燃气应用工程施工合同.docVIP

工程编号： 燃气应用工程施工合同工程名称： 建设单位: 成都城市燃气有限责任公司 施工单位： 合同编号： 签订日期 年 月 日燃气应用工程施工合同建设单位（以下简称甲方）： 施工单位（以下简称乙方）： 依照中华人民共和国合同法、成都市城市燃气管理条例及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。1 .工程概况工程编号： 工程名称： 工程地点： 工程内容：从接管点至每户用气点的全部工程施工内容。工程依据：工程设计施工图，设计变更及工程洽商。2 .工程范围设计范围内的燃气管道、调压、计量装置、灶具、热水器及附属设施安装。3 .工程工期合同工期总日历天数：根据本工程需要，工期为 / 天，从合同生效之日起计算。4 .工程费用4.1 民用燃气安装工程4.1.1本合同价款采用： 多层按 / 元/户计取, 共计 / 户；高层按 元/户计取, 共计 户；总计 元。4.1.2独栋建筑（联体别墅）、三环路外外管超出500米部分按四川省建设厅颁发的全国统一安装工程预算定额四川省估价表SGD5-2000和四川省建设工程费用定额SGD7-2000的 类三级二档按实决算预算包干。4.2 公共、工业、商业燃气安装工程按下列第 项执行。 工程费用实行预算包干，包干价 元。 工程费用按四川省建设厅颁发的全国统一安装工程预算定额四川省估价表SGD5-2000和四川省建设工程费用定额SGD7-2000的 类三级二档按实决算。5 .工程结算5.1 碰管投运后30日内，乙方按照甲方结算流程办理结算,结算户数以工程投运户数为准。5.2 按实结算工程，乙方应向甲方报送完整的竣工决算资料,结算金额以决算审定价为准。 5.3 决算审核方式5.3.1 20万元（含20万元）以下的工程项目，由甲方自行审核。5.3.2 20万元以上的工程项目，由甲方委托中介机构审核。5.3.3 100万元以上的工程项目以及甲方有特殊要求的工程项目，由甲方委托中介机构复审。5.4决算审核费用及支付方式5.4.1甲方自行审核时，决算审核费按审减额的 8% 计取并由乙方承担。5.4.2甲方委托中介机构一次审核时，基本审核费由甲方承担，效益审核费按审减额的4%计取并由乙方承担。5.4.3甲方委托中介机构复审时，效益审核费按再次审减额的8%计取并由乙方承担。5.4.4由乙方承担的审核费待竣工结算时从工程结算款中扣除。5.5结算款支付：本工程不预付工程款，工程竣工结算时，扣除本合同约定的扣除款项及5%的质量保证金后一次付清。6 .工程质量标准工程质量标准：达到国家验收合格标准；适用标准、规范：执行现行的国家施工、验收规范。7 .图纸甲方向乙方提供图纸日期和套数：开工前提供7套。 甲方对图纸的保密要求：不得遗失和外借。8 .双方一般权利和义务8.1 甲方8.1.1 合同生效之日起 10 日内做好红线内施工场地平整、拆迁及障碍物消除,将施工所需的水、电接至施工地点、确保施工期间需要。8.1.2 合同生效之日起 10日内开通施工场地与城乡道路的通道以及施工场地内的主要交通干道，满足施工运输需要，且应保证施工期间畅通。8.1.3 提供施工料具准备场地。8.1.4 提供住户名单或相应门牌号。8.1.5 提供施工设计图；8.1.6 按规定图纸会审和设计交底；8.1.7 积极协调工程建设有关问题；8.1.8 组织竣工验收；8.1.9 审核按时结算工程的工程量；8.1.10 按合同约定,向乙方支付工程款。8.2 乙方8.2.1 开工前办理本工程开工所需各种证件、批件和临时用地手续及可能的占道申请报告等批准手续。8.2.2 负责施工场地内临时设施、水电设施的铺设、管理、使用、维修工作，费用乙方自理；8.2.3 编制施工组织设计方案，按照进度计划组织施工，按甲方要求报送资料；8.2.4 负责工程施工中的相关补(赔)偿、洽谈工作；8.2.5 与燃气配套工程施工单位密切配合；8.2.6 按照政府及公司现行规定做到安全、文明施工，并提供优质服务；8.2.7 在合同约定工期内完成工程的施工；8.2.8 负责应用工程的成品保护,对已完工未交验的工程发生的损伤,免费予以维修；8.2.9 工程质量不符合规定的，乙方无偿修理或返工；8.2.10 承担施工人员、施工现场涉及到第三方的安全责任；8.2.11 配合监理工作，尊重监理人所拥有的工作权限；8.2.12 每月按时向甲方报送当月工程进度报表。9 .工程材料、设备供应9.1 执行甲方材料供应办法。9.2 甲方供应材料设备的结算方法：竣工结算时予以扣除。9.3 乙方采购材料设备的约定：除由甲方供应的材料、设备外，均由乙方自行采购，但材料必须符合设计和规范的要求。10 .工期顺延下列情况经甲方同意后，工期顺延：1. 甲方未能按照合同约定提供开工条件的；2. 甲方临时提出更改工程内容或更换设备等影响工程进度的；3. 不可抗力；11 .工程变更 以设计单位设计变更及工程洽商为准，不得擅自变更；12 .质量保修12.1 工程保修的内容：乙方交付甲方使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任；12.2 本工程的质量保修期为一年，质量保修期自竣工验收合格之日起计算。12.3 保修期内，由乙方原因造成的质量缺陷，乙方应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如乙方不维修也不承担费用，甲方可全额扣除保证金，并由乙方承担违约责任。乙方维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任；12.4 保修期内，由他人原因造成的缺陷，甲方负责组织维修，乙方不承担费用，且甲方不得从保证金中扣除费用；12.5 质量保修期满后，由发包人组织验收，合格后返还质量保证金。13 .违约责任13.1 乙方自行调节人工窝工，甲方不承担各种窝工费和机械台班；13.2 乙方不能按合同工期完成应承担违约责任，并向甲方支付赔偿金，合同工期每推迟一天，赔偿金按工程造价的3 记取；13.3 如施工质量达不到约定条件，甲方可要求承包人返工，直到达到合同约定条件，并由乙方承担返工费用；13.4 因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，而造成甲方相应损失的，乙方应承担相应的赔偿责任，并承担工程造价的10%作为赔偿金；13.5 因未遵守市政府有关安全文明施工、施工场地交通的管理规定，乙方承担违约责任,承担由此造成的罚款和双方损失；13.6 因未遵守本合同通用条款的廉洁自律条款，违约方承担违约责任, 并承担工程结算价的10%-20%作为违约金。因未遵守本合同其他条款应承担违约责任, 并承担工程结算价的5-5%的违约金。14 .其它14.1 本合同发生争议，甲方与乙方应及时协商解决。也可由行业主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由成都仲裁委员会仲裁。14.2 本工程不得以任何形式转包,如发现上述现象,甲方有权要求乙方退场并承担各种损失和费用。14.3 合同份数：本合同一式肆份，具有同等法律效力，甲、乙各执两份，双方代表签字及单位盖章之日起生效。14.4 补充条款：双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对未尽事宜，由双方协商或另签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。15 .合同组成文件组成本合同的文件包括： 1、本合同协议书；2、通用条款； 3、标准、规范及有关技术文件； 4、施工设计图； 5、工程报价单或预算书； 6、双方有关工程的洽商、变更及补充合同（条款）等书面协议或文件。16 .合同生效 合同订立时间： 年 月 日 合同订立地点： 成都城市燃气有限责任公司 本合同一式四份，双方各执二份，双方签字盖章即生效。甲方（盖章） 乙方（盖章）住 所： 少陵路19号 住 所：法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：经 办 人： 经 办 人：电 话：85062475 电 话：传 真： 传 真：开户银行： 开户银行：帐 号： 帐 号：邮政编码：610019 邮政编码：- 12 -通 用 条 款1.安全施工条款1.1 建设工程安全生产管理，坚持安全第一、预防为主的方针；1.2 乙方应严格按照中华人民共和国安全生产法、建设工程安全生产管理条例等国家现行工程建设安全生产法律、法规的规定，保证建设工程安全生产，依法承担建设工程安全生产全面责任，并主动接受安全监督机构、甲方、监理单位的监督检查；1.3乙方应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证安全生产条件所需资金的投入； 1.4工程项目应建立安全生产机构，建立各级安全生产责任制，落实专、兼职安全员；1.5法定代表人、项目经理、安全员须经建设行政主管部门组织的安全教育培训；特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业；1.6乙方应根据工程的特点组织制定安全施工措施，在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对高处施工、交叉施工等危险性较大的分项工程编制专项施工方案，消除安全事故隐患；1.7乙方应当根据建设工程施工的特点、范围，对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，制定施工现场生产安全事故应急救援预案；1.8乙方在开工前应按规定向建设行政主管部门安全监督机构报安检。施工前应对施工人员进行安全交底；1.9乙方应当在施工现场入口处、临时用电设施、脚手架、基坑边沿等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。夜间应该设置警示灯；1.10乙方应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，特别是防洪防汛期间，在施工现场采取相应的安全施工措施。施工现场暂时停止施工的，乙方应当做好现场防护；1.11乙方应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害；1.12作业人员应当遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程，正确使用安全防护用具、机械设备等；1.13乙方应对建设工程进行定期和专项安全检查考核，并做好安全检查记录，存在安全隐患必须强制停工整顿，及时、如实报告生产安全事故。2.文明施工条款2.1乙方应严格按照政府有关工程建设文明施工的规定，保证工程建设文明生产，承担工程建设文明生产责任。并主动接受监督检查；2.2乙方应当建立健全文明生产责任制度，制定文明生产规章制度，保证文明生产条件所需资金的投入；2.3施工人员应统一着装，挂牌服务；2.4对市容、交通有影响的工程，要做到施工迅速，及时恢复；2.5乙方在开工前应进行文明施工交底；2.6施工工地干净整齐，做到施工现场安全、整洁、畅通。现场的临时设施，机具设备，管道材料应合理布置，堆放整齐；2.7乙方按规定打围作业、封闭施工。工地围栏外观清洁、标识明显，围栏外无泥土堆积、外露；2.8燃气工程施工必须采取防尘降尘措施，并设专人负责：2.8.1施工过程中应及时回填，不能立即回填的应设置临时密闭性堆放场地，用棚布遮盖，并设立警示标志； 2.8.2存土时间超过一个月的必须采取覆盖，固化或绿化等措施；建设项目停工后在三个月不能开工建设的，其裸露泥土必须进行绿化；2.8.3施工过程中清扫场地必须采用湿法作业，每两次洒水时间间隔不应超过两小时；2.8.4施工结束后的建筑废弃物应袋装密闭外运。回填土或废土运输时应洒水除尘；2.8.5施工和运输车辆驶出工地必须冲洗轮胎，做除泥处理。运输沙、水泥等易产生扬尘的车辆必须封闭；2.8.6高空作业时应采取措施防止泥沙飞扬；2.8.7遇有四级风以上天气，应停止土方施工。2.9控制人为活动噪音，强噪音机械应有降噪措施；2.10职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准。生活垃圾要及时收集，及时封闭清运，严禁在施工场地焚烧废弃物，防止有毒烟尘和恶臭气体产生；2.11施工工地应按工程规范设置专职或兼职环保员，加强工地环境保护。3.廉洁自律条款3.1在工程建设中，双方人员不得以任何形式向对方以及工程相关的第三方索要、收受礼品、礼券、现金；3.2乙方不得以任何形式向甲方人员赠送各种礼品、礼券、现金，甲方人员不得以任何借口收受各种礼品、礼券、现金。如有违反，将视情节轻重对甲方人员给予批评、教育、直至处分，触犯法律的由司法机关处理；对乙方给予扣减工程决算总额10%20%，直至终止合同；3.3乙方在工程项目建设中贿赂甲方人员，被纪检、监察