移动零星开发框架合同

合同登记编号中国移动通信集团广东有限公司河源分公司零星开发框架协议书委托方（甲方）中国移动通信集团广东有限公司河源分公司开发方（乙方）广州飞卓科汇信息科技有限公司签订日期年月日有效日期2007年月日至年月日目录第一条合同双方2第二条背景2第三条完整协议2第四条项目范围3第五条各方权利及义务3第六条合同有效期4第七条费用与支付4第八条知识产权5第九条咨询服务和软件开发的验收和考核6第十条文档6第十一条保修和支持服务6第十二条不可抗力7第十三条违约责任7第十四条仲裁8第十五条合同的生效、变更和合同终止8第十六条保密8第十七条通知9第十八条其他10第一条合同双方依据中华人民共和国合同法的规定，甲乙双方就河源移动需求整理和开发服务，经协商一致，签订本合同。委托方（甲方）中国移动通信集团广东有限公司河源分公司法定地址广东省河源市建设大道西全球通大厦电话传真邮政编码开发方（乙方）广州飞卓科汇信息科技有限公司法定地址广州市先烈中路80号汇华商贸大厦13楼C/D室电话02037617689传真02037616257邮政编码510070第二条背景目前，甲方因适时新增开发需求，为提高业务服务的反应速度，缩短从需求到使用的时间，经过甲乙双方协商，签定河源移动零星开发框架协议。乙方是一家专门从事移动行业基础软件开发、移动行业信息化解决方案提供的提供商。乙方积累多年丰富经验和专业资源，依靠自身强大技术实力，针对通信领域及金融领域开发出一系列软件产品，为电信运营商及金融企业提供了全面的解决方案，满足客户真正需求。第三条完整协议下列合同附件为本合同不可分割的组成部分，附件与本合同具有同等效力。若合同附件与本合同有矛盾之处，以本合同为准。附件1工作流程附件2需求开发确认表第四条项目范围开发范围包括1、根据甲方提出的“河源移动零星需求开发”的流程开发需求所制订的软件开发确认书以及软件需求说明书进行软件开发；2、负责软件的上线、移交甲方；3、负责软件技术维护和升级。第五条各方权利及义务甲方1甲方有权要求提供软件开发服务，软件开发的范围不限于咨询服务中所整理的需求。2甲方有权提出因河源移动相关系统升级而相应修改相关软件的需求。3甲方有义务协助乙方进行与本系统有接口关系的其他厂商技术联络和工作协调；4提供符合乙方要求的系统实施环境，提供专业人员对咨询服务和软件开发进行系统测试、工程验收等工作；5完全承担本合同对乙方的付款责任。乙方1提供满足甲方软件开发确认书要求的软件开发，提供版本升级方案，提供满足系统需求的软件开发及服务；2乙方1名开发人员实时响应甲方提出的开发要求；3负责版本升级时的现场组织、管理、协调和实施工作；4负责版本升级时的应用软件的安装、调试、互连工作；5负责编制安装、测试、验收计划，经与甲方确认后，共同进行上载、测试和系统验收；6乙方有义务在本合同有效期内对所开发的软件进行故障处理工作；7乙方在甲方现场工作的开发和运维人员有义务严格遵守甲方的各种规章、制度。8提供软件工程阶段的相应文档，详见第十条。第六条合同有效期本合同有效期2007年月日起，至年月日止。合同期满后，经双方协商另行签订相关合同以保证开发服务的正常进行。第七条费用与支付71开发结算与金额711结算期开发结算期指合同签定后，每三个个月时间，与甲方进行一次结算。712结算单价经双方协商确认为广州飞卓工程师1200元/人天713结算依据根据甲乙双方都确认的软件开发确认表中开发的人工量，再乘以本合同约定的人日开发费单价（即712协议单价）进行结算。714软件开发完成指乙方根据甲方的软件需求说明书所规定的内容提交报告或者软件开发完成并上载使用，并由甲方指定部门代表验收签字认可。72付款方式乙方以书面方式向甲方申请支付费用，同时开具符合国家税务规定的普通服务发票。甲方在收到支付申请和发票并审核无误后的壹个月内支付相应费用。甲方向乙方支付的款项应通过银行汇入乙方指定的银行帐户内。73乙方开户银行及帐号开户银行中国工商银行广州市光明路支行银行地址广州市光明路28号帐号3602017009002747317户名广州飞卓科汇信息科技有限公司第八条知识产权81在咨询服务和软件开发中使用到乙方业已存在且自主开发的产品，其知识产权归乙方所有，但甲方拥有此产品的永久使用权和知情权。在由甲方提出需求并由乙方开发的部分其知识产权归甲方所有。82甲方对所知情的乙方知识产权全部或者部分，有执行本合同第16条之约定的保密义务。83乙方如不再承担所开发产品的后续开发和维护工作，则必须把该产品的最新版本的全部源代码交给甲方，甲方和乙方共同拥有此全部源代码的知识产权。84未经乙方同意，甲方不得将原合同及本合同中，涉及的上述81条款知识产权的部分或者全部用于第三方。85在本合同有效期内，甲方技术开发人员有权查看乙方自主产品的源代码，但甲方承诺不直接修改本产品源代码，如确需修改则委托乙方进行。86由乙方完成的所有软件过程，而造成侵犯第三方的专利，商标或版权而被判决或处置时应确保甲方的免罚责任，乙方承担甲方在判决中因侵犯专利或版权的所有赔偿，但甲方应该如果有任何人提出侵权，立即通知乙方；未经乙方书面同意，不承认侵权；在乙方负责付费的谈判和诉讼上协助乙方，乙方应有权以自己的费用，辩护及选择处置的方案。87在合同签字之日起五年内，乙方提供的系统若有造成或可能造成侵犯第三方知识产权情况发生，乙方应采取必要的措施避免甲方遭受损失，必要时乙方就其交付的系统或其任何部件，及时进行调整或更换系统部件，以避免侵权，并保证不影响系统的正常运行，由此造成的经济损失由乙方负责。甲方应保证在此过程中，给予乙方配合和帮助。乙方向甲方交付符合本合同要求之系统的功能不变，并应承担调整或更换的费用，以保证向最终用户提供同等相当的系统。第九条验收和考核91软件开发的标准达到甲方在软件需求说明书开发单中规定的相应的功能和提交物；92甲乙双方对软件开发确认书和软件需求说明书中所述的内容与工期确认，并以此作为项目结项的依据，在系统开发完成后上线验收；在验收成功完成后，甲方和乙方共同签署验收报告。第十条文档在软件开发验收前，乙方以书面方式和电子文档向最终用户递交以下文档各一份系统设计说明书（概要设计和详细设计）软件使用手册测试报告软件维护手册可选系统配置手册可选第十一条保修和支持服务111乙方提供的规划报告，技术文档，将遵照用户要求，内容详细，便于学习，满足设计、安装和维护人员的工作需要。112乙方提供二十四小时的电话技术支持服务或者远程技术支持服务。若系统发生甲方技术人员无法修复也不能通过远程解决的故障，及时通知乙方技术支持中心，相应技术人员将在三小时内到达事故现场，为客户提供现场技术支持服务。第十二条不可抗力121由于不能预见并且对其发生的后果不能克服和避免的不可抗力事故（“不可抗力”），致使直接影响本合同的履行或不能按约定的条件履行时，遇到上述不可抗力事故的一方，应立即以电话或传真方式通知另一方，并应在不可抗力事故发生后五个工作日内，提供事故详情及本协议不能履行，或者部分不能履行，或者需要延期履行的理由和有效文件。此项证明文件应由事故发生地区的公证机关予以证明。如果发生不可抗力事件，受影响的一方在本合同规定的合同义务将中止履行，并应自动延长，延长的时间应与该中止期相等，受不可抗力影响的一方无须为此付出任何罚款。对不可抗力事件造成的任何损失，甲、乙双方都不负赔偿责任。122甲、乙双方按照不可抗力事件对履行合同的影响程度，协商是否解除合同，或者部分免除受影响一方在本合同中的义务，或者延期履行其在本合同中的义务。第十三条违约责任131任何一方不按合同规定履行义务，给对方造成损失的，损失赔偿额应为违约造成的损失，包括本合同履行后可以获得的直接利益，但不包括合同履行后可获得的间接利益以及因违约造成的商誉损失等。132如守约方按上述违约条款要求违约方支付违约金或赔偿金时，应书面通知违约方并说明违约金或赔偿金额；违约方应在收到通知后十天内将违约金支付给守约方；如违约方对违约金或赔偿金额有异议，应在收到通知后一周内通知对方，双方应在收到对方的通知或答复后尽快协商明确违约责任。违约方应在双方就违约金或赔偿金金额达成协议后的十天内将违约金或赔偿金支付给对方。第十四条仲裁141对于因合同产生的任何争端或纠纷双方均应以互相合作的精神和真诚的态度谈判协商解决。142任何与合同有关的争端或纠纷，如果不能通过谈判协商友好解决，最终而通过仲裁解决。仲裁机关是中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会，仲裁程序应遵循中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会在本合同签字时有效的那些条例和程序，仲裁起诉应使用中文，用于仲裁过程的回答和有关文件应是中文。除非仲裁机构另有规定外，仲裁费用均由败诉一方承担。第十五条合同的生效、变更和合同终止151本合同在双方授权代表正式签字盖章后生效。152任何一方未经事先取得另一方的书面同意，均不得出让或转让其在本协议项下的权利和义务。153未经甲、乙方双方书面确认，任何一方不得对本合同条款进行任何修改、补充。154经甲、乙双方协商一致同意，对本合同修改或补充的条款由双方授权代表签署补充协议，成为本合同的组成部分。155任何一方违反本协议的条款，并且在接到另外一方要求改正的书面通知后三十天内未予改正的，另一方可以终止本协议。第十六条保密161乙方未经甲方同意，不得将所接触到的甲方技术或业务资料、数据用作其他用途或以任何形式泄露归第三方，否则乙方需承担由此引起的法律责任和赔偿甲方的经济损失。162甲方不得随意向任何组织、个人提供或泄露与乙方软件、代码等有关的任何资料和信息。163甲、乙双方应按附件一履行保密义务，甲乙双方的相互保密期限为合同期内以及合同期满后五年内。164甲乙双方在有一方或双方有泄密情况下，被泄密方保留向泄密方提出诉讼的权利。165提供方向接受方提供或披露的保密信息，仅可由接受方为执行本合同需要披露给指定的雇员，并且仅在为执行本合同所需的范围内进行该等披露；但是，接受方在采取一切合理的预防措施之前，不得向其雇员披露任何保密信息，该等预防措施包括但不限于告知该等雇员将要披露信息的保密性质，由该等雇员做出至少与本合同保密义务一样严格的保密承诺等，以防止该等雇员为个人利益使用保密信息或向任何第三方做出未经授权的任何披露。166接受方的律师、会计师、承包商和顾问为提供专业协助而需要了解保密信息时，接受方可向其披露保密信息，但是，其应要求上述人员签订保密协议或按照有关职业道德标准履行保密义务。第十七条通知171合同一方向合同对方发出与合同有关的通知、确认书和其他书面往来文件，除非另有规定，均应是书面文件，应通过挂号、邮寄、传真或直接送达合同所指定的对方地址。以挂号邮寄及直接送达对方签收之日为收到日；以传真发送的以传真函发出的第二天为收到日。一切通知和通讯均应发往下列有关地址，直到向对方发出书面更改该地址的通知为止。甲方联系地址广东省河源市建设大道西全球通大厦邮编联系人联系方式电话号码传真号码乙方联系地址广州市先烈中路80号汇华商贸大厦13楼C/D室邮编510070联系人王桦联系方话号码02037617689传真号码02037616257第十八条其他181本合同一式肆份，双方各执两份，经双方法人代表签字并盖章后生效。合同未尽事宜，经双方研究协商解决。182任何一方在没有另一方事先同意的情况下，都不允许向任何第三方公开合同内容，但双方向他们各自的主管机构申请批准除外。183对于本合同内容的任何修改和增补应以书面文件的方式进行并由授权的代表签字盖章。此后，修改和增补的内容应成为合同的组成部分。184双方当事人未经对方书面同意，不得将其在合同项下的权利和义务全部或部分转让给第三方。185任何对合同内容的修改和补充必须以书面文件的形式进行,并由双方的授权代表签署,经双方修改和补充的内容或条款与合同文本具有同等法律效力。186双方之间有关执行合同的所有联络,必须以中文进行,并采取书面形式。187如任何一方严重违反合同规定的一项或多项义务，且在发给守约方的通知中承诺的时间内未能加以弥补，守约方有权解除合同并要求获得由于违约所导致的损失的赔偿。188乙方保证向甲方及最终用户提供的合同系统的合法性。对乙方的专利权、著作权及专有技术，甲方有保密的义务，并限在甲方内部范围使用。189甲乙双方在合同签订后如发生合同法人变更，应及时通知对方，并且合同的执行不受其影响。甲方中国移动通信集团广东乙方广州飞卓科汇信息科技有有限公司河源分公司限公司法定代表或授权代表法定代表或授权代表签名签名公章公章签字日期年月日签字日期年月日附件一工作流程移动公司接口人开发商接口人咨询服务/软件开发流程开发商咨询人员/项目经理需求确认后，按固定格式提交文档（电子版）移动公司接口人电子邮件盖章传真开发商商务人员移动公司接口人汇总后提出收款申请确认无误后付款附件二需求开发确认表（模板）河源移动咨询服务/软件开