一级建造师《建设工程法规》 讲义及模拟试题

一级建造师建设工程法规 讲义及模拟试题 2011 年版 1Z301000 建设工程基本法律知识1Z301010 建设工程法律体系 1Z301011 法律体系的基本框架1Z301012 法的形式和效力层次 【例 1】根据法的效力等级，建设工程质量管理条例 属于（ ）A法律 B.部门规 章C行政法规 D.单行条 例【答案】C 【例2】根据立法法，( )之间对同一事项的 规定不一致时，由国务院裁决。（2010-86） A地方性法规与地方政府规章 B部门规章 C部门规章与地方性法规 D地方政府规章与部门规章 E同一机关制定的旧的一般规定与新的特别规定 【答案】BD 【例3】某地法院在审理案件过程中发现，该省人民 代表大会所制定的地方性法规规定与国家某部委制 定的规章规定不一致，不能确定如何适用。在此情形 下，下列处理办法中正确的是（ ） A由国务院决定在该地方适用部门规章 B由全国人民代表大会决定在该地方是适用地方性 法规还是适用部门规章 C由最高人民法院通过司法解释加以决定 D由国务院决定在该地方适用地方性法规，或者由 国务院提请全国人民代表大会常务委员会裁决在该 地方适用部门规章 【答案】D 1Z301013 建设法律、行政法规和相关法律的关系1Z301020 建设工程法人制度1Z301021 法人应具备的条件1Z301022 法人在建设工程中的地位和作用1Z301023 企业法人与项目经理部的关系1Z301030 建设工程代理制度1Z301031 代理的法律特征和主要种类 【例1】某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动，这个行为属于（ ）（2007-2）A.法定代理 B.委 托代理C.指定代理 D.表 见代理【答案】 B1Z301032 建设工程代理行为的设立和终止1Z301033 代理人和被代理人的权利、义务及法律责 任【例2】乙公司接受甲公司的委托，与丙公司签订了 一份货物买卖合同。在履行合同过程中，由于甲对乙 的授权不明确，给丙公司造成了10万元的经济损失， 那么丙公司要求赔偿损失的说法正确的是（） A.丙公司只能向甲公司要求赔偿全部损失。 B.丙公司可以要求甲公司赔偿全部损失。 C.丙公司可以要求乙公司赔偿全部损失。 D.由于甲、乙公司有平摊损失的约定，丙公司只能要求甲乙各赔偿 5 万元。 E.丙公司可以要求甲赔偿7万元损失，乙赔偿3万元损失。【答案】B C E 1Z301040 建设工程物权制度1Z301041 物权的法律特征和主要种类【例】根据物权法，建设用地使用权属于( )。（2010年第6题）A 所有权 B用益物权 C担保物权 D留置权 【答案】B 1Z301042 土地所有权、建设用地使用权和地役权【例】国有建设用地使用权的用益物权，可以采取（ ） 方式设立。A. 出租 B. 出让 C. 划拨 D. 抵押 E. 转让【答案】BC 1Z301043 物权的设立、变更、转让、消灭和保护【例】根据物权法规定，一般情况下动产物权的 转让，自（ ）起发生效力。A买卖合同生效B转移登记C交付 D买方占有【答案】C1Z301050 建设工程债权制度1Z301051 债的基本法律关系1Z301052 建设工程债的发生根据 【例】在建设项目施工中，施工单位与其他主体产生 合同之债的情形有（ ）等。（2005-71）A 施工单位与材料供应商订立合同B 施工现场的砖块坠落砸伤现场外的行人C 施工单位将本应汇给甲单位的材料款汇入了乙单位 帐号D 材料供应商向施工单位交付材料 E 施工单位向材料供应商支付材料款【答案】ADE1Z301053 建设工程债的常见种类1Z301060 建设工程知识产权制度1Z301061 知识产权的法律特征1Z301062 建设工程知识产权的常见种类【例 1】甲建设单位委托乙设计单位编制工程设计图纸，但未约定该设计著作权归属。乙设计单位注册建 筑师王某被指派负责该工程设计，则该工程设计图纸 许可使用权归( )享有。A.甲建设单位 B.乙设计单位 C.注册建筑师 王某 D.甲、乙两单位共同【答案】B【例 2】王某经长期研究发明了高粘度建筑涂料胶粉 ，2001 年 3 月 5 日委托某专利事务所申请专利，3 月 15 日该专利事务所向国家专利局申请了专利，5 月15 日专利局将其专利公告，2003 年 2 月 13 日授予王 某专利权。该专利权届满的期限是（ ）A2021 年 3 月 5 日 B2021 年 3 月 15 日 C2021 年 5 月 15 日 D. 2023 年 2 月 13 日【答案】B1Z301063 建设工程知识产权的保护1Z301064 建设工程知识产权的法律责任1Z301070 建设工程担保制度1Z301071 担保与担保合同的规定 1Z301072 建设工程保敃担保的方式和责任 【例1】甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供 保证，但保证合同中未约定保证方式及保证期间，下 列说法正确的是（ ）。（2009-21） A丙的保证方式为一般保证 B保证期间与买卖合同的诉讼时效相同 C如果甲在保证期间内未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任 D如果甲在保证期间内未经丙书面同意将主债 权转让给丁，则丙不再承担保证责任 【答案】C 【例2】按照担保法的规定，可以作为保证人的 是（ ）。（2009-39） A厂矿的职能部门 B有限责任公司 C政府机关 D某高等学校【答案】 B 1Z301073 抵押权、质权、留置权、定金的规定 【例1】承运人按运输合同约定将货物运输到指定地 点后，托运人拒绝支付运输费用，承运人可以对相应 的运输货物行使（ ）。（2010-53）A抵押权 B质押权 C抵销权 D留置权 【答案】D 【例2】某项目勘察费用为40万元，合同中约定定金 为10%，也约定了违约金为5万元，发包方尚未交付定 金，但是承包方不能按合同约定履行合同，此时，承 包方应支付给发包方（ ）万元。 A4万元 B5万元 C8万元 D9万 元 【答案】B 【例3】甲与乙签订工程设计合同，合同约定设计费 用为80万元，甲方向乙方支付16万元定金。合同订立 后，甲方实际向乙方支付了12万元定金，乙收取定金 后拒不履行合同，则甲可以要求乙返还（ ）万元。（2005-55） A. 12 B.24 C.16 D.32 【答案】B 【例 4】根据物权法的相关规定，不得抵押的财 产是（ ）。A正在建造的航空器 B土地所有权 C生产原材料D荒地承包经营权 【答案】B 1Z301080 建设工程保险制度 1Z301081 保险与保险索赔的规定1Z301082 建设工程保险的主要种类和投保权益1Z301090 建设工程法律责任制度1Z301091 法律责任的基本种类和特征1Z301092 建设工程民事责任的种类及承担方式【例】下列工程施工过程中，属于侵权责任的情形有 ( )。（2010-99） A施工单位未按合同约定支付项目经理李某的奖金 B施工单位违约造成供货商重大损失 C工地的塔吊倒塌造成行人黄某被砸伤 D施工单位将施工废料倒入邻近鱼塘造成大量鱼苗 死亡 E分包商在施工时操作不当造成公用供电设施损坏【答案】CDE1Z301093 建设工程行政责任的种类及承担方式1Z301094 建设工程刑事责任的种类及承担方式【例】某施工单位违反国家规定降低工程质量标准， 造成 6000 万元直接经济损失，应当认定为（ ） A串通投标罪 B.工程重大安全事故罪C重大责任事故罪 D.重大劳 动安全事故罪【答案】 B1Z302000 施工许可制度1Z302010 建设工程施工许可制度 1Z302011 施工许可敃和开工报告的适用范围 1Z302012 申请主体和法定批准条件 【例 1】甲建设单位改建办公大楼，该工程由乙施工 单位承建，根据建筑法关于施工许可证的有关规 定，下列说法正确的有（ ）。 A拆迁工作必须全部完成 B应由甲向建设行政主管部门申请领取施工许可证 C应由乙向建设行政主管部门申请领取施工许可 证 D. 领取施工许可证前，建设资金必须全部到位 E领取施工许可证前，该工程应有满足施工需要的施工图纸 【答案】B E 1Z302013 延期开工、核验和重新办理批准的规定 1Z302014 违法行为应承担的法律责任 【例 2】某工程项目，建设单位未取得施工许可证便 擅自开工，经查建设资金未落实。依照建筑法的 规定，对此，正确的处理方式是（ ）。（2007-6） A责令改正，并处以罚款 B. 责令改正，可以处以罚款 C责令停止施工，并处以罚款 D. 责令停止施工，可以处以罚款 【答案】D 1Z302020 施工企业从业资格制度1Z302021 企业资质的法定条件和等级【例】根据建筑业企业资质管理规定，关于我国 建筑业企业资质的说法，错误的是( )。（2010年第8题） A建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳 务分包三个序列 B建筑业企业按照各自工程性质的技术特点，分别 划分为若干资质类别 C各资质类别按照各自规定的条件划分为若干等级 D房屋建筑工程施工总承包企业资质分为特级、一级、二级三个等级 【答案】 D 1Z302022 禁止无资质或越级承揽工程的规定1Z302023 禁止以他企业或他企业以本企业名义承 揽工程的规定1Z302024 违法行为应承担的法律责任1Z302030 建造师注册执业制度1Z302031 建设工程专业人员执业资格的准入管理1Z302032 建造师考试和注册的规定【例1】有五位先生通过了建造师执业资格考试，目 前打算申请注册。下列情形中不予注册的有（ ）。（2009-77） A李先生三年前担任工长时，由于偷工减料导致了安全生产事故而受到刑事处罚 B赵先生就职于工商行政主管部门，希望能利用业余时间从事施工管理工作 C王先生由于业务水平高，同时受聘于两家施工企业，申请在这两个单位分别注册 D周先生拖欠农民工工资 E张先生由于在今年的施工过程中擅自修改图纸而受到了处分 【答案】ABC 1Z302033 建造师受聘单位和执业岗位范围1Z302034 建造师的基本权利和义务 【例2】注册建造师享有的权利有（ ) A.使用注册建造师名称 B.遵守法律、法规和有关规定 C.在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章 D.保管和使用本人注册证书、执业印章 E.获得相应的劳动报酬【答案】 ACDE 1Z302035 违法行为应承担的法律责任1Z303000 建设工程发承包制度1Z303010 建设工程招投标制度1Z303011 建设工程必须招标的范围、规模和招标方 式 【例】下面关于项目招标的说法错误的是（ ）（2009-94）。 A施工单项合同估算价在200万元人民币以上的项目必须招标 B个人投资的项目不需要招标 C施工主要技术采用特定专利的项目可以招标 D涉及到公众安全的项目必须招标 E符合工程招标范围，重要材料采购单项合同估算价在100万元人民币以上的项目必须招标 【答案】ABD 【例】下列建设项目中，可以不招标的是（ ）（2010-30） A个人捐资的教育项目中合同估算价为80 万元的监理合同 B外商投资的供水项目中合同估算价为1000 万元的 施工合同 C使用财政预算资金的体育项目中合同估算价为80 万元的材料采购合同 D上市公司投资的商品房项目中合同估算价为500 万元的材料采购合同 【答案】C 1Z303012 招标基本程序和禁止肢解发包的规定 【例1】某建设项目递交投标文件的截止时间为2008 年3月1日上午9点，某投标人由于交通拥堵于2008年3 月1日上午9点5分将投标文件送达，开标当时的正确做法是（ ）。 A招标人不予受理，该投标文件作为无效标书处理B经招标办审查批准后，该投标有效，可以进 入开标程序C经其他全部投标人过半数同意，该投标可以 进入开标程序D由评标委员会按废标处理 【答案】A 【例 2】招标投标法规定，投标文件有下列情形， 招标人不予受理（ ）。（2004-77）A. 逾期送达的 B. 未送达指定地点的 C. 未按规定格式填写的D. 无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的 代理人签字或盖章的E. 未按招标文件要求密封的 【答案】ABE 【例3】某港口建设项目向社会公开招标，招标文件 中明确规定提交投标文件的截止时间为2006年6月2 日上午9点，则下列说法正确的有（ ）。 A开标时间为2006年6月2日上午9点至2006年6月3日 上午9点之间 B开标由该市建设行政主管部门主持 C邀请所有投标人参加开标会 D开标时，由投标人当众检查投标文件的密封情况 E招标人对2006年6月2日上午9点15分送达的投标文件不予受理 【答案】C D E 【例4】某建设项目招标，评标委员会由二位招标人 代表和三名技术，经济等方面的专家组成，这一组成 不符合招标投标法的规定，则下列关于评标委员 会重新组成的作法中，正确的有（ ） A、减少一名招标人代表，专家不再增加 B、减少一名招标人代表，再从专家库中抽取一名专家 C、不减少招标人代表，再从专家库中抽取一名专家 D、不减少招标人代表，再从专家库中抽取二名专家 E、不减少招标人代表，再从专家库中抽取三名专家 【答案】 BD 【例5】 在项目评标委员会的成员中，无须回避的是（ ） A投标人主要负责人的近亲属 B.项目主 管部门的人员 C项目行政监督部门的人员 D.招标人 代表 【答案】D 【例 6】某招标人 2005 年 4 月 1 日向中标人发出了中 标通知书，根据相关法律规定，招标人和投标人应在（ ）前按照招标文件和中标人的投标文件立书面 合同。（2005-12）A 2005 年 4 月 15 日 B 2005 年 5 月 1 日 C2005 年 5 月 15 日 D 2005 年 6 月 1 日【答案】B 【例7】关于招标代理机构的说法，正确的有( )。（2010-89） A招标代理机构是社会中介组织 B未经招标人同意，招标代理机构不得向他人转让代理业务 C工程招标代理机构可以参与同一招标工程的投标 D工程招标代理机构不得与招标工程的投标人有利 益关系E由评标委员会指定招标代理机构 【答案】ABD 1Z303013 投标文件的法定要求和投标保敃金 【例1】在某项目的招投标中，甲公司依法提交了投 标文件后，由于报价失误准备修改投标文件，以下关 于此事的表述正确的是（ ） A经招标人同意可以修改 B在招标文件要求提交投标文件截止时间前，可以自由修改 C在招标文件要求提交投标文件截止时间前，可以 修改，但不得修改其中的实质性内容 D甲公司可以在法定期限内口头通知招标人对投标 文件的修改 【答案】 B 【例2】根据招标投标相关法律规定，在投标有效期结束前，由于出现特殊情况，招标人要求投标人延长 投标有效期时，（ ）。（2009-8） A投标人不得拒绝延长，并不得收回其投标保证金 B投标人可以拒绝延长，并有权收回其投标保证金 C投标人不得拒绝延长，但可以收回其投标保证金 D投标人可以拒绝延长，但无权收回其投标保证金 【答案】 B 【例3】根据工程建设项目施工招标投标办法， 关于投标保证金的说法，正确的是（ ）。（2010-49） A投标保证金最高不得超过50 万元 B招标人发了中标通知书，投标保证金的有效期自动终止 C投标保证金不得采用银行保函方式 D中标人拒绝签订施工合同时，招标人有权没收其投标保证金 【答案】D 【例4】某项目招标中，招标文件要求投标人提交投标保证金，招标过程中，招标人有权没收投标保证金 的情形有（ ）（2007-75） A、投标人在投标有效期内撤回投标文件 B、投标人在开标前撤回投标文件 C、中标人拒绝提交履约保证金 D、投标人拒绝招标人延长投标有效期要求 E、中标人拒绝签订合同【答案】ACE 1Z303014 禁止投标人实施不正当竞争行为规定【例 9】在某大型基础设施工程的招标活动中，存在 下述现象，其中属于投标人与招标人串通投标的行为 有（ ）。（2005-75） A、招标人组织投标人踏勘项目现场 B、投标人向其中的某投标人透露标底 C、招标人在开标前，开启了标书，并将投标情况透露给了某投标人 D、招标人与投标人商定，在招标投标时压低标价，中标后在给投标人一定的额外补偿 E、招标人在要求某投标人就其投标文件澄清时，故意作引导性提问，促使其中标 【答案】BCDE 1Z303015 联合体投标 【例1】甲、乙两个施工单位组成联合体投标，双方 约定，如因施工质量问题导致建设单位索赔，各自承 担索赔额的50%。施工过程中建设单位确因质量原因 索赔12万元，则下列关于此索赔和赔偿责任承担的说 法中，正确的有（ ）（2007-73） A、如甲无过错，则其有权拒绝先行赔付 B、建设单位可直接要求甲承担12万元 C、建设单位可直接要求乙承担12万元 D、建设单位应当要求质量缺陷的过错方承担主要责任 E、先行赔付的一方，有权就超出50%的部分向另一方 追偿 【答案】BCE 【例2】 在甲公司作为招标人的办公大楼招标中，乙、 丙、丁三家建筑公司决定组成联合体进行投标，以下 做法错误的是（ ） A甲公司不允许此三家公司组成联合体 B乙、丙、丁三家虽组成联合体，但仍是以三个投 标人身份共同投标 C乙公司不具备承建该工程的资质，但可以与符合 资质等级要求的丙、丁组成联合体 D乙、丙、丁组成联合体后不得再以自己的名义单 独投标 E乙、丙、丁就中标项目对甲承担按份责任 【答案】A B C E 1Z303016 中标的法定条件 1Z303017 违法行为应承担的法律责任 【例】建设工程项目招标中，中标人拒绝与招标人订 立合同。中标人提交的投标保证金是2万元，拒签合 同的行为给招标人造成2.5万元的损失。则招标人有 权（ ）。（2006-66） A 没收招标保证金，但无权主张保证金以外的赔偿 B没收投标保证金，且有权主张保证金以外的0.5万元损失 C没收投标保证金，且有权主张保证金以外的2.5万元 损失 D向法院诉讼要求赔偿，但不得自行没收投标保证金 【答案】B 1Z303010 建设工程承包制度 1Z303021 建设工程总承包的规定 1Z303022 建设工程共同承包的规定 【例】某建筑公司与某安装公司共同承包工程，并约 定质量缺陷引起的赔偿责任由双方各自承担 50。施 工中由于安装公司技术问题导致质量缺陷，造成工程20 万元损失，则以下说法正确的是（ ）。 A建设单位可以向建筑公司索赔 20 万元 B建设单位只能向安装公司索赔 20 万元 C建设单位只能向建筑公司和安装公司分别索赔 l0 万元 D建设单位不可以向安装公司索赔 20 万【答案】A 1Z303023 建设工程分包的规定 【例】 甲施工单位（总包单位）将部分非主体工程 分包给具有相应资质条件的乙施工单位，且已征得建 设单位同意。下面关于该分包行为的说法正确的是（ ） A.甲必须向上级主管部门批准备案 B甲就分包工程质量和安全对建设单位承担连带责 任 C乙应按照分包合同的约定对甲负责 D.建设单位必须与乙重新签订分包合同 E.建设单位必须重新为分包工程办理施工许可证【答案】B C 1Z303024 违法行为应承担的法律责任 1Z303030 建筑市场信用体系建设1Z303031 建筑市场诚信行为信息的分类1Z303032 建筑市场施工主体不良行为记录认定标准1Z303033 建筑市场诚信行为的公布和奖惩机制1Z303034 建筑市场主体诚信评价的基本规定 1Z304000 建设工程合同和劳动合同法 律制度1Z304010 建设工程合同制度 1Z304011 合同的法律特征和订立原则 【例 1】 某施工企业于 2000 年承建某单位办公楼，2001 年 4 月竣工验收合格并交付使用，2006 年 5 月， 甲致函该单位，说明屋面防水保修期满及以后使用维 护的注意事项。此事体现合同法的（ ）原则。A公平 B.自愿 C.诚实信用 D.维护公共利 益【答案】C【例2】 根据不同的分类标准，建设工程施工合同属 于（ ）。（2009-27） A有名合同，双务合同，有偿合同 B有名合同，双务合同，不要式合同 C无名合同，单务合同，要式合同 D有名合同，单务合同，要式合同【答案】A1Z304012 合同的要约与承诺 【例1】 甲公司向乙公司发出要约，出售一批建筑材 料。要约发出后，甲公司因进货渠道发生困难而拟撤 回要约。甲公司撤回要约的通知应当（ ）到达乙 公司。 A在要约到达乙公司之前 B与要约同 时 C在乙公司发出承诺前D在乙公司发出承诺的同时 E在乙公司发 出承诺后【答案】A B 【例2】承包商为追赶工期，向水泥厂紧急发函要求按市场价格订购200t42.5级硅酸盐水泥，并要求3日 内运抵施工现场。则承包商的订购行为（ ）。 A属于要约邀请，随时可以撤销 B属于要约，在水泥运抵施工现场前可以撤回 C属于要约，在水泥运抵施工现场前可以撤销 D属于要约，而且不可撤销【答案】D 【例3】建设单位按照与施工单位订立的施工合同， 负责电梯设备的采购，于是建设单位向电梯生产厂家 发函要求购买两部电梯。电梯厂回函表示“其中一部 可以按要求期限交付，另一部则需要延期10日方能交 付”。电梯厂的回函属于（ ） A要约邀请 B要约撤销 C承诺 D新 要约 【答案】D 【例4】甲建筑公司收到了某水泥厂寄发的价目表但 无其他内容。甲按标明价格提出订购1000吨某型号水 泥，并附上主要合同条款，却被告知因原材料价格上 涨故原来的价格不再适用，要采用提价后的新价格， 则下列说法正确的是（ ）。 A水泥厂的价目表属于要约邀请 B甲建筑公司的订购表示属于要约 C水泥厂的价目表属于要约 D水泥厂新报价属于承诺 E水泥厂新报价属于新要约【答案】 A B E 【例5】甲商场向乙企业发出采购100台电冰箱的要 约，乙于5月1日寄出承诺信件，5月8日信件寄至甲商 场，时逢其总经理外出，5月9日总经理知悉了该信内 容，遂于5月10日电传告知乙收到承诺。该承诺何时 生效？（ ） A.5月1日 B.5月8日 C.5月9日 D.5月10日 【答案】 B 1Z304013 建设工程施工合同的法定形式和内容 1Z304014 建设工程工期和支付价款的规定 【例1】某施工合同约定承包人对基础工程垫资施工， 发包人对垫付资金按银行贷款利率2倍支付利息，后 发包人未按合同约定支付垫资利息，承包人诉至法 院，则人民法院对垫资利息的处理，则（ ） A.予以追缴 B不予支持 C.按 合同约定支付 D.只支持按银行同类贷款利率的 利息 【答案】D 【例2】施工单位与建设单位签订施工合同，约定施 工单位垫资20%，但没有约定垫资利息。后施工单位 向人民法院提起诉讼，请求建设单位支付垫资利息。 对施工单位的请求，人民法院正确的做法是（ ）。（2010-44） A尽管未约定利息，施工单位要求按中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息，应予 支持 B由于垫资行为违法，施工单位要求返还垫资，不予支持 C尽管未约定利息，施工单位要求按低于中国人民 银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息， 应予支持 D由于未约定利息，施工单位要求支付垫资利息，不予支持 【答案】D 【例3】某建设工程合同约定，“工程通过竣工验收 后2个月内，结清全部工程款”。2005年10月1日工程 通过竣工验收，10月10日承包人提交竣工结算文件，10月20日承包人将工程移交发包人，但发包人一直未 支付工程余款。2006年5月1日，承包人将发包人起诉 至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。则利息起 算日应为（ ） A、2005年10月10日 B、2005年10月20日 C、2005年12月1日 D、2006年5月1日【答案】C 【例4】建设工程优先受偿权 发包人将在建工程抵押给银行贷款，后因发包人经 营状况不佳而无力还贷及支付工程款，则下列关于承 包人权利的说法中，正确的是（ ） A.承包人可申请人民法院将该工程拍卖 B承包人无权就该工程的拍卖款优先于银行受偿 C. 承包人可直接拍卖该工程D.承包人可不申请拍卖，而直接与发包人协商将工程 折价 E承包人因发包人违约造成的损失，可在工程拍卖所得中扣除 【答案】 A D 1Z304015 建设工程赔偿损失的规定 1Z304016 无效合同和效力待定合同的规定 【例1】某建设单位与甲公司签订一份施工合同，约 定由甲公司为其承建某工程。甲公司又于乙公司签订 一份施工合同，约定由乙公司承建该工程主体部分。 则甲公司与乙公司签订的合同为（ ） A.转包合同，合同有效 B.转包合同 ，合同无效 C.分包合同，合同有效 D.分包合同，合同无效 【答案】 D【例 2】下列选项中，属于无效合同的有（ ）。 A供应商欺诈施工单位签订的采购合同 B村委会负责人为获得回扣与施工单位高价签订的村内道路施工合同 C施工单位将工程转包给他人签订的转包合同 D分包商擅自将发包人供应的钢筋变卖签订的买卖合同 E施工单位与房地产开发商签订的垫资施工合 同 【答案】 BC 【例3】甲公司将其塔吊租给乙公司使用，乙公司却 将塔吊卖给丙公司。依据合同法规定，乙公司与 丙公司的塔吊买卖合同属于（ ） A无效 B可撤销 C.效力待定 D.可变更 【答案】 C 【例4】根据招标投标相关法律和司法解释，下列施 工合同中，属于无效合同的是( )。（2010-94） A建设单位直接与专业施工单位签订的合同 B未经发包人同意，承包人将部分非主体工程分包 给具有相应资质的施工单位的合同 C承包人将其承包的工程全部分包给其他有资质的 承包人的合同 D投标人串通投标中标后与招标人签订的合同 E招标文件中明确要求投标人垫资并据此与中标人 签订的合同【答案】BCD 1Z304017 合同的履行、变更、转让、撤销和终止 【例1】依据合同法对合同变更的规定，以下表 述中正确的是（ ）。 A不论采用何种形式订立的合同，履行期间当事人通过协商均可变更合同约定的内容 B采用范本订立的合同，履行期间不允许变更合同约定的内容 C采用格式合同的，履行期间不允许变更合同 约定的内容 D采用竞争性招标方式订立的合同，履行期间不 允许变更合同约定的内容 【答案】 A 【例2】某施工合同约定质量标准为合格，监理工程 师在巡视时要求承包人“把活做得更细些，到时不会 少了你们的”。于是项目经理在施工中提高了质量标 准，因此增加了费用，则该笔费用应由（ ）承 担。 A发包人 B.承包人 C.监理工程师 D承包人和发包人共同 【答案】B 【例3】 根据我国法律规定，下列合同转让行为无效 的是（ ）。 A甲将中标的某项目全部转让给乙施工单位 B甲将自己对乙单位的一笔债务部分转让给丙 公司，随后通知乙单位 C甲将中标的某项目的劳务作业全部分包给具 有相应资质的丁企业 D甲不顾合同约定的不得转让债权条款，将自 己对乙单位的一笔债权转让给丙公司 E甲将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司， 随后通知乙单位 【答案】 A B D 【例4】根据合同法的规定，下列情形中，权利 人不享有法定解除权的是（ ） A.运输建材的货车途中遭遇洪水，货物全部变质 B.施工过程中，承包人不满工程师的指令，将全部工人和施工机械撤离现场 C.发包人拒不支付工程款，双方又不能达成延期付款 协议 D.施工单位夜间施工扰民，被行政主管部门责令停 工，致使工期延误 【答案】D 【例5】 某工程在9月10日发生了地震灾害迫使承包人停止施工。9月l5日发包人与承包人共同检查工程 的损害程度，并一致认为损害程度严重，需要拆除重 建。9月17日发包人将依法单方解除合同的通知送达 承包人，9月18日发包人接到承包人同意解除合同的 回复。依据合同法的规定，该施工合同解除的时 间应为（ ）。 A9月10日 B9月15日 C9月17日 D9月18日【答案】 C 【例6】施工合同可撤销的情形有（ ） A.在订立施工合同时显失公平 B施工单位以欺诈手段订立，且损害了国家利益 C.违反了建筑法的强制性规定 D.订立合同时，建设单位存在重大误解 E.损害社会公共利益【答案】 A D 【例7】施工单位由于重大误解，在订立买卖合同时将想购买的A型钢材误写为买B型钢材，则施工单位（ ） A、只能按购买A型钢材履行合同 B、应按效力待定处理该合同 C、可以要求变更为按购买B型钢材履行合同 D、可以要求撤消该合同 E、可以要求确认该合同无效【答案】CD【例 7】某施工合同因承包人重大误解而属于可撤销 合同时，则下列表述错误的是（ ）。A承包人可申请法院撤销合同 B承包人可放弃撤销权继续认可该合同 C承包人放弃撤销权后发包人享有该权利 D承包人享有撤销权而发包人不享有该权利【答案】 C 【例8】合同被仲裁机构裁决撤销后，追究合同相对 人应承担责任的起始时间是从（ ）之日开始。 A合同订立 B合同开始履行 C一方向仲裁机构申请撤销合同 D仲裁机构裁定为可撤销合同【答案】 A 1Z304018 违约责任及违约责任的免除 【例1】施工单位因违反施工合同而支付违约金后， 建设单位仍要求其继续履行合同，则施工单位应（ ） A拒绝履行 B.继续履行 C缓期履行 D要求对方支付一定费用后履 行 【答案】B 【例2】施工企业和材料供应商订立的合同中约定“任何一方不能履行合同须承担违约金3万元，发生争端 由某仲裁机构解决”。现供应商延期交货给施工企业 造成的损失为4.5万元，则施工企业为最大限度维护 自身利益，应（ ） A.向某仲裁机构请求供应商支付4.5万元 B. 向某仲裁机构请求供应商支付3万元 C.直接要求供应商支付7.5万元 D.直接要求供应商支付3万元【答案】A 【例3】关于违约金条款的适用，下列说法正确的有（ ）。 A约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加 B违约方支付迟延履行违约金后，另一方仍有 权要求其继续履行 C当事人既约定违约金，又约定定金的，一方 违约时，对方可以选择适用违约金条款或定金条款 D当事人既约定违约金，又约定定金的，一方 违约时，对方可以同时适用违约金条款及定金条款 E约定的违约金高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构按实际损失金额调减 【答案】A B C 【例4】依据合同法的违约责任承担原则，发包 人可以不赔偿承包人损失的情况是（ ）。 A. 建设资金未能按计划到位的施工暂停 B发包人改变项目建设方案的工程停建 C传染病流行导致施工暂停 D征地拆迁工作不顺利导致施工现场移交延误【答案】 C 【例5】在施工合同履行过程中，当事人一方可以免 除违约责任的情形是（ ）。 A因为建设单位拖延提供图纸，导致建筑公司 未能按合同约定时间开工 B因为建筑公司自有设备损坏，导致工期拖延 C因为发生洪灾，建筑公司无法在合同约定的工期内竣工 D因为三通一平工期拖延，建设单位不能在合 同约定的时间内提供施工场地 【答案】C 1Z304019 建设工程合同示范文本的使用与法律地位 1Z304020 劳动合同及劳动关系制度 1Z304021 劳动合同订立的规定 1Z304022 劳动合同的履行、变更、解除和终止 【例1】王某应聘到某施工单位，双方于4月15日签订 为期3年的劳动合同，其中约定试用期3个月，次日合 同开始履行。7月18日，王某拟解除劳动合同，则（ ） A必须取得用人单位同意 B口头通知用人单位即可 C应提前30日以书面形式通知用人单位 D应报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位 【答案】C 【例2】某市的一家建筑工程公司准备实施经济性裁 员，那么，依据劳动法的规定，在下列人员中， 该建筑工程公司不得与其解除劳动合同的是（ ） A女职工李某，正在家中休产假 B会计刘某，非因公负伤，正在住院还未痊愈 C职工谢某，因失职造成公司损失10多万元，现停职在家 D工程师吕某，因患职业病丧失劳动能力，一直卧床在家 E司机于某，因盗窃罪被法院判处有期徒刑5年 【答案】 A B D 1Z304023 合法用工方式与违法用工模式的规定 1Z304024 劳动保护的规定 【例1】小刚未满17岁即应聘于某施工单位，下列关 于此事说法正确的是（ ）。 A小刚未成年，签订劳动合同属于无效劳动合同 B因为是临时工作，可以不签劳动合同 C不得安排小刚从事有毒有害的劳动 D可以安排小刚从事有毒有害的劳动，但必须保证安全 【答案】 C 【例2】某单位生产过程中，有如下具体安排，其中 不符合劳动法劳动保护规定的有（ ） A安排女工赵某在从事有毒有害作业 B安排怀孕6