水电安装承包合同范本

水电安装承包合同范本水电安装承包合同范本一水电工程承包合同范本水电安装承包合同甲方（发包方）乙方（承包方）本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。第一条工程概况1施工地点闻喜县信达花园二期16、17楼（原工具厂）2工期_年_月_日至_年_月_日3本项工程预计11000平米，结算价格为15元/平方米（建筑面积）。工程总价约为165000元。第二条材料供应的约定1甲方提供的材料乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。2甲方采购供应的材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。第三条关于工程质量及验收的约定1本工程应严格参照山西省装饰装修工程质量标准及其他DB35/T98及运城市装饰工程质量验收标准2由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不变。第四条有关安全生产和防火等的现场管理约定1、乙方施工人员要严格服从甲方现场管理要求，做到文明施工，安全施工，在施工过程中如果出现工伤事故由乙方负责。2、甲方现场管理人员负责对乙方施工进行监督管理和协调现场出现的问题，为乙方创造良好的施工条件。3、甲方免费提供施工用水用电。为乙方施工人员免费提供材料仓库和基本的住宿场所。4、乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。5、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。第五条关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定1工程款付款方式主体工程布管完成后支付工钱人民币叁万,线盒、表箱、下水、上水完工后支付工钱人民币伍万,穿线按安装进度分两次支付。2乙方承包内容1）水电开槽、布管、穿线、埋盒2）所有水电施工过程的垃圾清运3）水电施工的穿墙、打孔、切割4）开关面板和灯口安装3工程结算方式按建筑面积结算15元/平米第六条违约责任1甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付伍拾元的违约金。2由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付伍拾元违约金。第七条纠纷处理方式因工程质量双方发生争议时，双方协商解决；当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以按照本合同约定向闻喜县人民法院提起诉讼。第八条合同的变更和解除合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款10支付违约金，并办理终止合同手续。九条其它约定第1双方同意由第三方监理进行协商工作。在未经第三方监理确认情况下，甲方有权不支付乙方相关费用。2经过第三方监理确认，甲方必须按照约定支付乙方相关费用。3因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。第十条附则（一）本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效。（二）本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。甲方签字（盖章）乙方签字（盖章）二一年三月二十三日水电安装承包合同范本二水电安装工程施工合同范本水电安装工程施工合同发包单位贵州慧隆建筑装饰有限公司笑哈哈中国中西部国际商贸物流城0239号地块建材市场建筑、装饰工程项目部（以下简称甲方）承包人（以下简称乙方）依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程合同法及其他有关法律、法规和规章，并结合陕西省渭南市有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。一、工程概况工程名称笑哈哈中国中西部国际商贸物流城0239号地块综合市场CG区（以下简称本工程）；工程内容水电安装工程1、强电按设计图完成所有电施工程任务，室内所有施工预埋管，穿线，安装，调试完毕，但主线管需预埋管至室外15米。2、防雷包括防雷接地，等电位联接，电源进户箱做重复接地等。3、雨水按设计图完成所有雨水工程任务。4、正式施工前的临时水电安装及施工过程中的维护（临时设施费按定额结算给乙方）。施工现场条件以现场实际情况为准；施工部位本合同约定乙方施工部位为笑哈哈中国中西部国际商贸物流城0239号地块综合市场CG区工程设计图及变更水电安装工程包含的内容。二、工程承包方式、承包范围及承包内容1、承包方式乙方包人工、包主材、包施工机具、包工期、包辅材、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格（确保合格）。注雨水安装甲方只提供管材、伸缩节，其余材料、施工机具等为乙方购买。2、承包范围包消防预留洞孔、弱电预留预埋并穿好钢丝、室内等所有一切给排水室外落水和阳台排水及空调排水和强电的预埋与安装、调试检测工作。消防的预埋与安装、调试检测及验收合格工作。验收合格以专业资质报告为准。3、承包的主要内容施工图纸方案中的室内水电安装工程，包括电气照明等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋。4、甲方直接分包的专业工程，乙方需全力配合，并组织完成。三、合同工期1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为日历天；开工日期为2013年11月30日（后续开工，分别以甲方通知开工日期为准），竣工日期为2014年7月31日。2、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划，根据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其它资源。四、质量标准1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为（包括但不限于以下）建设强制性条文；建筑工程质量检验评定标准GBJ30188；建筑电气工程施工质量验收规范GB503032002；建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范GB502422002；采暖与卫生施工验收规范（GBJ24282）；电气安装工程施工及验收规范（GBJ24282）建筑电气安装工程质量检验评定标准（GBJ30388）；【水电安装承包合同范本】省、市相关部门的各种规章制度及相关标准；甲方制定的工程质量验收实施细则。2、本合同约定本工程质量必须达到“合格”质量标准。工程质量按国家相关标准进行验收评定。若工程质量验收为“不合格”，乙方自愿承诺负责返工直至达到本合同约定“合格”质量标准方可予以结算，结算价按本合同约定价执行，工程量按实际完成工作量计算；返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承担。若因乙方返工导致甲方工期延误，承担全部的违约责任。3、工程质量等级验收程序分项工程完工后，由施工班组组织自检并报项项目部，项目部根据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司，监理公司根据项目部初评结果组织工程部、项目部、和施工班组进行现场实测测量，核定该分项工程质量。工程部在每次结算单上签注工程质量核定结果。五、文明工地、安全标化标准1、遵守甲方及业主有关文明施工、安全标化管理的有关规定，所有现场使用的设备无条件满足业主的安全要求，材料堆放整齐，不得破坏密目网，安排一至两人专门从事清扫整齐工作，若因乙方安全文明施工措施不力等原因引起业主对甲方的罚款，甲方均从乙工程款中扣除。2、在施工中应做到精心策划、实施，乙方违规操作以及为完成本工程雇佣的人员造成他人伤害或自身受到伤害，均应由乙方承担全部责任。六、合同价款、工程量的计量及结算方式1、以贵州04计价定额同期调差为结算单价下浮，乙方不承担任何税费。2、结算方式工程款支付，按照已完工程量5万平方米建筑面积为结算点，付已完工程量的65，在十五个工作日内付给乙方进度款，余款35验收合格后，支付工程总价款的95，余下5的工程尾款，为工程质量保证金，在工程质保期满一年后一次性付清。工程竣工验收合格后，由工程承包人按清单附件上确定的单价所做的工程量结算给乙方，甲方在30天内审核，结算给乙方的95工程款，留5作保修金。3、根据工程实际情况需要发生的工程变动，并由设计、建设方、监理书面签字为工程变更。变更量按合同执行。七、违约保证金的收取、支付及工程款的支付1、为加强乙方在本工程施工期间的工程质量、进度、安全文明施工等各方面的管理，特别约定在本合同签订之日起2日内，乙方就必须向听从甲的工作安排，报好材料计划。2、乙方向甲方交纳履约保证金叁佰万元整（3000000）元（其中合同履约保证金100万元，工人工资保证金100万元，风险保证金100万元），合同签订之日缴纳壹佰万（1000000）元，剩余保证金在合同签订之日起的叁日内足额缴纳，此款不计利息。如乙方未按时足额交纳第一期保证金的，本合同不生效。如未按时足额交纳剩余保证金的，本合同自动终止，所交纳的保证金（包括合同履约保证金、工人工资保证金、风险保证金）不予退还。3、支付方式现金、现金支票及现金转账。八、甲、乙的权利和义务1、乙方在组织施工中必须坚持“百年大计，质量第一”的方针，要根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工，要求全部工程达到合格标准及更好；参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。2、在组织施工中，要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计，3、在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工，机械二次进场等损失，均由乙方自行负担。4、乙方要严格执行隐蔽工程验收制度，凡隐蔽工程完成后，必须经过验收作出记录方能进行下一工序的施工。隐蔽工程由乙方自行检查验收，并作好记录；重大或复杂隐蔽工程应由乙方书面通知甲方和设计单位共同进行验收，并办理隐蔽验收手续。如甲方与设计单位未届时参加，乙方可自行检查验收，并应作好记录，甲方应予承认。如甲方以后提出检查时，检查结果不符合要求者，其检查费用由乙方负责，符合要求者，其检查费用由甲方负责。5、当乙方拒绝执行甲方或业主（或监理）的正确指令和发生施工质量、工期等问题经整改仍达不到要求时，甲方有权解除本分包合同，更换分包队伍，破方清算处理。【水电安装承包合同范本】6、对乙方工作人员不遵守项目部规章制度，不服从甲方管理人员的管理，对甲方造成不良影响的，甲方有权要求乙方无条件对其进行调换。7、乙方及工作人员必须遵守甲方和业主的有关规章制度，服从甲方现场管理人员的管理，在施工期中不得打架斗殴，凡因打架斗殴引起的所有更换、后果均有乙方承担，并对当事人处以一万元的罚款，如当事人支付困难，则由乙方代交，在工程款中扣除。8、乙方所有水电预留必须一次性到位，如有出现后凿的（设计变更除外），每处罚款800元。9、乙方必须按照设计及施工规范要求施工，严禁偷工减料。乙方购买主要材料必须资料齐全，上报甲方、建设方及监理认可才能用。如不遵守后果自负。10、乙方必须保证人员稳定，不能随意变更人员，节假日未经甲方允许，乙方人员不得擅自离岗。否则乙方应赔偿甲方遭受的一切损失。乙方施工人员的劳保用品由乙方负担。11、乙方全体员工必须树立产品保护意识（包括工地其他单位产品），对产品必须采取相应保护措施，在工程竣工验收前，乙方承担产品保护责任。12、乙方负责在承包内容范围内甲方供应材料、设备的装车，卸车及搬运。13、乙方负责本工程所有竣工资料及时的完成。九、施工管理规范乙方在施工期间，必须遵守国家、地方以及甲方相关管理法规，适用本合同的管理法规和办法1、施工现场临时用电安全技术规范（JGJ4688）。2、建筑机械使用安全技术规程（JGJ5986）。3、建筑施工安全检查标准JGJ5999。4、建筑施工高处作业安全技术规范JGJ8091。5、渭南市建设工程现场文明施工管理办法。6、公司施工班组管理办法及质量、进度、安全文明施工奖罚办法（条例）十、合同生效1、本合同自甲已双方签字或盖章后生效，工程保修期满，双方结清工程款项后失效。2、本合同一式贰份，甲、已双方各执壹份。3、本合同为尽事宜，双方协商解决。甲方委托代理人年月日方年月日乙水电安装承包合同范本三2015水电安装合同范本第1篇水电安装合同书范本建设单位_设计单位_施工单位_合同编号_年_月_日建设单位_（简称甲方）地址施工单位_（简称乙方）地址_兹有工程，经过投标、议标、决定由乙方施工。根据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例规定，结合本工程的实际情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则。经过甲乙双方协商签定本合同。第一条工程地点第二条工程内容第三条承包方式第四条工程价款及调整1工程价款2发生以下情况之一经双方协商同意后可做调整（1）甲方代表确认的工程量增减；（2）甲方代表确认的设计变更或工程洽商；（3）工程造价管理部门公布的价格调整；（4）甲方原因造成的乙方窝工损失或其他得有关损失；（5）合同条款以外得其他增减或调整；第五条付款方式第六条合同工期1双方商定总工期为_天。开工日期_年_月_日竣工日期_年_月_日2如遇下列情况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。（1）甲方不能按合同约定提供开工条件，（2）工程量变化和设计变更；（3）非乙方原因得超过4个小时以上时；停水停电停气（4）工程款未按时支付；（5）不可抗力（如地震台风火灾等）3由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。4乙方如无正当理由拖延工期，每超过一天罚款元（回答人的补充201506280749第七条工程质量要求第八条材料设备第九条工程施工前后双方的工作和有关责任1甲方（1）进场前天内，甲方必须将施工现场清理干净。为乙方提供施工人员生活住宿场地，并在乙方进场前办妥本工程报建和消防以及施工许可证等有关手续；（2）负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求；（3）按时支付工程款项；（4）协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序，保证乙方顺利施工；（5）组织有关单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底；（6）组织施工现场的隐蔽工程变更工程的验收和签证工作；（7）负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作；（8）组织工程竣工验收工作。2乙方（1）做好施工组织管理及向甲方提供工程进度情况；（2）做好施工安全防范措施，确保施工安全；（3）负责做好材料、设备的采购和保管工作；（4）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方代表同意，需办理有关手续的，由甲方承担由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外；（5）参加工程竣工验收工作。第十条保修保修期限工程竣工验收合格及甲方在验收证书签字之日起计算，按国家规定的保修条款执行。本工程保修期为_个月。第2篇水电安装工程合同样本甲方_代表以下简称甲方乙方_代表以下简称乙方依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就康田南川18号地块住宅小区的水电、消防及弱电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行一工程名称XXXX二工程地点XXX三、工程承包范围工程范围与内容所有土建面积、施工图内所有的水电、消防及弱电安装工程，施工图重大改变后工程量另行计算1室内给水管网预埋及安装，从楼层一户一表后至户内用水地点；2室内外排水管网预埋及安装，接至室外第一个检查井；3室内电气照明线路、电缆、桥架、盘箱柜预埋及安装；4室内照明灯具及开关预埋及安装；5从专变、发电机低压屏至用电设备的所有线路、设备安装；6防雷接地安装；7消防所有管网预埋及设备安装；8弱电预埋及设备安装；四、工期要求乙方必须在_年_月_日前竣工。乙方配合总包单位在总包方预验收前完成所有施工任务，经调试并自检合格，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。五、质量标准工程质量按总分包合同有关质量的约定、国家现行的建筑安装工程施工及验收规范和建筑安装工程质量评定标准，本工作必须达到质量评定合格等级。六、工程承包方式包工、包安装含防雷接地、消防及弱电、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。采用固定劳务单价方式。七、合同价款本合同价款为人民币2300元每平方米以建筑面积结算属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材、施工安装、调试、保险、风险及意外伤害保险等各项费用。八、付款和结算方式71由于本工程量较大，工期较短，计划采用分阶段支付劳务费；72当乙方完成栋号封顶的时候，甲方支付相应部分劳务费的20；73当乙方完成所有劳务项目工作的时候，甲方根据形象进度按月支付总劳务费的60；74当工程竣工验收合格，甲方支付总劳务费的1575总劳务费的5作为施工质量保证金，质保期为2年，质保期满且无质量问题，建设单位和使用单位无异议后15天内，甲方一次性支付给乙方。九、设计变更因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期根据主合同相应顺延。十、材料设备供应1本合同工程所有用于水电主材未计价材料均由甲方采购供应，所有辅料计价材料由乙方自行负责。2水电安装的所有工器具乙方自备，甲方不再提供相应的工器具。十一、双方职责1甲方职责1按时甲方提供的给排水、电气、消防及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。2甲方指定现场负责，负责协调配合管理施工现场，负责有关签证。3甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。4甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用保管情况，检查乙方操作人员的有效证件和持证上岗情况。乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修，相应费用由乙方承担。5按工程进度和合同约定，及时支付乙方的劳务费用。2、乙方责任1土建面积、施工图内所有的水电、消防及弱电安装工程。2应按照设计图的要求及施工规范施工，达到国家验收标准。3施工现场水、电材料上下车及现场转运。4乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度，特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。5现场由甲方提供的原材料严禁浪费或用在非本项目上，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。6在没有交付甲方时前必须保护设备设施，做好成品保护。7乙方食宿自理。8乙方提前7天提出一般材料计划，由甲方审核购买，外购设备需提前两个月报计划。9乙方现场负责人十二、违约责任1、甲方违约责任如甲方违约，必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。2、乙方违约责任1如乙方违约，甲方有权终止合同，并视其情节拒付乙方所有做工工资等费用，造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。2如乙方在生产工程中，人员不够，工程质量施工安全不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50后作为结算价款付给乙方。3双方约定的工期不论任何原因均不得延长，如未按规定时间完成该分项工作，甲方对乙方的工期延误按总价1/天向乙方收取违约金。在结算时扣除或解除合同，另行安排劳务班组作业，或另行增加劳务班组作业。4在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担，甲方并总价2向乙方收取违约金。5乙方必须做到工完场清，否则甲方按200元/次向乙方收取违约金。6乙方必须服从甲方及建设单位、总包单位、监理单位管理人员的指挥、安排、调派，有故意刁难、停工、罢工、不服从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50后作为结算价款付给乙方。7乙方必须按甲方要求做好各项工作，进行工程质量与施工安全技术交底，认真完成甲方下达的各项指标任务，对不能按期完成各项指标任务的，甲方按2000元/次向乙方收取违约金。8以上违约金，凡未指明的，均由甲方在支付给乙方的劳务款中直接扣除。十三、安全文明施工1乙方在施工作业中要文明施工，不浪费材料，不出安全事故，必须服从甲方管理人员的安排和管理，如不服从管理和安排，后果由乙方自行负责。2乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失，均由乙方自行负责，甲方不承担任何费用。3乙方在施工作业中必须安全保护和甲方提供的水电材料，如发现浪费材料和不保护材料，甲方有权对乙方做出罚款。4乙方在施工中必须注意安全，杜绝安全事故发生，乙方必须为进场施工人员购买意外伤害保险，如因乙方违章操作造成的安全事故由乙方自行负责与甲方无关，乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害，甲方概不负责。如遇不可抗力及意外事件造成的损失由甲乙双方各承担一半。5负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全工作。十四、其它管理制度1、甲方及其项目经理对乙方实行考勤制度，乙方必须在施工现场，配足满足施工需要的人员，如无故不在岗含缺席、迟到、旷工等现象，甲方按200元/天次向乙方收取违约金。2、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现，除退赔原物外，处以1001000元的罚金，并依法追究其法律责任。十五、未尽事宜，又甲方和乙方共同协商1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。2、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，均具有同等法律效力。甲方_乙方_身份证号码_身份证号码_联系电话_联系电话_日期_年_月_日日期_年_月_日第3篇水电安装合同样本甲方乙方装饰公司兹有甲方位于水，电路改造工程由乙方完成。其服务流程免费上门设计、预算、测量、签定安装合同，上门安装需要提前2天预约，安装完毕，有业主验收并打压试验压力为1632公斤，时间为30分钟后管道无漏水由业主签字付全款，签质量服务卡。项目预测/米实测/米备注完工后业主签字水路改造/暗明电路改造/暗明PPR专业水路改造报价表临近区域郊区较远另加运费，商议而定。包工、包料、包开槽、免费打压试验。PPR管安装报价冷热水全部使用热水管100米以上32元/米70米至90米35元/米40米至69米37元/米16米至39米40元/米5米至15米48元/米5米以下69元/米纯铜PPR管安装报价100米以上58元/米70米至99米63元/米40米至69米69元/米16米至39米76元/米5米至15米88元/米5米以下98元/米稳态覆铝PPR管安装报价100米以上42元/米70米至99米48元/米40米至69米56元/米16米至39米62元/米5米至15米69元/米5米以下88元/米电路改造报价电路改造明线15元/米昆仑牌；暗线35元/米天盾牌。1墙、顶、地面剔槽，埋PVC硬质管及配件，内穿25平方毫米塑铜线，分色布线。2PVC管内穿线不超过4根，弱电电话，电视单独穿管。管内电线不得接头。分线处有分线盒。备注1以上的价格其中包括管道、管件、开槽、打压试验、免费拆下表前原有管道，按照实际米数用量计算，非承重墙打孔20/个，承重墙打孔40/个。拆改水表元。2此价格不包括特殊配件和阀门、开槽后抹平。3因业主设计不到位和管道安装后人为损坏的上门维修需要收材料费和手工费50元。4服务标准按照行业标准施工规范严格施工，安装完必须清理现场。5安装质量承诺水路安装完打压试验无漏水，如在规定的温度压力使用非人为损坏发上漏水造成一切经济损失由我公司负责。第4篇水电安装工程施工合同发包人全称以下简称甲方承包人全称以下简称乙方依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设部与国家工商行政管理局的建设工程施工合同示范文本及其他有关法律、法规和规章，并结合湖南省永州市有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。一、工程概况工程名称永州市公路局办公新区项目水电安装工程以下简称本工程；工程地点永州市冷水滩区育才路与翠竹路交界处；施工现场条件以现场实际情况为准；施工部位本合同约定乙方施工部位为中所有的水电安装工程包含的全部内容。二、工程承包方式、承包范围及承包内容1、承包方式本工程甲方提供塔吊，乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。2、承包范围包所有基础、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体、零星构件、花架、飘板、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔、室内等所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。3、承包的主要内容包施工图和施工方案中的室内水电安装工程，包括室内给排水、弱电的全部安装工程，消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋，临时用电用水设备电器，日常安全巡查。具体如下A、给排水部分给水部分自水泵房外墙15米含接口起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。B、电气部分从小区低压配电柜至住户的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装包括弱电的预埋、预留，以及从弱电井总箱出口后到灯具含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽安装结束，避雷带，避雷网的施工；施工图中从小区低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设；弱电包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等依设计图纸将线管敷设到位，穿好铁丝，消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒；乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料；桥架、电线电缆、排污泵、；排气扇、灯具、阀门、水龙头、卫生洁具及其它电动设备均按图纸设计要求进行安装。4、甲方直接分包的专业工程，乙方需全力配合。三、合同工期1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为日历天；开工日期为年月日，竣工日期为年月日。2、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划，根据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其它资源具体详见合同附件一。3、若遇人力不可抗拒因素引起的工期延误，经甲方签证后（4、如因乙方本身原因造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成，每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟元整100000