机房改造合同

机房升级改造项目合同书甲方：乙方： 2016年4月1日，乙方中标甲方施工任务，按照中华人民共和国经济合同法的规定，结合本项目具体情况，双方达成如下协议。 第一条 施工任务 1、名称： 2、地点： 3、质量： 第二条 甲方工作 1、甲方指派 驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理设备交验手续和其他事宜。 2、负责保护好原有设备管线等不受损坏。如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责协调有关部门同意认可。 第三条 乙方工作 1、指乙方派公司 为驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。 2、严格执行施工规范、安全操作规程。严格按照相关标准进行施工，做好各项质量检查记录。参加交付交接，编制工程进度。设备安装未移交甲方之前，负责现场的一切设施和设备成品进行保护。第四条 合同工期开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数： 1、 月 日前由甲方协调完成现有场地的清理。 2、 月 日前完成本级和边防一线设备安装调测。 3、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。 4、因乙方负责，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。 第五条 关于质量及验收的约定 1、供应设备应使用合法厂家产品，符合行业通行技术规范的合格产品。 2、本项目设备质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部项目设备达到较高标准时所做的改动，应向乙方支付由此增加的费用。 3、设备安装完毕后，甲方、乙方在三日内组织确认，办理移交手续。 第六条 关于合同价款及结算的约定 1、双方商定本合同价款 （1）固定价格（本合同所有费用如下表）序号分项设备规格型号单位数量单价金额备注1安装断桥隔热隔音玻璃隔断（增加后）平方2安装断桥隔热隔音玻璃套装门平方3隔断材料运费辅材费平方4隔断现场施工费平方5机房铺设陶瓷静电地板（机房内调整后）平方6铺设地板运费辅材费平方7铺设地板现场施工费平方8防盗门安装费套9机房安装优质钢B级防火防盗门（调整后）套10原有窗户拆除个11新装不锈钢防盗隔删（改为铝管）平方12新装塑钢双层玻璃窗平方13新装窗户现场施工费含辅材平方14机房用遮光窗帘轨道套15常规窗帘副16霍尼韦尔控制主机含全套线缆套17远程告警处置设备含声光报警器套18烟温感告警采集设备套19系统设备安装工时费工天20干粉灭火器（气体灭火器）套21机房墙面处理施工费用（改为硅藻泥）平方22不锈钢母线槽米23墙面基础材料批24墙面开墙空含材料点25静电汇流网平方26静电接地铜编带批27室外汇流排米28接地体材料及焊接材料批29地表接地检测点材料个30使用全铜线缆3*10+2*6米31电源接入配电柜1进100A16出带保护套32UPS配电柜1进10出带保护套33UPS输入输出电缆套34设备用电电缆卷35PU 型机柜插板含浪涌保护个36双层并列式桥架（可调整至地板下方）米37自乘式引线端架（可调整至机柜内）米38各型标准绑扎带批39各型标色码色带卷40各型卡接件标准件批41引线穿管保护米42桥架安装米43机房用色别网络线缆批44机房用尾纤（跳线）批4575-5电缆卷46机房用语音电缆卷47各种接头批48其他线缆批49理线人工费（技术指导甲方配合）工天50主机房大对数光缆根51ODF成端个52ODF架2*128芯带树状尾纤套53光缆线路铁线槽费米54光缆线路施工费米55网络收发器对56顶吸式空调套5710KVA-4H/UPS电源套58壁挂式空调台59机房灯光改造套60各类配线架及模块批61定制控制台套62控制台电源插板个63机柜台64连队网络设备更新材料批65管理费含远征费8%66技术服务费6%67综合税金4%68合计调整价69执行中标价 （2）固定价格较5%包干风险系数计算。 （3）可调价格：按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。2、签订合同后，甲方向乙方支付30%的预付款（ 元）；联网测试结束后，甲方向乙方支付合同款的40%（ 元）；工程完工交付使用后一周内，甲方向乙方支付合同款25%（ 元）；竣工验收质保期一年内无质量问题，甲方向乙方支付合同款的5%（即质保金 元）。 第七条 关于材料供应的约定 1、本项目涉及采购供应的材料、设备（见费用单），应为符合设计要求的合格产品。凡约定由乙方供货的，由乙方承担一次包干运输费用。 2、凡由乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，对项目造成的损失由乙方负责。 第八条 有关安全生产的约定 1、甲方提供的工作做法说明，应符合有关设计规范。 2、乙方在施工期间应严格遵守安装工程安全技术规程、安装工人安全操作规程和其他相关的法规、规范。 第九条 违约责任 1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方2000元，工期顺延。甲方不按合同的约定拨付合同款，每延期一天，按应付款额的0.4%每天支付滞纳金。 2、由于乙方原因、逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方2000元违约金。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天甲方支付乙方500元，作为加班补偿。 3、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由负责方赔偿对方由此造成的经济损失。 第十条 争议或纠纷处理 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。本合同在执行中发生的争执双方同意书面仲裁协议的，可向人民法院起