张石高速公路N5施工合同-张.doc

张石高速公路N5施工合同-张 导读：张石高速公路 N5 施工合同-张劳务合同协议书发包单位：厦门鑫路交通工程有限公司(以下简称甲方)承包单位：(以下简称乙方)第一条 为了完成张石高速（涞源南互通至西陵互通段）隧道机电张石高速公路n5施工合同-张张石高速公路 N5 施工合同-张劳务合同协议书发包单位：厦门鑫路交通工程有限公司(以下简称甲方)承包单位：(以下简称乙方)第一条 为了完成张石高速（涞源南互通至西陵互通段）隧道机电工程 JD-N5 的建设任务， 经双方商定，依照中华人民共和国合同法及工程建设承包合同管理条例的有关规定， 结合本工程的具体情况，在遵守甲方与总包方签订的工程承包合同及附件（称“主合同”）的 前提下签署本协议书。 第二条 下列文件视为构成并作为阅读和理解本合同的组成部分：2.1 本合同协议书及附件； 2.2 安全生产合同； 2.3 合同通用条款； 2.4 主合同规定的合同文件； 2.5 本合同施工过程中双方签定的补充协议书或修正文件； 2.6 经理部下发的相关制度、规定及其他书面文件。 上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。 第三条 施工合同概况： 3.1 工程项目名称：张石高速（涞源南互通至西陵互通段）隧道机电工程 3.2 施工里程范围、内容：JD-N5 合同段（K43+075K77+579)所属 12 个隧道机电工程 内容包含设计（设计变更、工程变更）图纸和规范要求的所有工程施工内容和提供工程施 工中所需各种电气胶带、电缆标牌、扎带、各种铜鼻子及完成施工所需要的所有机械、设 备、人员、车辆及安全保护设施等。 3.3 开、竣工日期：2012 年 07 月 25 日至 2012 年 12 月 05 日(因不可抗拒因素经甲方 确认后工期顺延） 3.4 承包合同价：承包以承包单价为准，承包合同总价暂定为：￥4545819 元（大写人 民币：肆佰伍拾肆万伍仟捌佰壹拾玖元整）。1 / 10张石高速公路 N5 施工合同-张第四条 承包方式： 4.1 本工程采用综合单价承包方式，承包单价系指本承包合同工程量清单单价。 4.2 工程数量：本合同工程量清单数量仅供参考，不作为结算和支付依据，结算和支付的工程数量按合同通用条款规定执行。 第五条 履约保证：5.1 作为对施工合同工程的实施和完成及其缺陷修复的报酬，甲方在此立约：保证按照 合同文件的规定向乙方支付合同价款。5.2 由于甲方按本协议第 5.1 条所述给乙方支付合同价款，乙方在此立约：保证在各方 面按合同文件的规定承担本合同工程的实施和完成及其缺陷修复。 第六条 合同的终止：在甲方付清乙方所有应付工程款项时，本合同终止。 第七条 本合同未尽事宜，原则上按总合同有关规定办理，或甲乙双方协商解决。双方若 产生纠纷由厦门市人民法院诉讼解决。 第八条：8.1 本合同一式三份，正本两份，副本一份；甲方执正、副本各一份，乙方执正本一份， 正、副本具有同等法律效力。当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。8.2 本合同自双方签字之日起生效。甲方：法人代表： 或 其授权的委托代理人： 身份证号码： 地址： 邮编： 电话： 日期： 年 月 日乙方： （盖章）法人代表： 或 其授权的委托代理人： 身份证号码： 地址： 邮编： 电话： 日期： 年 月 日（盖章）2 / 10张石高速公路 N5 施工合同-张合同通用条款1承包单价 11 承包单价中均已包括了承包人为实施和完成本合同工程所需的全部费用，包括工 程所需材料、机械、劳务、管理、保险、税金（系指除营业外的其它所有相关税项）、利润、 和乙方用于本合同工程的各类装备的提供、运输、燃料、进、退场费用，以及合同明示或 暗示的所有责任、义务和一切风险。 12 在合同执行期间，由于劳务、材料等价格上涨因素及天气状况变化对本合同工程 成本带来影响的，乙方的承包总价一律不予调整，且不予索赔，风险自负。 2工程质量 乙方应遵守甲方与总包方签订的总合同工程质量中的合同条款，按施工设计图纸和技 术规范要求精心施工，由乙方和甲方验收合格后签认。工程质量达到甲方提出的质量合格 率为 100%，优良率为 95%以上。因乙方原因致使工程质量不符合约定的，甲方有权要求 乙方在规定期限内无偿修理或返工、改建，其费用由乙方负担，并对乙方处以 10000 元的 罚款。若在业主或其上级管理部门的施工质量、进度、管理、安全等综合方面的检查中， 由于乙方的原因造成罚款的，甲方将按其罚款的两倍扣除乙方的工程结算款。工程经修理 或返工、改建后，造成逾期交付的，乙方应承担违约责任。 3工程进度 31 乙方施工工期应满足甲方、总包方、监理及业主方要求，协助配合甲方合理编制 施工组织设计和施工年、季、月、旬计划，乙方在甲方要求下制定所承包工程的详细计划， 报甲方批准，并在人力、资金、设备、材料等方面予以充分保证，确保在甲方规定的工期 内竣工。 32 乙方应严格执行甲方、总包方、监理及业主下达的施工计划和施工任务书，遵循 甲方施工任务书中的奖惩制度，甲方对乙方及时考核兑现。 4材料、设备的供应方式和供应责任 41 无论采用何种供应方式，各种主要材料质量必须符合施工技术规范要求并有质量 合格证，还须经监理、甲方验收认可后方可使用。3 / 10张石高速公路 N5 施工合同-张42 本工程所需各种电气胶带、电缆标牌、扎带、各种铜鼻子以及施工过程中所需设 备、人员均由乙方自行解决。43 主要设备数量与性能必须符合甲方的要求，并应根据国家规定及业主要求进行计 量、标定及安全检测。5双方权利及义务 51 甲方的权利及义务 511 负责与业主、设计单位、监理单位及牵头组织与地方政府、地方部门等的业务 接洽和联系。 512 负责向乙方技术交底、工程质量的监督、检查和与驻地监理签认工程数量及文 件资料。 513 以实际完成的工程进度按规定支付工程款。 514 负责竣工资料的编制报送。 515 负责与乙方签订“安全生产管理协议书”，向乙方进行安全技术交底。对乙方安 全生产进行监督、检查；对违章或事故进行处罚，对安全隐患提出整改，对严重违章和存 在的重大事故隐患有权停止作业，甚至终止合同。为确保安全生产，嫁接转移经济风险， 甲方将统一办理本标段的团体人身意外伤害保险，相关费用由乙方分摊承担。 516 甲方负责完成乙方承包工程的常规试验检测。乙方需按甲方试验人员要求做好 配合工作。检测费用由乙方承担。 517 甲方负责制定环保施工工作计划及要求，乙方必须认真执行，甲方有权根据环 保部门及业主的文明施工细则要求对乙方进行监督、指导，有权提出工作整改、经济 处罚及追究责任。 52 乙方权利和义务 521 负责本合同工程的施工、维修和养护。乙方不得转让或分包该部分工程。不得 用厦门鑫路交通工程有限公司的名义私刻任何公章，同时不得用此名义以任何形式与第三 方发生任何合同关系。 522 承担甲方按总合同对总包方、业主承担的义务和责任（指本承包工程涉及的部 分）。 523 严格按施工组织设计组织施工，保证工程质量符合施工技术规范和验收标准， 并接受甲方、总包方和驻地监理的全过程要求。一旦在施工中发生质量事故，应立即报告4 / 10张石高速公路 N5 施工合同-张甲方，妥善处理。 524 施工期间，乙方法人或法人代表（法人委托代理人需报甲方批准，且只能一人）需常住施工现场，有事要向甲方请假，得到同意后才能离开，否则，每次擅自离开工地者 每天罚款 1000 元整。525 乙方在资金问题上要有充分思想准备并准备好足够的周转资金以满足工程的正 常开展。工程计量款紧张期间，乙方不得以任何理由或借口向甲方提出借支要求或停罢施 工。526 乙方与其他施工作业队应相互配合，不得各自为阵，要从整体出发，服从甲方 的统一调度和安排，否则，甲方可以随时做出处罚。527 施工期间，乙方必须采取安全防护措施，保证安全生产、文明施工。维护甲方 的企业形象。承包签约人即为安全第一责任人，对施工工程的安全生产负全面责任。严格 执行国家安全生产法规，认真履行“安全生产管理协议书”，接受甲方的安全监督、检查、处 罚。并设立安全组织机构和专职安全员，对所属人员进行安全管理、教育。对施工生产中， 乙方人员发生的一切事故或造成人员的伤、残、亡以及财产等任何损失，均由乙方自行处 理，上报所属劳务部门，并承担经济和法律方面的责任，甲方不承担任何责任。528 乙方必须有环境保护措施、控制施工扬尘及噪音的专项方案。在施工中应尽量 采用覆盖、洒水等方法，防止尘土飞扬；对垃圾和可能产生扬尘污染的建筑材料实行密闭 储存等方法。529 废水、废气、废渣等的排放要达到环保要求。生产原料、物品堆放整齐并进行 标识；废料定点存放、及时清运；生产场所清洁整齐。职业安全卫生防护措施符合卫生标 准要求。5210 对环境保护所采取的任何措施均不能解除乙方在工程施工、缺陷责任修补或 因其施工遗留问题对环境保护应承担的责任和义务。同时，乙方应保护和保障甲方免于承 担由于乙方施工时对环境保护的疏忽行为而引起的或与此有关的所有索赔、诉讼、损害赔 偿、诉讼费、收费及其他开支，以上费用及其他开支由乙方自行承担。5211 合同执行期间，乙方应接受甲方、总包方、业主、监理单位发出的一切书面 通知、意见、指示、决定等，其同样具有法律效力，不得扣压、拖延。5212 乙方要在每月的规定时间内将民工工作金额发放到民工手中，甲方有权监督5 / 10张石高速公路 N5 施工合同-张和检查民工工资的发放情况，如有拖欠，甲方有权直接代扣乙方工程款予以发放，特别是 各种法定节假日期间。杜绝拖欠民工工资以及由此影响甲方企业信誉的事情发生。为此， 甲方要求与乙方一道对进入本项目施工的各种工作人员建立详细的流动台帐，并加强日常 组织管理。5213 在整个工程实施过程中，乙方须在甲方的工作要求下及时全面加强民工队伍 的全方位管理，乙方建立自身详细的民工队伍流动台帐。及时与各劳务班组签订有实质性 内容且符合有关规定要求的各种劳务报酬协议书，涉及到每个民工个人，乙方要与每个民 工签订合法的劳务用工协议书。并将其中一份原件提交到甲方予以审查、备案，否则每发 现乙方瞒报或漏报等现象将对乙方予以每人 500 元罚款。乙方在任何情况下（特别是节假 日期间）都应做好民工队伍的思想教育及维稳工作，杜绝任何形式的罢工、围攻、上访或 闹事现象，否则每发生一起类似现象将对乙方处以 500 元罚款，造成恶劣影响或损害企业 形象的，将处以 5000 元罚款，甚至终止双方的合同关系。5214 乙方负责收集、整理和编制全部施工资料（含原材料、成品及半成品的合格 证、检测报告、厂家资质证明材料等）。5215 乙方应遵守当地的民风、民俗及相关法规，若发生任何纠纷，乙方应自行解 决，甲方不负任何连带责任。如发生乙方与材料商、民工等第三方发生经济纠纷，甲方不 承担连带责任，若与本工程有关的债务纠纷影响到甲方的声誉，且经甲方协调无效后，甲 方有权在乙方的工程款中直接扣除该款项，并支付给第三方。5216 在项目实施过程中，乙方应及时支付其在外界所拖欠的各类货款、工资。确 因所承包工程的施工需要或短期工程资金紧张需要时，乙方应及时做好详细台帐，每月月 底前定期向甲方予以真实统计报告，甲方将结合乙方报告进行认真分析、调查核实。对各 种情况属实的拖欠款项报告，甲方将全面督促乙方及时清欠，凡逾期 60 天后乙方仍未及时 支付，则甲方有权单方面予以直接代扣支付，所造成的误差损失或相关责任概由乙方承担。6工程结算及付款方式 6.1 工程结算 工程结算以甲方实际验收的工程量为准，且必须最少 5 人（即现场施工技术员、计量 部长、工程部长、项目总工、项目经理）签字生效。乙方为完成某项工程必需的中间过程 所发生的费用，都应包含在该项工程综合单价里面，包括施工技术规范要求的施工方法、 工艺方案和措施所需费用。6 / 10张石高速公路 N5 施工合同-张6.2 付款方式 甲方根据乙方工程完成情况，按甲方与总包方的工程计量、支付程序进行支付申报， 在总包方应支付给甲方的该项目工程计量款中首付 20 万，工程价款按 80 万计量一次，计 价时扣除各种工程借支款及各种垫付款项等各项费用，付款账面总额不超过计价总价的百 分之九十（90%），并在计价款到达甲方帐户后 20 天内支付；甲方在建设单位交工验收合格 后，如乙方无质量问题及经济纠纷事件，在总包方支付给甲方的该项目工程计量款中支付到 账面总额为计价总价的百分之九十五（95%），并在计价款到达甲方帐户后 20 天内支付。甲 方在建设单位竣工验收合格，质保期结束后再支付剩余计价总价的百分之五（5%）。 6.3 税金：乙方个人所得税及地材资源税等其他一切税费由乙方自行承担。 6.4 质保金：工程款的 5%。 6.5 工程款中有关外汇规定： 本施工合同均以人民币计算和支付。工程量按施工实际发生量计量，虚增部分不算支 付。 7其它事项 71 设计变更 711 任何设计变更均不能使本合同中止或无效。 712 施工中发现与设计不符时，甲方负责与监理、业主方取得联系并现场核实，向 业主申办变更，待业主确认变更后，由乙方按经理部制定的工程变更程序向甲方提出申请， 甲方派出至少 3 名技术人员现场确定数量。 713 因设计变更需增加或减少的工程量，乙方必须无条件接受。 72 工期的提前或顺延： 721 如业主要求提前竣工，乙方接到甲方通知后应遵照执行，发生的费用增加风险 由乙方承担（除非业主已给予甲方补偿）。 722 因拆迁、征地、不可抗拒的自然灾害，设计图纸资料延误以及设计变更等致使 乙方停工、窝工时，乙方应及时将有关资料报送甲方，协助甲方办理好向业主索赔、补偿 工作，但工期延长必须得到监理书面批准。 73 乙方签约代表人或委托代理人签署合同时应有合法的身份证明，即法人代表人身 份证明或法人授权委托书。乙方对人事进行任命、替换应征得甲方同意并报甲方备案。 74 建议乙方对自身的各种财产、资产进行投保并承担相应保险费用。 8违约责任：7 / 10张石高速公路 N5 施工合同-张81 工程质量不符合合同及施工技术规范要求的单项或分部工程，乙方负责无偿修复 或返工。由此而造成工期延期时，每延期一天应付给甲方金额为施工工程造价 3的违约金。 如乙方无力或不愿修复或返工，甲方可以自行安排施工队伍，但其费用由乙方负担。82 若乙方不服从业主或监理的指令、要求等或其它责任给甲方信誉造成严重影响的， 甲方有权将乙方驱逐出场，并处以 5000 元罚款。83 乙方未能按合同工期完工，每延期一天，甲方按施工合同总价的 3扣其延期违 约金。84 乙方由于工程质量、进度达不到合同要求，或因资金、材料、设备、人员投入不 足，造成进度计划严重滞后，业主、监理为此提出警告，限期内又不改进时，甲方有权收 回或分割所承包的施工工程，直至终止本合同，另行安排施工队伍。乙方除承担违约责任 外，其造成的经济损失由乙方自负，同时要负担新进场施工队伍的调迁费用。85 乙方将本工程再次转让或分包，甲方可单方面终止本合同，并扣除乙方工程结算 款的 10%作为违约金。86 在本项目实施全过程中，甲方向乙方支付各种款项，乙方均应做到专款专用，不 得挪作它用，甲方随时随地有权监督并调查乙方所获款项的具体使用情况，在甲方有要求 时，乙方应向甲方提供其资金使用的详细帐目，如发现乙方挪用资金，则甲方有权对乙方 处以挪用金额的 5%作为永久性罚款。8 / 10张石高速公路 N5 施工合同-张安全生产合同发包单位：厦门鑫路交通工程有限公司(以下简称甲方)承包单位：(以下简称乙方)为保证在本工程项目的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全生产管理工作，经协商一致，双方特签订本安全生产合同：一、甲方职责1、严格遵守国家有关安全生产法的法律法规，认真执行工程施工合同中的有关安全要求。2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全同时计划、布置和检查。3、定期或不定期召开安全调度会，及时传达有关安全生产的文件精神。4、定期或不定期组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现各种安全隐患。5、成立本项目安全生产组织管理体系，切实制定详细的安全生产管理的考核细则、奖罚细则标准，促使安全生产管理工作落到实处。6、制定完善的适用本项目的各项安全生产管理制度、规定要求，并传达下发到乙方。定期或不定期组织安全生产技术知识业务培训教育，做好详细的安全技术交底工作。二、乙方职责1、严格遵守国家有关安全生产法的法律法规、交通部颁发的公路工程施工安全技术规程（JTJ076-95）、公路筑养路机械操作规程及有关机电工程安全生产的其他技术规范与标准，认真执行工程施工合同的有关安全要求；2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，建立安全管理制度，配备至少一名专职安全员，做到生产与安全同时计划、布置和检查；3、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力