铝合金霸窗制作安装施工合同

铝合金窗制作工程施工合同 发包人： 承包人： 签订地点： 签订时间：铝合金窗制作安装施工合同发包人： 承包人： 遵照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建筑安装工程承包合同条例及相关法律法规，结合本工程具体情况，为明确双方在履行合过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商一致，特签订本合同，希共同遵执行。1、工程概况1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3工程内容：铝合金5mm+6A+5mm中空普玻璃推拉窗。2、承包方式木工程实行固定综合单价、按实际安装面积结算承包方式。本项目铝合金窗包工包料、包质量、包安全、包工期、包文明施工，不包含节能检测及验收备案等费用。3、承包范围、单价3.1承包人负责按照发包人提供的 施工图及双方确定的窗户设计方案承担本和通过第1.3条所涉的铝合金窗的制作与安装施工。铝材及玻璃规格；铝合金5+6A+5中空玻璃推拉窗。3.2承包价格按报价单(附件l)4、开、竣工日期及工期除承包方自己决定开工、竣工日期，但必须与土建同步，除土建原因外，承包方必须 年 月 日前完工(工期必须保足 个月)5、工程质量5.1乙方按甲方审定认可的铝合金窗，设计图及颜色进行制作、安装工作，工程质量等级应达到国家或行业质量评定合格标准。所有窗材料不得掺杂使用其他品牌材料。5.2承包人必须根据相关的技术标准及验收标准编制专项施工方案，经甲方及有关部门审定后作为施工和检查的指导性文件，并严格遵照执行。5.3铝合金窗用材料、规格型号、品牌及相关附件等技术参数必须达到发包人确定的技术要求质量、材质及安装质量标准化，同时还应满足设计要求和国家、地方、行业相关规范的要求。5.4.1型材表画处理中国十大名牌之一，品牌（新河）铝型材厚度1.2mm。推拉窗选用EK898系列，照承包方提供的样品为准，具体以深化设计大样为准。5.4.2玻璃采用5mm+6A+5mm中空透明玻璃。 5.4.3配件：照承包方提供的样品为准。承包方必须留好安装槽。5.4.4纱窗如相关部门有强制性要求，由承包方制作安装，费用另计，但承包方必须留好安装槽。6、承包价格及结算方式6.1本合同为综合单价总包干230元/平方（人民币）6.2综合单价均包含产品包装、装卸运输、成品保护保管、制作安装、技术服务、施工水电利润等费用。(本综合单价的型材及中空玻璃价为现行型材及中空玻璃价格，在签订合同后不受市场价的影响，不作调整)。6.3为本工程通用做法，以铝合金深化施工设计图为准。6.4合同范围以外经发包人法人批准的工程变更，所发生费用纳入最终结算。7、工程款付款 7.1铝合金窗外框安装完成7层后7个工作日内，发包人按单位栋工程造价的25支付工程进度款。 7.2铝合金窗外框全部安装完成后7个工作日内，发包人按单位栋工程造价的25支付工程进度款。7.3铝合金窗扇、玻璃全部安装完成，经甲方验收合格后7个工作日内，发包人按已完成栋号总价款的25%支付工程进度款,如果验收不合格造成返工,费用全部由承包方承担。7.4完成合同约定范围内的全部工程量经有关部门验收合格后一个月内办理完结算一个星期内支付到工程结算总价的98%。7.5余款2为质保金，质保期(一年)满后一个月内支付完余款，不计利息(质保期内乙方未履行义务的除外)。8、发包人责任8.1协调承包人与总包方的施工关系，根据总包方施工进度确定承包人的开工日期和施工进度计划。8.2审批承包人对承包内容的二次设计方案和实测洞口尺寸。8.3工程开工前进行交底工作并负责与监理单位及其它相关单位的协调工作。8.4负责督促承包人严格执行工程施工进度计划、监督工程质量和施工安全，负责隐蔽工程的检查验收。8.5负责组织和参与承包人施工过程的检测和节能验收工作。8.6负责按付款方式之规定向承包方支付工程款项。9、承包人责任9.1负责本合同承包内容的二次设计，并通过发包人审定后作为施工依据，在加工前，必须根据土建施工情况对洞口尺寸实测实量，并在不影响外观的条件下调整尺寸，作为施工和决算的依据。9.2负责施工用水、电设施的搭接及其相关费用，负责自己施工人员的食宿费用。9.3负责协调因施工原因引起的纠纷并负责费用。9.4遵守发包人、总包方制作的各项现场管理制度及规定，文明施工、安全生产、服从发包人与总包方的统一调度与指挥。9.5承包人必须自行组织施工，未经发包人书面同意不得转包。9.6承包人保证不拖欠农民工工资，保证施工现场和谐稳定，并承担由于对农民相关事宜处理不当造成的一切责任和损失。9.7飘窗在总承包方飘板粉刷前，承包方必须及时到现场安装好窗框，和土建配合施工。飘板等已粉刷的部分，因窗安装需要对粉刷层构成的损坏，由发包方负责修补，但不能损坏外墙瓷砖。9.8所有墙与铝合金窗接口处防水由承包人负责密缝，防止窗套渗水，如出现窗套四周渗水承包人负责维修。窗框与墙体缝隙超5mm的必须由发包方要求土建施工方补缝。10、安全文明施工承包方必须对现场人员进行安全教育，遵守国家及现场安全操作规程，做好作业区域的人身安全防护工作。并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。10.2发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。10.3承包人有权拒绝发包方管理人员违反安全管理的规定施工。10.4承包人在施工过程中，应维护总包单位的所有安全防护及设施，不得擅自拆除，如由于施工需要必须拆除，必须通过总包单位、监理方、发包人共同勘察现场，作出相应方案后方可拆除，拆除费用由承包人承担。承包人擅自拆除的，除恢复原状外，还应承担因此引起的一切安全事故责任。11、竣工资料及工程验收11.1工程达到验收条件，承包人必须提供全套门窗专项竣工验收所需资料交发包人汇总，由发包人负责办理验收和备案手续。11.2竣工日期为工程通过验收合格的日期。12、保修木工程保修期为壹年， 从单位工程竣工验收签字之日算起。保期金额为总价的2，保修期内如发生质量问题，承包人在接到书面维修通知48小时内，必须派人至现场进行维修，维修费用由承包人承担。如承包人未按时进行修理的，发包人可自行安排维修，维修费用在承包人质保金中扣除，同时发包人有权追究承包的违约责任。但由于非承包人原因造成的质量问题应由责任方承担的费用，承包人不予保修。13、违约责任13.1发包人的违约责任13.1.1无正当理由未按本合同的约定及时、足额支付承包人的工程款，按应付未款额的万分之三日向承包人支付违约金。13.1.2无正当理由未按合同约定及时进行验收、签证等，每延迟一天，应向承包人支付未付工程款额万分之三日的违约金，以配合节能工程同步竣工验收合格之日为期。13.2承包的违约责任13.3承包方因未按合同约定工期竣工验收每延期一天向发包支付款违约金200元天超30天，除前续罚款外，发包方有权解除本合同，因此产生损失有权向承包方索赔。13.4承包方违约，发包人按合同约定解除合同承包方无条件退场，并按己完成工程单结算，承包人自愿按完成工程合格的 50% 结算，不计其它责任地直接费用或间接费用。当地仲裁庭仲裁。14、本合同在履行过程中发生争议，双方应友好协商解决，协商不成，申请当地人民法院裁决。15、合同生效条款15.1合同生效日