XX路土石方劳务施工合同_第1页
XX路土石方劳务施工合同_第2页
XX路土石方劳务施工合同_第3页
XX路土石方劳务施工合同_第4页
XX路土石方劳务施工合同_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

XX路土石方劳务施工合同甲方： 身份证号码： （以下简称甲方）乙方： 身份证号码： （以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规之规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方就 公路路基土石方工程承包给乙方相关事宜协商一致，达成如下协议： 一、工程名称：二、承包范围：三、工程量：暂定土石方工程量150万m3（以最终完成的工程量为准）。四、工期：甲方通知乙方进场之日起6个月完工。五、承包方式：采用固定单价包干形式，一公里运输范围内。工程量以业主提供的地形图，经甲乙双方共同测量复核无误，作为乙方的结算的依据。六、单价及组成：1、15元/m3（大写：每方壹拾伍元），超出运输范围每增加一公里加2.4元/m3。不含任何费、税、票据、及检测等费用。2、单价包含内容：土石方的开挖、放炮、运输、回填、碾压。七、质量标准：工程质量标准（合格）。八、甲方需临时租用挖机等机械单价：1、挖机斗容量1.2m3按320元/小时。2、挖机斗容量1.4m3按380元/小时。3、挖机斗容量1.6m3按420元/小时。九、工程款支付：每月5日前支付上月进度工程量价款的60%，本合同工程完工后1个月内支付到总工程款的70%，余下的工程款在道路工程完工后1个月全额支付。十、甲、乙双方义务及责任：（一）甲方的义务及责任1、甲方负责提供合格的图纸及水电到施工现场。2、甲方的负责：对整个施工现场总体安排协调，保证工程顺利进行。3、甲方负责资料、计量等管理。4、配合乙方对外界关系的协调、解决。5、甲方负责每月按时支付乙方工程款（报量时间为每月25日计量，第二个月5日之前支付工程款）。6、由于甲方提供的施工图纸、方案等原因，给乙方造成的损失由甲方承担。7、由甲方原因造成的停工及损失，甲方在获取赔付损失后支付给乙方机械停工、损失等用费。8、甲方准确提供施工现场有无光缆地下埋设物及需要保护的东西。（二）乙方的义务及责任1、乙方施工中，必须遵守甲方的规章制度，服从甲方总体指挥安排和专业技术人员的指挥进行施工，如不服甲方安排施工，造成损失由乙方自行承担。2、乙方在施工过程中，如遇政策性停工，下雨弃土道路不通，或人力不可抗拒因素及其他影响工程施工的工期顺延。3、乙方自行负责食宿及费用。4、该工程严禁分包和转包，一经发现甲方有权解除合同。十一、合同履约保证金1、甲、乙双方签订合同及相关手续后，5日内向甲方缴纳.00元（大写：壹佰万元整）作为履约保证金。2、乙方在完成土石方工程量30%时甲方全额退还乙方履约保证金。十二、违约责任1、以上条款双方共同遵守，如一方违约，由违约方赔偿另一方总造价5%的违约金。2、出现违约纠纷，可由双方协商解决，协商不成时由建设行政主管部门调解，调解不成时，由原告所在地人民法院进行裁决。十三、其它：1、未尽事宜，以协商及补充协
人人文库> 全部分类> 应用文书 > 事务文书

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论