极配合，使得发包人涉及到工程项目的索赔未获成功，则发包人可在按本标段分包合同约定应支付给承包人的金额中扣除上述本应获得的索赔款项中适当比例的部分。30. 争议30.1发包人和承包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定向发包人所在地人民法院提起诉讼。 30.2发生争议后，除非出现下列情况，双方应继续履行合同，保持工程项目施工连续，保护好已竣工程： 30.2.1单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工； 30.2.2调解要求停止施工，且为双方接受； 30.2.3法院要求停止施工。九、保障、保险及担保31. 保障 31.1除应由发包人承担的风险外，承包人应保障发包人免于承受在工程项目施工过程中及修补缺陷引起的下列损失、索赔及与此有关的索赔、诉讼、损害赔偿： 31.1.1人员的伤亡； 31.1.2工程项目以外的任何财产的损失或损害。 上列损失应由造成损失的责任方承担。32. 保险32.1发包人按照国家及当地行政主管部门规定为本项目人员办理建筑工程意外死亡险。32.2运至施工场地用于施工的发包人提供的材料和待安装设备，由发包人办理或获得保险，且不需承包人支付保险费用。32.3承包人按国家及当地行政主管部门相关规定，为施工场地内自有人员和施工机械设备办理相关保险，支付保险费用。33. 担保 33.1如本标段分包合同要求发包人向承包人提供支付担保时，发包人应与承包人协商担保方式和担保额度，在本合同专用条款内约定。 33.2如本标段分包合同要求承包人向发包人提供履约担保时，承包人应与发包人协商担保方式和担保额度，在本合同专用条款内约定。十、其他34. 材料设备供应 34.1总包合同约定就本标段工程项目部分由发包方供应的材料设备，视为发包人供应的材料设备。34.2承包人自行采购的各类物资和设备在使用前应向发包人提供物资生产厂家的生产许可证和产品合格证明，并征得发包人的许可。因承包人使用自行采购物资造成质量不合格的，发包人将不予返还相应履约保证金，承包人负责返工直至达到发包人的要求，并赔偿发包人因此所受的一切损失。34.3发包人对承包人自行采购的物资有权进行抽样调查，若质量达不到合格要求，发包人有权要求承包人停止使用不合格物资，发包人将不予返还相应履约保证金，因此造成的损失由承包人承担并赔偿发包人所受的一切损失。35. 文物和地下障碍物本合同不涉及。36. 不可抗力 36.1不可抗力包括的范围以及事件处理同总包合同相应条款。 36.2不可抗力事件发生涉及承包人的，承包人应立即通知发包人，在力所能及的条件下，迅速采取措施，尽力减少损失。 36.3承包人承担自身的人员和财产的损失。 36.4因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除延迟履行方的相应责任。37. 本标段分包合同解除 37.1发包人和承包人协商一致，可以解除本标段分包合同。37.2未经发包人同意，承包人再采购或转包其承包的工程，发包人有权解除合同。37.3 如承包人违反34条约定且拒绝更换或返工的，发包人有权解除合同。 37.4有下列情形之一的，发包人承包人可以解除合同： 37.4.1因不可抗力导致合同无法履行； 37.4.2因一方违约(包括因发包人原因造成工程停建或缓建)导致合同无法履行。 37.5本标段分包合同解除程序以及善后处理均按总包合同相应条款履行。 37.6本标段分包合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算条款的效力。38. 合同生效与终止 38.1发包人承包人在本合同协议书中约定合同生效方式。 38.2发包人承包人履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包人向发包人交付竣工的工程项目后，本合同保修条款继续有效外，其余条款即告终止。 38.3本标段分包合同的权利义务终止后，发包人、承包人均应遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。39. 合同份数 39.1本合同正本两份，具有同等效力，由发包人承包人分别保存一份。 39.2本合同副本份数，由双方根据需要在本合同专用条款内约定。40. 补充条款双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对本合同通用条款内容具体化、补充或修改，在本合同专用条款内约定。第三部分 专用条款一、词语定义及合同文件1.词语定义见通用条款2.合同文件及解释顺序合同文件及解释顺序：（1）本合同协议书；（2）本合同专用条款；（3）本合同通用条款；（4）本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件；（5）合同履行过程中，双协商一致的其它书面文件。3.适用的工程建设标准 3.1本工程项目适用的工程建设标准: 国家现行的国家标准或者行业标准，行业标准高于国家标准的，执行行业标准，以上标准都以最新版本为准。发包人不提供以上标准规范。除以上工程建设标准以外，总包合同中约定的与工程项目相关的工程标准均适用于本工程项目。3.2发包人向承包人提出施工技术要求的内容和时间： 具体时间发包人书面通知 。3.3承包人向发包人提出相应的施工工艺的时间： 具体时间按发包人要求执行 。4.图纸 4.1发包人向承包人提供图纸的日期： 合同签订之日 ；发包人向承包人提供图纸的套数： 壹 套，承包人需要的其它图纸承包人自行复制。4.2发包人委托承包人进行深化施工图设计的委托范围及费用承担：均由承包人承担 ；4.3复制、重新绘制、翻译、购买标准图纸的责任和费用承担：均由承包人承担；使用国外图纸的要求及费用承担： 无。若发生另行协商。二、双方一般权利和义务5.项目经理姓名: 牛震 职称： 工程师 。6.工程项目经理姓名: 郭小东 职称： 工程师 。7.发包人的工作7.1发包人应完成下列工作:7.1.1向承包人提供水源、电源、材料堆放场地的时间： 以开工日期为准 。7.1.2组织承包人参加发包人会审图纸的时间 待发包人通知 ；向承包人进行设计图纸交底的时间： 待发包人通知 。7.1.3双方约定发包人应做的其他工作： / 8.承包人的工作8.1承包人应完成下列工作：8.1.1承包人应在本合同签订生效后 5天内向项目经理提交工程项目总体进度计划。承包人向发包人提交月度、周工程进度计划及相应的进度统计报表时间为： 签订合同后3天 。8.1.2向发包人提交施工组织设计的时间： 签订合同后3天 。8.1.3已竣工工程成品保护的特殊要求及费用承担： 承包人承担 。8.1.4双方约定承包人应做的其它工作： / 。三、工期一般情况下工程项目完工日期不变，特殊情况经发包人同意可推迟完工日期，但不计工期调整所发生的费用。如建设工期需要提前竣工时，发包人应采取积极的赶工措施，满足工期提前的要求，且不计赶工措施费用。9.工期延误91双方约定工期顺延的其他情况：9.1.1因承包人原因造成各阶段性的工期延误，发包人有权立即采取措施直至解除合同，由此造成发包人的一切责任和损失由承包人承担。四、质量与安全文明施工10.质量检查与验收标准： 工程一次验收合格 。101双方关于工程项目质量标准的约定：符合国家及铁道部最新验收规范及质量标准 。102双方关于工程项目安全标准的约定： 坚决杜绝影响列车运行的事故发生、 零伤亡、杜绝轻微事故。10.3双方关于工程项目文明施工标准的约定： 符合铁道部安全文明标准工地的要求 。五、合同价款与支付11.合同价款及其调整11.1本工程合同价款采用下列第 （1） 种方式：11.1.1固定合同价款；11.1.2工程量清单综合单价。11.2本合同价款为承包人为完成本合同工作内容，履行本合同中约定的承包人的全部责任和义务所需发生的所有费用，包含但不限于以下内容：11.2.1工程所需的除发包人供应材料设备外的全部人工费、材料费、机械费。11.2.2在承包范围内原材采购（发包人供应材料外）、加工制作、检测试验、保管（含发包人供应材料）、运输、现场安装。11.2.3发包人供应材料运到现场后的卸车、运输及保管费，材料的场内二次或多次水平、垂直倒运费。11.2.4包含因季节性施工、夜间施工、既有线施工、上级相关检查及工地活动所引起的降效费、窝工费、抢工费及相关技术措施费、组织措施费等。11.2.5工程现场范围内因交叉施工引起的对其他分包人的协调、配合、服务的费用。11.2.6承包人自己施工范围内的渣土、垃圾清运费用。11.2.7与本工程相关的临时设施费、安全文明施工费。11.2.8规费、管理费、利润等间接费用。11.2.9税金：本合同价款含税金为 3.4 %，如承包人向有关部门交纳了与本合同执行有关的一切税费，待工程完工验收合格后，发包人将按约定的合同价格进行结算，承包人向发包人提供有效发票；如发包人按照有关规定办理完成抵税手续，发包人将按此税率从最终结算中扣除，并向承包人提供本合同相关完税证明资料，承包人无需再行提供发票。11.2.10施工用水、用电费用总额为 合同结算额的0.5%，