幼儿园消防合同样本

建 设 施 工 合 同（正本）工程名称：消防报建工程工程地点：发 包 人：承 包 人：广州市 消防工程有限公司日 期：2011年12月6日工程合同（正本）广州市建设工程施工合同发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 广州市 消防工程有限公司 根据中华人民共和国合同法及有关规定，结合工程的具体情况，签订本合同。第一条 工程项目(一) 工程名称： (二) 工程地点： (三) 承包范围：代理取得建设工程消防设计备案、建设工程竣工验收消防备案；(四) 承包方式：合同包干价，本项目不含任何与施工相关事宜；第二条 工程造价（总包）人民币大写：玖万伍仟元正（￥95000.00元）不含税 第三条 工期（一）按定标规定，装修施工期为 自然日，自 2013 年 月 日开工至 2013 年 月 日竣工验收止，非乙方原因日期相应顺延；（注：合同含施工时，结束日期为各专业竣工日起计延长一个月）。 （二）在履约过程中，根据变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等因素所延误的工期，经甲、乙双方签证认可后调整，以此确定竣工日期。第四条 工程质量标准和保修期(一) 工程质量标准按国家现行施工验收规范 进行施工、验收。(二) 工程保修按建设部有关规定执行，系统工程保修期为一年，其中设备见说明书，保修期自竣工验收之日起计。第五条 材料设备供应(一) 工程所需 材料由乙方负责采购到现场。所采购的材料必须符合国家规定的质量标准，且经甲方确认后，方可施工。 (二) 材料设备应附有出厂合格证明。如一方对材料设备有异议，应进行检验。如检验合格，检验费用由持有异议一方负责，否则由采购方承担。第六条 工程款支付和结算(一) 合同签定时，甲方应向乙方支付预付款合同额50%【￥47500.00】元；(二) 乙方取得建设工程消防设计备案、建设工程竣工验收消防备案时，甲方应向乙方支付合同余款50%【￥ 47500.00】元；(一) 受款方式A：开户银行：广州银行珠江支行 用户名：广州市汇拓消防工程有限公司 银行帐号：2015B：财务委托人（由委托人持身份证原件及委托函）收取有效支票或款项； 第七条 双方责任(一) 甲方责任1. 办理施工报建、临时场地、占用道路等报批手续。提供本工程建设、政府等有关部门的批文复印件一套给乙方。2. 开工前 1 天完成由甲乙方和设计方参加的施工图会审。3. 审核乙方编制的工程预算计划，并在接到预算之日起六十天内回复乙方，以此审定的工程预算作为向乙方支付工程备料款和进度款的依据。4. 对乙方在施工时发现设计错误提出的意见，甲方应在收到书面通知的 2 个工作日内会同设计方进行处理并签证。5. 委派 为现场管理代表，监督检查工程质量、进度，负责设计图纸的变更，工程期间的质量验收及其他事宜。6. 如甲方不按合同约定拨付款，每延期一天，按造价金额的千分之五向乙方支付滞纳金。7. 在竣工验收后的保修期内，因使用不当引起的工程质量问题，其返修费用由甲方负责。8. 甲方按要求及时提供报建所需资料，延迟提供齐备资料，责任及损失由甲方承担；(二) 乙方责任1. 收图后，在开工前 3 天内完成施工图会审，在 5 天内编制工程预算送甲方审查，编制施工组织设计和材料、设备进场计划并送甲方。2. 按施工安全规范做好施工质量、安全管理，指定安全、防火负责人，物件堆放整齐，道路畅通。在施工期间发生的施工质量、安全事故及群体事件等，均由乙方负责，同时报告甲方。3. 委派 周国伟为现场管理代表，负责施工期间的施工质量、安全等问题。4. 施工中如发现设计错误或严重不合理时，应立即以书面方式通知甲方。5. 施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材、停工造成的工人人工费用等全部损失均由乙方承担。6. 对竣工验收后保修期内发现的施工质量问题，由乙方负责按设计标准在 2 天内免费返修，由此造成的一切责任由乙方承担。7. 竣工验收后，施工单位人员必须在 1 天内撤离施工现场。第八条 工程验收(一) 工程验收以施工图及说明书、图纸会审纪录、有关变更的书面文件、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。(二) 隐蔽工程在乙方自检后填制记录表（范围、数量、质量等），持表通知甲方检查。甲方接通知后 2 个工作日内到场验收，经检验合格并符合设计要求时由双方签字后方可进行下一工序的施工。(三) 工程（包括单项工程）竣工前 2 天，由乙方通知甲方验收，并在竣工后 5 个工作日内验收完毕。工程内容及质量符合要求的，双方签字盖章，同时乙方将全部有效图纸资料（包括分包工程的竣工验收资料）向甲方移交。第九条 违约责任1. 合同双方当事人中的任一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，给对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。2. 因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。3. 乙方单方面更改施工计划致使费用增加的，由乙方承担全部责任，如因乙方单方面更改施工计划致使甲方遭受损失的，由乙方承担赔偿责任。4. 合同签定后，政府部门执行新政策法规，不属本合同约定范围；遇不可抗力的损失，报有关部门裁定。第十条 其它约定条款本合同未明事项，适用中华人民共和国合同法中关于建设工程合同的规定。本合同条款内容采用打印方式，修改内容无效；附件一：内部装修消防申报资料与主合同具有同等法律效力；第十一条 争议解决方式发生纠纷双方应友好协商的方式解决。如无法解决，向甲方所在地区人民法院提起诉讼。第十二条 本合同经双方签字盖章后生效，至工程竣工验收、保修期满并结清款项后失效。本合同正本贰份，双方各执壹份。项目甲 方乙 方单位名称（章）广州市 消防工程有限公司签约人签约时间附件一：内部装修消防申报资料建设单位需提供以下材料（带项为必需提供）：1. 建设单位的工商营业执照（或名称预先核准通知书）等合法身份证明文件；（建设单位提供）2. 法定代表人身份证复印件、联系电话；（建设单位提供）3. 大厦土建消防审核意见书及验收意见书复印件，管理处盖章；（管理处提供）4. 房产证复印件两份、租赁备案合同及原件核对；（建设单位提供）5. 大厦命名批文复印件，管理处盖章；（管理处提供）6. 大厦首层总平面图、装修所在楼层总平面图；（管理处提供）7. 装修专业图：设计蓝图一份（需盖设计单位公章、设计章、施工单位公章）、竣工蓝图一份（需盖设计单位公章、设计章、施工单位公章、竣工图章）、设计单位资质及施工单位资质两套（发证机构：建设厅或建设部有效）；开业安检场所增加套；（装修专业提供）8. 装修材料抽样检测报告；（装修单位提供）9. 开业安检场所需提供：自动报警系统操作培训证2人、消防控制中心上岗培训证2人；附件二：客户信息确认1建设单位2详细地址3建筑面积建筑面积 4用途、产权用