室内装饰合同范本

合同编号：室内设计合同项目名称：施工地点：承包人：设计师：签署日期：条款与条件目录第一条：工程设计依据第二条：工程概况第三条：发包人的责任第四条：设计人员的责任第五条：延伸着作权设计和成果权的归属第6条：设计范围第7条：设计成果和周期第八条：设计费采取费用标准第9条：设计费支付方式第10条：现场服务第11条：违约责任第12条：合同的变更和终止第13条：其他事项发包人：设计师：根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程勘察设计市场管理规定和国家、地方工程勘察设计管理法规，经过双方友好协商，发包人委托设计者负责项目室内设计服务，为明确双方责任签订本合同。第一条工程设计依据1.1发包人提供的设计责任书1.2国家和地方有关工程勘察设计管理法规和规程。1.3相关建设工程批准文件。1.4其他：见合同特殊条件第1条。第二条工程概况2.1工程名称：2.2施工地点：2.3工程性质和规模：2.4工程详情见附件第三条发包人的责任3.1发包人签订合同后，向设计人员提供以下设计所需的基础资料和文件，负责其完整性、准确性和时效性。序列号数据和文档名称份数提交日期备注3.2发包人负责装饰工程图所有电气部分的分配并在有关设计院盖章，安排工程图的提交会议3.3对于设计者提出的设计成果修改意见，发包人应当向设计者提交正式书面通知。 图纸的最终确认权是发包人，发包人有责任在协商时间内完成设计文件的确认。3.4按约定日期和金额支付设计师定金和工程设计费。 双方另有约定，届时签订补充协议。3.5发包人应当由设计人员派到现场处理设计问题相关员工，提供必要的工作、生活和交通等便利条件，费用由设计人员自理。3.6设计文件经发包人确认后，发包人变更委托的设计项目、规模、条件，提出的资料错误，提出的资料大幅度修改，设计者设计需要返工时，双方应另行协商签订补充协议(或另行签订合同)，重新明确有关条款增加设计费的标准由双方另行协商。 在没有签合同之前发包人同意了。 设计者所做的各项设计工作，应由定作者支付相应的设计费，其费用包括在本合同的设计费内。3.7发包人要求设计人提前交付合同规定时间的设计资料和文件，如设计人可以，发包人应根据设计人提前投入的工作量向设计人支付工程费用。 追加时间的费用由双方另行协商。3.8发包人负责协调设计人员与其他专业设计人员的关系。 设计者与其他专业设计者不能达成协议时，发包人应明确最终意见。第四条设计者的责任4.1设计者按照国家和地方技术规范、标准、规章、政府审查部门关于本工程的文件和建设者提供的设计任务书进行工程设计，技术经济指标符合当地建筑技术经济指标的计算规定，按照合同规定的进度要求提供质量合格的设计资料，并负责其。 发包人或者政府部门委托的有关单位对设计者工作或者工作成果的任何形式的审查，不免除设计者的责任。4.2设计者收到发包人提供的工程设计依据文件和设计基础资料后，仔细阅读，发现任何不明确、错误或缺陷，应在7天内书面向发包人提出意见。 设计者负责理解发包人提供的资料的准确性。4.3设计人员应在本合同签订的7天内向发包人提交设计计划书。 内容包括设计进度、人员配置等，备案发包人员记录。 发包人有权向不符合要求的设计者提出调整。 设计者必须积极合作。4.4设计者按照本合同规定的内容、进度和份数向发包人交付设计成果。 有设计进度调整的，发包人设计人员应共同协商确认。 如发包人需添加图纸，其中超过合同规定份数的部分应支付工本费，设计人员应代理同意工本费按当时市场价格计算。4.5设计人员应实现所有设计方案的经济合理性，按发包人设计任务书上提出的技术经济指标进行限度设计，认真计算。 建设者认为设计过程中存在经济不合理现象的，有权向设计者提出质疑，甚至要求设计者提供计算书的，设计者应当合理说明并积极配合。4.6设计师可视需要聘请顾问进行设计指导工作，其费用由设计师决定，按其设计费用支付，统一由设计师负责发包人。 发包人需要专门顾问为工作自己招聘或招聘，其费用由发包人决定，由发包人支付。4.7由于发包人要求或设计本身的失误，设计人员以设计变更通知书形式进行的局部变更，设计人员必须在一个工作日内发出设计变更通知书，完成原图相应部分的修改，并将设计变更通知书和修改后原图的电子文件备案给发包人。4.8设计人员应及时通知发包人设计过程中必要的设计资料和其他发包人需要协助的事项。4.9设计人员负责施工合作，按施工现场需要派各相关专业负责人到施工现场解决施工中发现的设计问题，及时协作处理施工中发生的设计相关问题，随时接受定作人员的设计咨询。 对发包人现场施工中提出的要求，设计人员应在发包人书面通知的时间内派设计代表到现场提供技术服务。 设计者没有及时提供现场施工技术服务，影响工程进度和工程质量的，发生的损失大小，可以扣除设计者的部分设计费用，让设计者知道。4.10设计人员应根据发包人的意见对合同范围内的内容进行必要的调整和修改。4.11设计者的设计者名单和各人员参与设计的程度如下表所示。 在该工程完成之前，设计者应保证该工程主要设计者的稳定，确保设计和施工期间的设计服务与合作的质量。 设计者单方面不得改变主要设计者。 如有必要，应事先通知发包人，经发包人书面批准。加入设计师经历参加设计第五条设计着作权和成果权的归属5.1设计着作权的归属：设计者开始正式向发包人交付设计图时，发包人开始向设计者支付设计费用时，本项目设计成果的着作权由设计者转移到发包人所有。 但发包人不得将设计成果用于该合同项目以外的项目。 设计成果着作权移交给发包人前后，发包人可修改、复制设计成果用于本合同项目，但未经设计人员同意不得转让给第三方。 否则，设计者有权向发包人提出索赔。5.2设计延长成果的权利。 任何一方均有权根据设计成果维持产品知识产权。 例如专业论文、技术发明等对方不得限制。 只有双方合作研究或开发人员共同拥有，不得由任何一方亲自发表或转让。5.3设计者遵守合同，不得向第三方扩散或转让与本合同项目相关的产品图纸等设计技术、经济资料。 本工程图纸不得将文件资料用于其他项目或工程。第6条设计范围6.1详情请参阅附件设计任务书的项目设计范围第7条设计成果和周期7.1设计人员接到委托后，应根据施工情况和设计需要进行现场调查按照发包人提供的资料和要求逐步完成，为发包人提供以下设计成果。 详见附件设计任务书的设计成果。7.2提供设计成果计划的进度要求合同签订后后天：提供概念设计成果审查概念设计成果后天：提供方案设计成果确认程序的设计成果后天：提供设计图的设计成果在本项目施工期间，与施工阶段的监督合作，包括家具配件的装饰配置7.3所有设计成果和正式交易文件以中文提交第八条设计费采取费用标准8.1本项目总设计费8.1.1本工程的设计费单价为元/平方米，室内设计总面积约为平方米，总设计费为元整() 如果实际的设计面积有差异的话，设计费也不会调整。8.1.2本工程设计费单价为元/平方米，室内设计总面积暂定为平方米，总设计费暂定为(大写)元整() 实际设计费用按最终的室内设计总面积和本条规定的设计费单价结算，多少扣除。8.2上述第8.1条的设计费8.2.1已经包括了中国国内的税金。8.2.2不包括中国国内税，中国国内税由发包人承担。8.3除税款符合8.2规定外，以上设计费包括以下工作费用1、第7条所载内容。2、设计师的专业责任保险。3、平衡关系专业设计。4、现场设计服务。5、修改或修改一般工程6、设计者个别注册和产生的所有管理工作费用等。7、电话、传真等通信费用。8、不超过第7条所述数量的图纸和文件印刷费用。9、设计作业立体图、设计作业模型制作费用。10、以上设计费发生在国内，发生在国外。11，其他：见合同特殊条款第2条。第九条设计费支付方式9.1发包人实际支付设计人员设计费如下：支付顺序占设计费总额%的费用(元)收费时间1%签了合同后付定金2%确认概念设计的成果后3%确认程序设计的成果后4%确认设计图的设计成果后5%施工完毕，家具，配件布置完毕后9.2设计人员在完成各设计阶段后，应立即向发包人提出支付申请。 发包人确认分阶段设计工作已完成，收到设计人提交的发票原件后，发包人支付设计人本阶段的设计费。9.4付款方式由发包人支付。发包人以电汇等形式向设计者付款。发包人可以通过银行承兑票据的方式支付本合同范围内的任何款项，设计人必须在发包人指定的银行办理折扣手续。 否则，折扣利息由设计者承担。第10条现场服务设计人员应在下列情况下派设计人员到发包人所在地进行技术服务10.1根据工作需要，进行设计人员现场调查，与建设人员合作讨论方案，向甲方提出必要的工作报告，说明工地指导和图纸。 各设计阶段的成果报告次数和施工阶段的监督合作次数，合计次数。10.2以上时，设计师派遣建筑师到现场服务的费用包括在本合同第8条规定的设计费内。 此外，发包人需要派设计人员现场，费用由双方协商。10.3除派设计人员到现场进行技术指导外，设计人员随时应发包人的要求，通过电子邮件或传真回答发包人提出的问题。 设计者为海外公司时，上述文件应先由设计者翻译后提交发包人。第十一条违约责任11.1发包人未履行合同或者未按照合同约定履行义务的，应当承担违约责任。 必须赔偿因违约给设计者造成的损失。 发包人不按照合同规定金额和时间向设计者支付设计费的，应当承担逾期一天，超过逾期金额万分之三的期限支付违约金。 逾期超过日期，设计者可以书面通知发包人，发包人不答复，后设计者可以书面暂停下一阶段工作的履行。 从设计者暂停履行下一阶段的工作之日起，逾期支付的违约金也将停止计算。11.2设计者不履行合同或者不按照合同约定履行义务的，应当承担违约责任，赔偿违约给发包人造成的直接损失。 发生以下情况的，设计者应当按照以下规定承担违约赔偿责任11.2.1设计者的设计资料和文件有遗漏和错误直接损害了建设者，设计者除了有责任在建设者指定的时间内采取纠正措施外，还应免除直接损害的设计费用，设计者应向建设者支付赔偿金，赔偿金双方协商：(实际损害-保险公司实际支付给建设者的金额) %。11.2.2由于设计者自身的原因，本合同第7条规定的设计资料和设计文件的交付时间延迟一天，应当减少本项目的应收账款设计费的万分之三。11.2.3设计者未经发包人同意，应擅自更换项目负责人或专业负责人，每人向发包人支付合同价款的三分之一违约金。11.2.4以上违约金、赔偿金，发包人有权从向设计者支付的任何款项中扣除。11.3除非另有约定，发包人与设计人员双方一方违约后，另一方要求违约方继续履行本合同，违约方应在承担上述违约责任后继续履行合同。第12条合同的变更和终止12.1发包人中止或中断建设工程或者被告知设计人无限期中止工作的，发包人应当在合同中记载的阶段支付设计人相应阶段制定的部分或全部设计费用，除非设计人回收费用后发生本合同第12.2款中记载的情况12.2建设工程一年内重新开工，无重大修改的，本合同仍然有效。 设计者应继续根据合同条款提供相应的设计服务。 根据第9.1条所有费用为所提供服务部分的费用。 因停止建设而发生的额外工作，发包人应当在实际情况下向设计者补偿。12.3合同履行期间，发包人擅自解除合同，设计者不退还发包人支付的定金。 例如，根据设计者进行的实际工作量计算出的设计费超过了定金的情况下，定作者必须补充超过了定金的设计费。12.4合同生效后，设计师单方面要求解除合同，设计师必须加倍归还存款。第13条适用法律和争议解决13.1本合同履行过程中发生的争议，适用中华人民共和国有关法律法规予以解决。13.2本合同引起的或与本合同有关的任何争议，必须通过双方的友好协商解决，如不能协商，则解决如下(1)提出仲裁。 (二)依法向发包人所在地人民法院起诉。13.3因