工装装饰装修施工合同

装饰施工合同客户(甲方):承包商(乙方):相同的编号：1月20日装饰施工协议的内容业主(以下简称甲方):承包商(以下简称乙方):根据中华人民共和国合同法及其他相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜达成如下协议：第1条：项目概述1.1项目名称：1.2项目位置：1.3本工程装饰装修建筑面积为：1.4项目内容和实践(见报价和图纸)；1.5工程承包应采用以下：方法(1)乙方应承包工程并完成材料。(2)乙方将承包工程和部分材料，其余由甲方提供。(3)乙方工作合同。1.6工程工期日期(按实际工作日计算)；开始日期是年、月和日；完成日期是年、月和日。第二条：工程价格(1)工程付款：本合同工程费用为(人民币):字数：(2)报价由双方根据市场经济运行规则和优质优价原则商定，并附在本合同后。详见本合同附件装饰工程预算表。第3条：工程设计3.1乙方应按甲方提供的图纸进行本工程的施工，甲方必须提供本工程的土建施工图纸及相关设计要求。甲方不得随意更改设计。合同签订后，甲方如有设计变更，必须提前3个工作日通知乙方，并支付由此产生的相应费用。3.2乙方应严格按照甲方提供的图纸进行施工，不得随意变更。如因现场需要需要变更，最终施工方案应由双方协商确定后，乙方方可施工。3.3乙方应编制本工程的装饰工程预算并提交给甲方，经甲乙双方共同确认后作为本工程的付款依据第4条：材料供应4.1甲方提供的材料应用于本合同规定的装饰工程，未经甲方同意不得挪作他用。如乙方将其挪作他用，则应赔偿甲方被挪用材料价格的两倍。4.2如乙方提供的材料和设备不符合质量要求，如有差异，禁止使用。如已使用，乙方应承担由此给项目造成的损失。第五条：工程价格和结算本合同一经签订，甲方应在甲乙双方共同确认的预算价格基础上，按照以下约定支付项目资金：乙方进场前天内，甲方支付项目总资金的%金额(大写)；工期过半时，甲方第二次支付工程总造价的%。余款在工程竣工验收后由甲方结算(大写)工程竣工验收后，乙方提出工程结算并向甲方发送相关资料，甲方结算余额。第6条：施工期6.1如因乙方原因造成工期延误，则每天向甲方支付人民币违约金，直至扣除工作费用为止。如因甲方原因造成竣工延误，每日向乙方支付人民币违约金6.2甲方要求提前完成本合同规定的工期，需征得乙方同意，乙方因赶工采取的措施应支付给乙方。6.3如甲方未能按约定完成工作，工期将顺延。6.4如乙方责任未能按期开工或无故停工影响工期，工期不顺延。6.5由于设计变更或非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力等因素，停工超过8小时的，工期顺延一天(累计计算)。6.6如果甲方选用的不合格材料和设备影响工程质量和工期，返工费用由甲方承担，如因乙方施工造成质量事故，返工费用由乙方承担，工期不变。6.7在施工过程中，因工程质量问题和双方意见不一致而造成的停工，不应作为延误工程或延误工期进行处罚。双方应主动要求相关部门的调解或仲裁部门协调处理工作，尽快解决争议，继续施工。6.8如因甲方变更施工内容，导致施工过程中甲方需要返工或工期延误，需办理签证，所有施工费用由甲方承担。如因乙方原因造成返工，由乙方承担责任，工期不变。6.9施工过程中，未经乙方同意，甲方不得擅自通知施工人员变更施工内容，质量问题及工期延误由甲方负责。第七条：工程质量和验收7.1本工程质量应符合国家质量评定标准。当甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付增加的费用。7.2甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的验收手续。本程序以票据签署为准。如甲方未能按时参加隐蔽工程和中间工程的验收，乙方可自行进行验收，甲方应予以认可。当甲方要求复验时，乙方应按要求进行复验。复验合格后，甲方应承担复验费用，由此造成的工期延误将顺延。如果复检失败，复检和返工费用由乙方承担，工期相应顺延。7.3工程竣工后，乙方应通知甲方验收。甲方应在天内组织验收并办理交接手续。如甲方未能在规定的期限内组织验收，应及时通知乙方并另行确定验收日期。甲方应确认完工日期，并承担乙方的保管及相关费用。第八条：安全生产和防火8.1甲方应承担因违反相关安全操作规程、消防规程和防火规程而导致的安全或火灾事故所造成的一切经济损失。8.2乙方应承担因违反相关安全操作规程、消防规程和防火规程而造成的安全或火灾事故的所有经济损失。第9条：其他事项9.1甲方应在开工前几天腾空房屋并清除影响施工的障碍。甲方应对房屋中只能部分腾空的家具和陈设采取保护措施。甲方应向乙方提供施工所需的水、电及其他材料和设备(该费用不包括在合同价格中)，并说明使用中的注意事项。9.2如需拆除和重建原有建筑结构、建筑外观或设备管线，甲方负责与相关部门办理相关审批手续。未经甲方同意和有关部门批准，乙方不得擅自拆除和改变原有建筑结构和设备管线。9.3甲方应配合乙方协调相关部门做好安全、消防等工作，并承担相应费用。9.4乙方应严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规程和环境保护规程，严格按照图纸或说明进行施工，并进行各种质量检查。如果乙方需要根据施工现场对图纸进行修改，在不影响整体效果的情况下，乙方不得向甲方报告，否则乙方应在甲方同意的情况下修改施工方案9.5在施工过程中，甲方合同生效后，在合同履行过程中，如一方擅自解除合同，应向另一方支付合同总金额的10%作为违约金。因擅自解除合同造成对方实际损失超过违约金的，应予以赔偿。第12条：争议解决12.1本合同履行过程中，双方如有争议，双方应在不影响工程进度的前提下协商解决。或者向市室内装饰行业协会投诉，请求解决。12.2如果双方不愿通过协商或调解解决争议，或不能通过协商或调解解决争议，可根据本合同向仲裁委员会申请仲裁。或者向人民法院提起诉讼。第13条：合同的变更和终止13.1本合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。如任何一方需要变更合同内容，经双方协商一致后，应重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方应以书面形式提交，并按合同总价的10%支付违约金，办理终止合同手续。13.2任何一方在施工期间提出终止合同，应以书面形式提交给另一方。双方同意办理清算手续并达成终止合同的协议后，合同即视为终止。第十四条：合同生效14.1本合同及其附件由双方盖章，签字后生效。14.2补