响水县3.21灾区村（居）道路建设项目招标文件

响水县响水县 3 213 21 灾区村 居 道路建设项目灾区村 居 道路建设项目 招标文件专用本招标文件专用本 项目编号 项目编号 32092119062002013209211906200201 招招 标标 人 盐城市交通投资建设控股集团有限公人 盐城市交通投资建设控股集团有限公 司司 招标代理机构 招标代理机构 盐城市招标代理有限公司盐城市招标代理有限公司 20192019 年年 6 6 月月 说说 明明 一 响水县 3 21 灾区村 居 道路建设项目招标文件由本项目招标文件专用本和中华 人民共和国交通运输部 公路工程标准施工招标文件 2018 年版 以下简称 标准文 件 及 公路工程工程量清单计量规则 2018 年版 江苏省地方标准 江苏省高速公 路工程工程量清单计价规范 简称 DB32 共同组成 二 本项目招标文件专用本是招标人根据项目实施的具体情况对 标准文件 进行修改 完善和补充的文本 所涉及的条款内容均以本项目招标文件专用本为准 对 标准文件 未 进行修改 完善 补充和说明的 以 标准文件 为准 三 投标人的投标文件应按照本项目招标文件专用本和 标准文件 的要求编制 应该 完整反映本项目招标文件专用本及 标准文件 的要求和内容 否则 招标人将拒绝此投标 文件 四 招标人和投标人必须遵守 公路工程建设项目招标投标管理办法 2015 年第 24 号 相关规定 五 招标过程中 招标人除下发本项目招标文件专用本和图纸外 还将视情况下发招标 补遗书或澄清 如有 如招标文件专用本与范本不一致时 以招标文件专用本为准 如招 标文件专用本与补遗书或澄清 如果有 不一致时 以补遗书或澄清为准 如前后发出的补 遗书或澄清的内容不一致时 以后发出的补遗书或澄清为准 如电子文件与纸质文件正本中 不一致时 以纸质文件为准 六 标准文件 由投标人自行网上下载 响水县建设工程招标文件备案表响水县建设工程招标文件备案表 响水县招标投标服务中心 响水县 3 21 灾区村 居 道路建设项目招标文件 共 89 页 现申请备 案 请予审查 招标人 盐城市交通投资建设控股集团有限公司 招标代理机构 盐城市招标代理有限公司 项目组负责人 签字 日期 2019 年 06 月 20 日 监督科意见 审核人 年 月 日 分管领导意见 审核人 年 月 日 响水县招标投标服务中心 盖章 批准人 签字 年 月 日 监督投诉电话 0515 86782007 纪检监察电话 0515 86782004 目录 第一章第一章 招标公告招标公告 1 1 第二章第二章 投标人须知投标人须知 4 4 投标人须知前附表 4 1 总则 12 2 招标文件 15 3 投标文件 16 4 投标 20 5 开标 21 6 评标 22 7 合同授予 23 8 纪律和监督 24 9 是否采用电子招标投标 25 10 需要补充的其他内容 25 附件 26 第三章第三章 评标办法 合理低价法 评标办法 合理低价法 2727 1 评标办法 31 2 评标标准 31 3 评标程序 31 第四章第四章 合同通用条款合同通用条款 3535 第五章第五章 合同专用条款合同专用条款 3636 项目合同专用条款数据表项目合同专用条款数据表 4848 合 同 协 议 书 49 廉 政 合 同 53 安全生产合同 55 第六章第六章 技术规范技术规范 5858 第七章第七章 工程量清单工程量清单 5959 工程量清单说明工程量清单说明 5959 第八章第八章 图纸 另册 图纸 另册 6262 第九章第九章 投标文件格式投标文件格式 6363 封面格式 63 目 录 65 1 投标函及投标函附录 格式 66 一 投标函 66 二 投标函附录 67 2 法定代表人身份证明及授权委托书 格式 68 3 承诺书 70 4 投标保证金 71 5 施工组织设计 错误 未定义书签 错误 未定义书签 6 项目管理机构 72 8 资格审查资料 74 表 1 企业基本情况表 75 表 2 企业财务状况表 76 表 3 拟投入本标段主要人员情况表 77 表 4 拟投入本标段主要人员经历表 77 表 5 企业已建工程表 78 表 6 企业在建工程表 78 表 7 企业新中标工程情况表 79 表 8 拟为本标段配备人员情况表 79 表 9 拟投入本标段的主要施工机械表 80 表 10 拟配备本标段的主要材料试验 测量 质检仪器设备表 81 表 11 拟投入本标段的主要施工队伍资历表 82 表 12 申请人与其他单位存在控股 管理关系情况表 83 表 13 近年发生的诉讼及仲裁情况 83 9 其他材料 84 一 投标函 88 二 已标价工程量清单 89 已标价工程量清单 90 1 第一章第一章招标公告招标公告 响水县响水县 3 213 21 灾区村 居 道路建设项目招标公告灾区村 居 道路建设项目招标公告 项目编号 3209211906200201 1 招标条件 本招标项目为响水县 3 21 灾区村 居 道路建设项目施工招标 已由政府批准建设 项目业主为盐 城市交通投资建设控股集团有限公司 建设资金为自筹 出资比例为 100 招标人为盐城市交通投资建 设控股集团有限公司 项目已具备招标条件 现对该项目的施工进行公开招标 本项目采用资格后审方 式 2 项目概况与招标范围 本次施工项目总投资约 7200 万 设为 2 个标段 标段划分如下 一标段 六港 王商小街道路六港 王商小街道路 四级公路 横断面一路基宽度 7 5 米 横断面二断面宽 度 7 7 米 横断面三路基宽度 12 0 米 全长 3 445 公里 草港小街道路草港小街道路 四级公路 横断 面宽度 5 5 米 全长 1 930 公里 沙荡小街沙荡小街 四级公路 横断面一路基宽度 13 米 横断面 二宽度 21 0m 全长 0 987 公里 草港村中心路草港村中心路 四级公路 横断面一路基宽 7 米 横断面 二路基宽度 5 米 全长 3 54 公里 投资额约 3600 万元 详见工程量清单及施工图纸 二标段 立礼小街立礼小街 四级公路 横断面一路基宽度 6 2 米 横断面二路基宽度 6 7 米 全长 0 815 公里 四港村中心路四港村中心路 四级公路 横断面路基宽度 7 2 米 全长 0 812 公里 六港村中心路六港村中心路 四级公路 横断面宽度 7 0 米 全长 3 517 公里 陈家港镇合兴小街陈家港镇合兴小街 四级 公路 横断面一路基宽度 15 5 米 横断面二路基宽度 8 75 米 全长 0 745 公里 小港小集小港小集 街道路街道路 四级公路 横断面一路基宽度 7 5 米 横断面二路基宽度 14 米 横断面三路基宽 度 5 米 全长 1 954 公里 海安小集街海安小集街 四级公路 横断面宽度 14 米 全长 1 631 公里 投资额约 3600 万元 详见工程量清单及施工图纸 每个投标人可同时参加上述二个标段的投标 但只能被确定为其中一个标段的中标人 投标人在一 标段中标后 仍参与二标段的评标 但不得确定为二标段中标候选人 定标顺序 一标段 二标段 计划工期 2019 年 07 月 01 日 2019 年 09 月 20 日 计 80 个日历天 质量要求 质量要求 标段工程交工验收的质量评定 合格 竣工验收的质量评定 优良 安全目标 安全目标 无安全 责任事故 3 投标人资格要求 3 1 企业资质 投标人必须是独立的企业法人 持有效营业执照 具备公路工程施工总承包叁级及 2 以上资质 具有有效的 安全生产许可证 具备有效的基本账户开户许可证 3 2 项目经理要求 3 2 1 投标人拟投入本项目的项目经理须具备二级及以上注册建造师 公路工程专业 执业资格 并 具有省级交通运输主管部门核发的 安全生产考核合格证书 B 证 20182018 年年 1212 月月 201 2019 9 年年 5 5 月或月或 2012019 9 年年 1 1 月月 201 2019 9 年年 6 6 月月连续连续 6 6 个月在本单位向投标人所在地劳动保险部门交纳的养老保险证明原件个月在本单位向投标人所在地劳动保险部门交纳的养老保险证明原件 投标时间截止前无在建项目 3 3 业绩条件 2015 年 1 月 1 日以来 以施工合同签订时间为准 投标人独立承担过单项公路养 护大中修工程施工合同价 2500 万元 含 以上施工业绩 需提供同一项目的中标通知书 工程施工合 同 竣 交 工验收报告 所提供资料必须能反映工程类型和规模 3 4 投标人必须保证授权委托人 如果有 为本单位的正式职工 投标时提供 20182018 年年 1212 月月 201 2019 9 年年 5 5 月或月或 2012019 9 年年 1 1 月月 201 2019 9 年年 6 6 月月连续连续 6 6 个月在本单位向投标人所在地劳动保险部门交纳的养老保险证个月在本单位向投标人所在地劳动保险部门交纳的养老保险证 明原件明原件 项目负责人可以作为授权委托人 3 5 招标人不接受企业的法人代表担任本项目的项目经理 项目负责人 或其他主要管理人员 3 6 本次招标不接受联合体投标 3 7 单位负责人为同一人或存在控股 管理关系的不同单位 不得参加同一标段投标 否则 相关 投标均无效 投标人信誉要求 投标人信誉要求 3 8 投标文件递交截止日当天 投标人在最近一次江苏交通项目的信用档案等级评定中被评为 A 级 含 A 级暂定 及以上 3 9 投标人没有被国家 江苏省省级有关部门及盐城市级有关部门和响水县县级有关部门限制招投 标或市场准入 或者受到限制但已过公示期 3 10 投标截止日前 投标人 法定代表人及项目负责人未被法院列为失信被执行人 已全部履行 法院生效判决 裁定 3 11 2017 年 6 月 1 日以来无欠缴履约保证金 银行保函 担保 3 12 投标人没有因违法违规 违约 失信等原因被响水县有关部门单位限制投标 3 13 在 信用中国 网站 标人 不得参加投标 3 143 14 其他要求见招标文件 其他要求见招标文件 4 招标文件的获取 4 1 凡有意参加投标的 请自行到响水县人民政府网 3 招投标信息 工程建设 招标文件下载 栏下载招标文件 如无法下载的 可与招标人或代理公司联系 4 2 本工程招标过程中不设投标报名环节 与招标相关的答疑等所有资料无法以书面方式通知各潜 在投标人 均在网上发布 请各潜在投标人自行适时登录响水县人民政府网 网址 负 4 3 招标文件售价 500 元 每份 售后不退 投标人只有在交纳购买招标文件的费用后才能参加投 标 否则不接受其投标文件 开标前招标代理单位派员在开标现场负责收取上述费用 5 投标文件的递交及相关事宜 5 1 本次招标项目不安排专门的现场考察 投标人认为需要进行现场考察的 招标人将予以支持 费用由投标人自理 考察过程如发生人身伤害 财产或其他损失 无论何种原因造成 招标人均不负责 5 2 投标文件递交的截止时间 投标截止时间 下同 为 2019 年 7 月 1 日下午 15 00 投标人应 于 2019 年 7 月 1 日下午 15 00 前将投标文件递交至响水县招标投标服务中心开标厅 2 响水县城 金海路 177 号 响水县政务服务中心大楼三楼 交招标人签收 5 3 逾期送达的 未送达指定地点的或不按照招标文件要求密封的投标文件 招标人将予以拒收 6 发布公告的媒介 本次招标公告于 2019 年 06 月 20 日同时在江苏省建设工程招标网 盐城市公共资源交易网 响水县 人民政府网站上发布 7 联系方式 招 标 人 盐城市交通投资建设控股集团有限公司 地 址 金融城 5 号楼 20 层 联 系 人 顾兴庆 电 话招标代理机构 盐城市招标代理有限公司 地址 盐城市青年路钱江财富广场 A 座 4 楼 联 系 人 沙洪流 电话 0515 89803599时间 2019 年 06 月 20 日 4 第二章第二章 投标人须知投标人须知 投标人须知前附表投标人须知前附表 条款号条款号条条 款款 名名 称称编编 列列 内内 容容 1 1 2 招标人 招 标 人 盐城市交通投资建设控股集团有限公司 地 址 金融城 5 号楼 20 层 联 系 人 顾兴庆 电 话1 1 3 招标代理机构 招标代理机构 盐城市招标代理有限公司 地址 盐城市青年路钱江财富广场 A 座 4 楼 联 系 人 沙洪流 电话 0515 898035991 1 4 项目名称 响水县 3 21 灾区村 居 道路建设项目 1 1 5 建设地点 响水县境内 1 2 1 资金来源及比例 自筹 100 1 2 2 资金落实情况 已落实 1 3 1 招标范围 详见招标公告 1 3 2 计划工期 详见招标公告 1 3 3 质量要求 工程交工验收的质量评定 合格 竣工验收的质量评定 优良 1 3 4 安全目标无安全责任事故 1 4 1 投标人资质条件 能力 和信誉 资质条件 见招标公告 业绩要求 见招标公告 信誉要求 见招标公告 项目经理和项目总工要求 见招标公告 其他要求 见招标公告 1 4 2 是否接受联合体投标不接受 1 4 3 投标人不得存在的其他 关联情形 无 5 1 4 4 投标人不得存在的其他 不良状况或不良信用记 录 无 1 10 2 投标预备会不召开 1 11 分 包见总则 1 11 款说明 2 1 构成招标文件的 其他材料 图纸 清单等 2 2 1 投标人要求澄清 招标文件的截止时间 递交投标文件截止之日 3 天前 形式 邮件或传真 2 2 2 招标文件澄清发出的形 式 网上公告 2 2 3 投标人确认收到 招标文件澄清的时间 收到澄清后 24 小时内 以发出时间为准 形式 邮件或传真 3 1 1 投标文件密封形式双信封 3 1 1 构成投标文件的其他资 料 无 3 2 1 增值税税金的计算方法一般计税方法 3 2 1 工程量清单的 填写方式 投标人按照招标人提供的工程量固化清单电子文件填写工程量清投标人按照招标人提供的工程量固化清单电子文件填写工程量清 单 固化清单由招标人上传至在响水县人民政府网单 固化清单由招标人上传至在响水县人民政府网 工工 程建设程建设 招标文件下载招标文件下载 下载栏 请各潜在投标人自行下载 若有下载栏 请各潜在投标人自行下载 若有 疑问 及时与招标人书面联系 疑问 及时与招标人书面联系 3 2 3 报价方式固定单价 3 2 6 是否接受调价函否 3 2 7 是否材料调差不予调整 3 2 8 最高投标限价 本项目招标人设有最高投标限价 如果投标人的投标价高于最高本项目招标人设有最高投标限价 如果投标人的投标价高于最高 投标限价的 按废标处理 投标限价的 按废标处理 投标最高限价以网上公布为准 3 2 9 投标报价的其他要求 无无 3 3 1 投标有效期自投标人提交投标文件截止之日起计算 90 天 3 4 1 投标保证金 投标保证金为 60 万元人民币 投标保证金的形式 电汇 转账 电汇或转账必须从投标人单位 6 基本存款账户汇出 且在投标文件递交截止时间前款项已划入到 指定账户 请各投标人充分考虑资金在银行之间的划转时间 否 则无效 响水县招标投标服务中心不接受现金缴款单 投标保证金汇 转至招标人指定的以下任一个账户 账户 1 单位名称 响水县招标投标服务中心 开户银行 工商银行响水 支行 账号 1109680119002034388 账户 2 单位名称 响水县招标投标服务中心 开户银行 响水建行营业 部 账号 32001737136051144514 账户 3 单位名称 响水县招标投标服务中心 开户银行 江苏响水农村 商业银行股份有限公司营业部 账号 3209210021010000234967 如投标保证金不满足上述规定 视为无效投标保证金 如投标保证金不满足上述规定 视为无效投标保证金 3 4 4 其他可以不予退还投标 保证金的情形 无 3 5 资格审查资料的特殊要 求 无 3 5 2 近年财务状况的年份要 求 2015 年 2017 年 3 5 3 近年完成的类似 项目情况的时间要求 2015 年至今 3 6 1 是否允许递交 备选投标方案 不允许 3 7 3 签字或盖章要求 投标文件格式中要求签名或盖章处 必须签中文姓名 盖单位章 投标文件格式中要求签名或盖章处 必须签中文姓名 盖单位章 已标价工程量清单 包括工程量清单说明 投标报价说明 计日已标价工程量清单 包括工程量清单说明 投标报价说明 计日 工说明及工程量清单各项表格 必须由投标人的法定代表人或其工说明及工程量清单各项表格 必须由投标人的法定代表人或其 委托代理人逐页签署姓名 并逐页加盖投标人单位章 委托代理人逐页签署姓名 并逐页加盖投标人单位章 3 7 4 投标文件副本份数及其 他要求 投标文件为正本一份 副本四份 另加 1 份电子文件 word 格 式的完整投标文件和以 Excel 格式保存的工程量清单 推荐推荐 U U 盘盘 储存 贴有投标人名称的标签 放入投标文件第二个信封中 储存 贴有投标人名称的标签 放入投标文件第二个信封中 3 7 5 装订的其他要求无无 4 1 2 封套上应载明的信息 投标文件第一个信投标文件第一个信封封 商商务及技术文件 封务及技术文件 封套套 招标人名称 盐城市交通投资建设控股集团有限公司 招标人地址 金融城 5 号楼 20 层 响水县 3 21 灾区村 居 道路建设项目 项目名称 标段施 工招标第一个信封 7 商务及技术文件 投标文件 招标项目编号 在 2019 年 7 月 1 日 15 时 00 分前不得开启 投标人名称 投标文件第二个信投标文件第二个信封封 报报价文件 封套 价文件 封套 招标人名称 盐城市交通投资建设控股集团有限公司 招标人地址 金融城 5 号楼 20 层 响水县 3 21 灾区村 居 道路建设项目 项目名称 标段施 工招标第二个信封 报价文件 投标文件 招标项目编号 在投标文件第二个信封 报价文件 开标前不得开启 投标人名称 投标人地址 注 未按要求密封和加写标记的投标文件 招标人不予受理注 未按要求密封和加写标记的投标文件 招标人不予受理 4 2 3 是否退还投标文件否 4 2 6 投标截止时间2019 年 7 月 1 日 15 时 00 分 5 1 开标时间和地点 投标文件第一个信封 商务及技术文件 开标时间 同投标截止时间 投标文件第一个信封 商务及技术文件 开标地点 同递交投标文件地点 投标文件第二个信封 报价文件 开标时间 第一个信封开标现场公布 投标文件第二个信封 报价文件 开标地点 第一个信封开标现场公布 5 2 1 第一信封 商务及技术 文件 开标程序 4 密封情况检查 未按总则第 4 1 项要求密封和加写标记的投 标文件 招标人不予受理 5 开标顺序 随机 5 2 2 第二信封 报价文件 开标程序 4 密封情况检查 未按总则第 4 1 项要求密封和加写标记的投 标文件 招标人不予受理 5 开标顺序 随机 6 1 1 评标委员会的组建 评标委员会构成 5 人 其中招标人代表 人 专家 5 人 评标专家确定方式 依法从相应评标专家库中随机抽取 6 3 2 评标委员会推荐中标候 选人的人数 推荐的中标候选人数为得分前推荐的中标候选人数为得分前 3 3 名名 8 7 1 中标候选人公示媒介及 期限 公示媒介 江苏省建设工程招标网 盐城市公共资源交易网 响 水县人民政府网站等 公告期限 3 日 7 4 是否授权评标委员会确 定中标人 否 7 5 中标通知书和中标结果 通知发出的形式 书面形式 7 6 中标结果公告媒介及期 限 公示媒介 江苏省建设工程招标网 盐城市公共资源交易网 响 水县人民政府网站等 公告期限 3 日 7 7 1 履约担保 履约担保的金额 按中标价 5 收取 投标保证金以电汇 转账缴 纳的 转为履约保证金 不足部分以保函或银行存款方式补足 履约保证金退还方式 无息退还 8 5 1 监督部门 监督部门 响水县招标投标服务中心 地址 响水县城金海路 177 号 电话 0515 86782004 传真 0515 86782006 邮政编码 224600 9 是否采用电子招标投标否 需要补充的其他内容需要补充的其他内容 10 2 投标和施工阶段有关主要人员变更的规定 在合同执行期间 若中标人因故要对项目部主要人员进行更换 应由中标人向业主提出 书面申请 并将业主书面批准书 违约金缴款凭证和更换人员相关资料一并报盐城市交通运 输建管办核备后 在信息系统中调换 更换人员必须满足同等资格 中标人需向业主交纳违 约金 更换项目经理 20 万元 人次 更换技术负责人 总工 15 万元 人次 更换专职安全 员 5 万元 人次 若中标人擅自更换主要人员 业主将扣违约金 并按相关规定处理 10 3 关于本投标人须知 3 2 补充投标报价的其他说明如下 投标报价文件编制的依据及要求 1 交通部 公路工程建设项目概算预算编制办法 JTG3830 2018 公路工程预算 定额 JTG T3832 2018 公路工程机械台班费用定额 JTG T3833 2018 1 材料单价及机械单价中燃料费执行 2019 年第 5 期 盐城工程造价信息 响水指导价 交通厅指导价及相关法律 法规的规定及相关规范 文件等 人工执行 苏交建 2019 22 号文 本工程的税金及费用标准参照按交通运输部 2019 年第 26 号公告执行 2 中国政府 江苏省 根据现行税法和有关部门现行规定就本合同项下向承包人征收的所 有税金及其他应交纳的所有费用均由承包人摊入各工程细目的单价中 3 临时用地指为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地 包括施工所用的临时支 线 便道 借土场地 现场的临时出入通道 以及生产 办公 生活等临时设施用地 承 9 包人应根据施工组织计划确定本工程施工所必需的临时用地数量 并承担相应费用 此费用 不单独计量 应含在其投标报价中 4 投标人在编制施工组织建议书时 应仔细研究所投项目的施工方案和技术要求 了解 施工地点的地质 气象等情况 制定周密的安全 质量保证措施 包括人员 设备 材料 后勤保障及紧急处理措施等 及施工计划 以保证本合同工程的顺利施工 所需费用均应含 入所报的单价或总额价内 招标人不再单独计列 设计单位提供的设计文件中的施工方案仅是设计单位提供的参考意见 并非发包人要求投 标人必须采纳的 因此 各投标人在编制投标文件时 应充分调查 仔细研究招标文件 根 据自己的技术水平 施工经验 设备配备等选择合适的方案 5 投标人应在监理人的指示下 为本项目其他工程提供必要的便利条件 投标人因此发 生的一切费用均应含入所报的单价或总额价内 招标人不再单独计列 6 投标人中标后应精心组织施工 充分考虑各项保证措施 若投标人未达到投标质量目 标的要求 应无条件采取措施补救 直至工程达到投标质量合格等级 所需费用含入工程量 清单中各工程细目的单价及总额价中 招标人不另计列 7 承包人应结合现场考察的情况 结合工程的特点 修筑施工便道 便桥 便道及便桥 需满足施工荷载要求 含取土坑便道 承包人应在施工方案中详细说明修筑施工便道及便 桥的方案 施工便道的修筑 养护复垦 土地租金及便桥修建 养护及拆除等一切费用由承 包人承担 除合同另有规定外 承包人为实施和完成本合同工程及缺陷修复工作中一切施工作业所 需的临时出入现场和施工运输 应对所使用的由发包人提供的或按需要由承包人自建的或借 用 占用 利用当地的所有出入现场的临时道路和桥梁进行养护和维修 直到工程竣工 并 应保证发包人免于承担因上述临时道路的使用所引起的补偿费 诉讼费 损害赔偿 指控费 及其它开支 8 因工程施工引起的地方矛盾由投标人自行承担 9 凡是项目内与已建公路等有交叉 干扰的地段 承包人应在不干扰已建公路正常运营 的前提下合理安排施工组织计划 积极与有关部门联系 采取有效措施保证施工工期和安全 并在必要时疏导现有交通流 凡是项目内与其他在建工程有互扰的地段 承包人应做好与其 它施工单位的协调工作 凡是项目内地形复杂 需深挖高填 场地狭窄的地段 承包人应按 照施工要求制定完善的施工组织计划 承包人应对上述所有工作负责 发包人将根据承包人 的要求给予适当协助 承包人应将其采取上述措施而可能发生的全部费用计入投标报价中 10 发包人将不另行支付 如因承包人采取的措施不力 造成河道阻塞或者影响公路正常安全运 营而给其它部门或个人造成的一切损失 或由上述原因造成本工程工期的拖延或施工费用的 增加 均由承包人自行负责 对于项目中与既有道路有交叉 干扰的地段 施工时应保证施工和交通的安全 承包人应 在主要交叉点实行道路两侧围挡施工 在人员密度大 流动大的地段以及其它需要地段也必 须采取围挡施工 以确保施工安全和人员安全 因此发生的一切费用均不单独计量和支付 包含在投标报价内 10 施工所需供电 供水由投标人自行调查解决并承担所有费用 11 发包人有权增减清单中某一项或多项内容 12 本项目中一切试验与检测等相关费用均包含在投标报价中 不另行立项报价 竣工 结算时招标人不接受任何关于试验检验等相关费用的增加项报价 1313 承包人结算报审时 如核减率在 5 以内 含 5 则由发包人支付审核费用 如 核减率在 5 以上的 则其超出部分的审核费由乙方支付 该费用直接在应付给承包人的工 程款中扣除 1414 响水县招标投标服务中心收取的交易综合服务费 全部费用 包括招标人应承担 响水县招标投标服务中心收取的交易综合服务费 全部费用 包括招标人应承担 的部分 该费用不单独计列 应在投标报价中综合考虑该费用 计入投标人投标报价中 的部分 该费用不单独计列 应在投标报价中综合考虑该费用 计入投标人投标报价中 由中标单位缴纳 由中标单位缴纳 1515 公证费按中标价的万分之四收取 最高不超过 公证费按中标价的万分之四收取 最高不超过 30003000 元 该费用不单独计列 应在元 该费用不单独计列 应在 投标报价中综合考虑该费用 计入投标人投标报价中 由中标单位缴纳 投标报价中综合考虑该费用 计入投标人投标报价中 由中标单位缴纳 1616 按照 按照 盐城市人民政府办公室转发市人社局等部门关于盐城市建筑施工企业务工人盐城市人民政府办公室转发市人社局等部门关于盐城市建筑施工企业务工人 员参加工伤保险实施办法的通知员参加工伤保险实施办法的通知 盐政办发盐政办发 201568201568 号号 和和 转发人力资源社会保障部等部转发人力资源社会保障部等部 门关于铁路公路水运水利能源机场工程建设项目参加工伤保险工作的通知门关于铁路公路水运水利能源机场工程建设项目参加工伤保险工作的通知 盐人社发盐人社发 20181792018179 号号 规定缴纳工伤保险 所发生的费用应包含在投标报价中 规定缴纳工伤保险 所发生的费用应包含在投标报价中 10 4 1 承包人自行承担工程施工过程中的工程质量 任何情况下的安全责任 非发包人原 因 发生的一切问题和责任与发包人无关 相关一切费用或民事 刑事责任均由承包人自理 若承包人不能及时处理所发生的问题和责任 并且影响到工程进度时 发包人有权处理相关 事务 所发生的费用在支付工程款时扣除 2 在合同存续期间 材料价格上涨的风险和下跌的收益均由承包人自行承担 发包人 不予调整 3 承包人履约考核标准及内容 执行省交通运输厅关于印发 江苏省公路水运建设市 场信用信息管理办法 苏交规 2013 2 号 及其附件 江苏省公路水运工程施工企业信 用评价实施细则 的内容 通知内容及附件请投标人在网上自行下载 11 10 5 发包人将在本项目全面推行农民工实名制 发包人将在本项目全面推行农民工实名制 农民工工资保证金 农民工工资专用账户 农民工工资保证金 农民工工资专用账户 农民工工资支付违法行为信用惩戒等制度 承包人必须根据国家 省 市 县相关文件要求 农民工工资支付违法行为信用惩戒等制度 承包人必须根据国家 省 市 县相关文件要求 认真执行上述制度 切实保障农民工劳动报酬权益 认真执行上述制度 切实保障农民工劳动报酬权益 12 1 1 总则总则 1 1 项目概况 1 1 1 根据 中华人民共和国招标投标法 中华人民共和国招标投标法实施条例 公路工程建设 项目招标投标管理办法 等有关法律 法规和规章的规定 本招标项目已具备招标条件 现对本标段施 工进行招标 1 1 2 本招标项目招标人 见投标人须知前附表 1 1 3 本招标项目名称 见投标人须知前附表 1 1 4 本标段建设地点 见投标人须知前附表 1 1 5 本项目招标公告在 2019 年 06 月 20 日同时在江苏省建设工程招标网 盐城市公共资源交易网 响水县人民政府网站上发布 1 2 资金来源和落实情况 1 2 1 本招标项目的资金来源 见投标人须知前附表 1 2 2 资金落实情况 见投标人须知前附表 1 3 招标范围 计划工期和质量要求 1 3 1 本次招标范围 见投标人须知前附表 1 3 2 本标段的计划工期 见投标人须知前附表 1 3 3 本标段的质量要求 见投标人须知前附表 1 3 4 本标段的安全目标 见投标人须知前附表 需要提交的相关证明材料见本章第需要提交的相关证明材料见本章第 3 53 5 款的规定 款的规定 1 4 投标人资格要求 1 4 1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件 能力和信誉 1 资质要求 见投标人须知前附表 2 财务要求 见投标人须知前附表 3 业绩要求 见投标人须知前附表 4 信誉要求 见投标人须知前附表 5 项目经理和项目总工资格 见投标人须知前附表 6 其他要求 见投标人须知前附表 1 4 2 招标人不接受联合体投标 1 4 3 投标人不得存在下列情形之一 1 为招标人不具有独立法人资格的附属机构 单位 2 与本标段的其他投标人同为一个单位负责人 13 3 与本标段的其他投标人存在控股 管理关系 4 为本标段前期准备提供设计或咨询服务的法人或其任何附属机构 单位 5 为本标段的监理人 6 为本标段的代建人 7 为本标段的招标代理机构 8 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人 9 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系 10 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形 1 4 4 投标人 包括联合体各成员 不得存在下列不良状况或不良信用记录 1 投标人被国家 江苏省省级有关部门及盐城市级有关部门和响水县县级有关部门限制招投标 或市场准入 或者受到限制但未过公示期的 2 被责令停业 暂扣或吊销执照 或吊销资质证书 3 进入清算程序 或被宣告破产 或其他丧失履约能力的情形 4 投标截止日前 投标人 法定代表人及项目负责人被法院列为失信被执行人 未全部履行法 院生效判决 裁定 5 2017 年 6 月 1 日以来欠缴履约保证金 银行保函 担保 6 投标人因违法违规 违约 失信等原因被响水县有关部门单位限制投标 7 在 信用中国 网站 8 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形 1 5 费用承担 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理 1 6 保密 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密 违者应对由此造成 的后果承担法律责任 1 7 语言文字 招标投标文件使用的语言文字为中文 专用术语使用外文的 应附有中文注释 1 8 计量单位 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位 14 1 9 踏勘现场 1 9 1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的 招标人按投标人须知前附表规定的时间 地点组织 投标人踏勘项目现场 1 9 2 投标人踏勘现场发生的费用自理 1 9 3 除招标人的原因外 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失 1 9 4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况 供投标人在编制投标文件时参 考 招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责 1 9 5 招标人提供的本合同工程的水文 地质 气象和料场分布 取土场 弃土场位置等参考资料 并不构成合同文件的组成部分 投标人应对自己就上述资料的解释 推论和应用负责 招标人不对投标 人据此作出的判断和决策承担任何责任 1 10 投标预备会 1 10 1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的 招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召 开投标预备会 澄清投标人提出的问题 1 10 2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前 以书面形式将提出的问题送达招标人 以便招 标人在会议期间澄清 1 10 3 投标预备会后 招标人在投标人须知前附表规定的时间内 将对投标人所提问题的澄清 以 书面方式通知所有购买招标文件的投标人 该澄清内容为招标文件的组成部分 1 11 分包 1 11 1 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体 非关键性工作进行分包的 应符合以下规定 1 分包内容要求 允许分包的工程范围仅限于非关键性工程或适合专业化队伍施工的专项工程 招标人允许分包或不允许分包的专项工程 如有 应在投标人须知前附表中载明 2 接受分包的第三人资格要求 分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应 且具 备投标人须知前附表中规定的资格条件 3 其他要求 投标人如有分包计划 应按第九章 投标文件格式 的要求填写 拟分包项目情 况表 明确拟分包的工程及规模 且投标人中标后的分包应满足合同条款第 4 3 款的相关要求 1 11 2 中标人不得向他人转让中标项目 接受分包的人不得再次分包 中标人应就分包项目向招 标人负责 接受分包的人就分包项目承担连带责任 1 12 响应和偏差 1 12 1 投标文件偏离招标文件某些要求 视为投标文件存在偏差 偏差包括重大偏差和细微偏差 15 1 12 2 投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应 否则 视 为投标文件存在重大偏差 投标人的投标将被否决 投标文件存在第三章投标文件存在第三章 评标办法评标办法 中所列任一否决投标情形的 均属于存在重大偏差 中所列任一否决投标情形的 均属于存在重大偏差 1 12 3 投标文件中的下列偏差为细微偏差 1 在按照第三章 评标办法 的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后 最终投标 报价未超过最高投标限价 如有 的情况下 出现第三章 评标办法 规定的算术性错误和投标报价的 其他错误 2 施工组织设计 含关键工程技术方案 和项目管理机构不够完善 3 投标文件页码不连续 个别文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内容的偏差 1 12 4 评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理 1 对于本章第 1 12 3 项 1 目所述的细微偏差 按照第三章 评标办法 的规定予以修正并 要求投标人进行澄清 2 对于本章第 1 12 3 项 2 目所述的细微偏差 如果采用合理低价法或经评审的最低投标价 法评标 应要求投标人对细微偏差进行澄清 只有投标人的澄清文件被评标委员会接受 投标人才能参 加评标价的最终评比 如果采用技术评分最低标价法或综合评分法评标 可在相关评分因素的评分中酌 情扣分 3 对于本章第 1 12 3 项 3 目所述的细微偏差 可要求投标人对细微偏差进行澄清 1 12 5 投标人应根据招标文件的要求提供施工组织设计等内容以对招标文件作出响应 2 2 招标文件招标文件 2 1 招标文件的组成 本招标文件包括 1 招标公告 2 投标人须知 3 评标办法 4 合同通用条款 5 合同专用条款 6 工程量清单 7 图纸 8 技术规范 9 投标文件格式 根据本章第 2 2 款和第 2 3 款对招标文件所作的澄清 修改 构成招标文件的组成部分 当招标文件 招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时 以最后发出的书面文件 为准 16 2 2 招标文件的澄清 2 2 1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容 如发现缺页或附件不全 应及时向招标人提出 以便补齐 如有疑问 应在投标人须知前附表规定的时间和形式 包括信函 电报 传真等可以有形地 表现所载内容的形式 下同 要求招标人对招标文件予以澄清 2 2 2 招标文件的澄清将以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人 但不指 明澄清问题的来源 澄清发出的时间距投标截止时间不足 3 天 且澄清内容可能影响投标文件编制的 将相应延长投标截止时间 2 2 3 投标人在收到澄清后 应在投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人 确认已收到该 澄清 2 2 4 除非招标人认为确有必要答复 否则 招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2 2 1 项规定的 时间后提出的任何澄清要求 2 3 招标文件的修改 2 3 1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件 并通知所有已购买招标文件的投标人 修改招标文件的时间距投标截止时间不足 3 天 且澄清内容可能影响投标文件编制的 将相应延长投标 截止时间 2 3 2 投标人收到修改内容后 应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人 确认已收到 该修改 2 4 招标文件的异议 投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的 应在投标截止时间 5 日前以书面形式提出 招标人 将在收到异议之日起 3 日内作出答复 作出答复前 将暂停招标投标活动 3 3 投标文件投标文件 3 1 投标文件的组成 3 1 1 投标文件应包括下列内容 第一个信封 商务及技术文件 1 投标函及投标函附录 2 法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书 3 承诺书 4 投标保证金 5 项目管理机构 6 拟分包项目情况表 7 资格审查资料 17 8 投标人须知前附表规定的其他材料 第二个信封 报价文件 1 投标报价函 2 已标价工程量清单 投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认 构成投标文件的组成部分 3 2 投标报价 3 2 1 投标人应认真仔细阅读投标人应认真仔细阅读 工程量清单说明工程量清单说明 并按其要求作出实质性响应 并按其要求作出实质性响应 3 2 2 投标人应按第七章 工程量清单 的要求填写相应表格 按投标人须知前附表规定的方式填 写工程量清单 本项目采用固化清单 固化清单投标人可在响水县人民政府网站上下载 投标人填写工程量清单中 的单价及总额价 即可完成投标工程量清单的编制 确定投标报价 并打印出投标工程量清单 编入投 标文件 投标人未在工程量清单中填入单价和总额价的工程子目 将被认为其已包含在工程量清单其他 子目的单价和总额价中 招标人将不予支付 投标人必须严格遵循工程量固化清单电子文件中的数据 格式及运算定义 并将已填写完毕的投标 工程清单电子文件单独拷入 U 盘中 密封在第二个信封 报价文件 内一并交回密封在第二个信封 报价文件 内一并交回 严禁投标人修改工程 量固化清单电子文件中的数据 格式和运算定义 投标人如发现固化清单出现问题 如公式缺失等明显 错误 导致无总价生成的应及时通知招标人进行核查 重新下载并填写修正过的固化清单 投标人根据招标人提供的工程量固化清单电子文件填报完成并打印的投标工程量清单中的投标报价 和投标报价函大写金额报价应一致 如果报价金额出现差异 其投标将被否决 3 2 3 本项目的报价方式见投标人须知前附表 投标人在投标截止时间前修改投标报价函中的投标 总报价 应同时修改投标文件 已标价工程量清单 中的相应报价 此修改须符合本章第 4 3 款的有关 要求 3 2 4 投标人如果发现工程量清单中的数量与图纸数量不一致时 应立即通知招标人核查 除非招 标人以书面方式予以更正 否则 应以工程量清单中列出的数量为准 3 2 5 投标人应根据投标人应根据 江苏省公路水运工程安全生产费用管理办法江苏省公路水运工程安全生产费用管理办法 的规定 在投标总价中计入安的规定 在投标总价中计入安 全生产费用 安全生产费用应为最高投标限价的全生产费用 安全生产费用应为最高投标限价的 1 5 1 5 投标人在投标报价时不得对其计算方法和费率进 投标人在投标报价时不得对其计算方法和费率进 行修改 行修改 3 2 6 招标人不接受调价函 如有按废标处理 招标人不接受调价函 如有按废标处理 3 2 7 在合同实施期间 投标人填写的单价 合价和总额价是否由于物价波动进行价格调整按照合 同条款第 16 1 款的规定处理 3 2 8 招标人设有最高投标限价的 投标人的投标报价不得超过最高投标限价 最高投标限价在 投标人须知前附表中载明 3 2 9 投标报价的其他要求见投标人须知前附表 3 3 投标有效期 18 3 3 1 除投标人须知前附表另有规定外 投标有效期为 90 日 3 3 2 在投标有效期内 投标人撤销投标文件的 应承担招标文件和法律规定的责任 3 3 3 出现特殊情况需要延长投标有效期的 招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期 投 标人应予以书面答复 同意延长的 应相应延长其投标保证金的有效期 但不得要求或被允许修改其投 标文件 投标人拒绝延长的 其投标失效 但投标人有权收回其投标保证金 无息 3 4 投标保证金 3 4 1 投标人在递交投标文件的同时 应按投标人须知前附表规定的金额和第九章 投标文件格式 规定的投标保证金格式递交投标保证金 并作为其投标文件的组成部分 联合体投标的 其投标保证金 由牵头人递交 并应符合投标人须知前附表的规定 投标保证金应采用招标人在投标人须知前附表规定 的形式 若采用电汇 转账 投标人应在递交投标文件截止时间之前 将投标保证金由投标人的基本账户转 入招标人指定账户 否则视为投标保证金无效 招标人指定的开户银行及账号见投标人须知前附表 无论采取何种形式的投标保证金 投标保证金有效期均应与投标有效期一致 招标人如果按本章第 3 3 3 项的规定延长了投标有效期 则投标保证金的有效期也相应延长 3 4 2 投标人不按本章第投标人不按本章第 3 4 13 4 1 项要求提交有效投标保证金的 评标委员会将否决其投标 项要求提交有效投标保证金的 评标委员会将否决其投标 3 4 3 招标人最迟将在合同签订后 5 日内或开标满 30 日后向未中标人退还投标保证金 中标人的 投标保证金转为履约保证金 不足部分以保函或银行存款方式补足 3 4 4 有下列情形之一的 投标保证金将不予退还 1 投标人在规定的投标有效期内撤销投标文件 2 中标人在收到中标通知书后 无正当理由不与招标人订立合同 在签订合同时向招标人提出附 加条件 或不按照招标文件要求提交履约保证金 3 发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形 4 投标人提交了虚假资料 3 5 资格审查资料 3 5 1 以下各类证书原件 截图 系统打印件装入档案袋并密封 并在档案袋上注明相关证件的名以下各类证书原件 截图 系统打印件装入档案袋并密封 并在档案袋上注明相关证件的名 称及资料份数 在递交投标文件时一并交与招标人 未按招标文件要求提供的 资格审查不予通过 以称及资料份数 在递交投标文件时一并交与招标人 未按招标文件要求提供的 资格审查不予通过 以 下资料必须与投标人在江苏省交通运输厅招投标信息管理系统中备案的保持一致 否则招标人不予认可 下资料必须与投标人在江苏省交通运输厅招投标信息管理系统中备