合同模拟题 水利监理工程师考试资料

1科目2建设项目合同管理一、单项选择题1一方当事人要求变更合同，经双方协商达成协议。但由于合同变更导致对方的经济损失应由（）。A有过错的一方承担B对方当事人承担C双方平均分担D提出变更方承担2合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止（）的协议。A各自经济责任关系B民事权利义务关系C相互经济利益关系D各自经济义务关系3当事人订立合同，应当具有相应的（）。A民事权利能力B民事权利能力和民事行为能力C民事行为能力D民事责任能力4当事人依法可以委托（）订立合同。A代理人B代位人C保证人D要约人5（）是希望和他人订立合同的意思表示。A要约B要约邀请C承诺D要约引诱6（）是希望他人向自己发出要约的意思表示。A要约B要约邀请C承诺D契约7要约可以撤回。撤回要约的通知应当在（）或者与要约同时到达受要约人。A要约到达受要约人之后B要约到达受要约人之前C要约到达要约人之时D承诺通知到达之前8要约可以撤销。撤销要约的通知应当在（）到达受要约人。A受要约人发出承诺通知之前B受要约人发出要约通知之前C要约人发出承诺通知之前D要约人发出撤回通知之前9承诺是（）同意要约的意思表示。A要约人B受要约人C要约邀请人D当事人210承诺可以撤回。撤回承诺的通知应当或者与承诺通知同时到达要约人。A在承诺通知到达要约人之前B在承诺通知到达要约人之后C在承诺通知到达受要约人之时D在承诺通知到达受要约人之后11受要约人超过承诺期限发出承诺的，除要约人及时通知受要约人该承诺有效的以外，为（）。A要约B新要约C承诺D要约邀请12承诺的内容应当与要约的内容一致，受要约人对要约的内容作出实质性变更的，为。A要约B新要约C要约邀请D要约引诱13承诺对要约的内容作出非实质性变更的，除要约人及时表示反对或者要约表明承诺不得对要约的内容作出任何变更的以外，该承诺有效，合同的内容（）。A以要约的内容为准B以承诺的内容为准C以要约或承诺的内容为准D以要约邀请的内容为准14法律、行政法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务，（）。A对方不接受的，该合同成立B对方接受的，该合同成立C对方接受的，该合同不成立D对方拒绝的，该合同成立15对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释。对格式条款有两种以上解释的，应当作出（）的解释。格式条款和非格式条款不一致的，应当采用非格式条款。A有利于提供格式条款一方B不利于提供格式条款一方C不利于提供格式条款双方D不利于双方当事人16当事人在过程中假借订立合同，恶意进行磋商，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任。A订立合同B履行合同C变更合同D终止合同17当事人对合同的效力可以约定附条件。附生效条件的合同，自条件成就时生效。（）的合同，自条件成就时失效。A附解除条件B附转让条件C附变更条件D附生效条件18行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，（）有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。A相对人B行为人3C被代理人D保证人19因重大误解订立的合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构（）。A变更或者解除B变更或者撤销C变更或者终止D解除或者中止20在订立合同时显失公平的，（）有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。A当事人一方B担保人一方C当事人之外的第三方D保证人一方21一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求（）变更或者撤销。A人民法院或者行政机关B人民法院或者仲裁机构C人民法院或者公证机关D人民政府或者鉴证机关22无效的合同或者被撤销的合同（）法律约束力。合同部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。A自始没有B自发现时没有C自人民法院确认无效时没有D自仲裁机构确认无效时23当事人互负债务，（）的，应当同时履行。一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求。一方在对方履行债务不符合约定时，有权拒绝其相应的履行要求。A没有先后履行顺序B有先后履行顺序C明确先后履行顺序D债务债权同归一人24债权人分立、合并或者变更住所没有通知债务人，致使履行债务发生困难的，债务人可以中止履行或者将标的物（）。A留置B提存C质押D抵押25因债务人怠于行使其到期债权，对债权人造成损害的，债权人可以向人民法院请求以（）的债权，但该债权专属于债务人自身的除外。A自己的名义代位行使债权人B自己的名义代位行使债务人C自己的名义代位行使第三人D第三人的名义代位行使债务人26因债务人放弃其到期债权或者无偿转让财产，对债权人造成损害的，债权人可以请求人民法院撤销（）的行为。A债权人B债务人C第三人D担保人427撤销权的行使范围（）为限。债权人行使撤销权的必要费用，由债务人负担。A以债务人的债权B以债权人的债权C以债权人的债务D以第三人的权益28（）后，当事人不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。A要约生效后B合同生效C合同终止D合同解除29债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让（）。A对债权人不发生效力B对债务人不发生效力C对让与人不发生效力D对第三人不发生效力30当事人订立合同后合并的，由合并后的法人或者其他组织（）。A行使合同权利，履行合同义务B行使合同权力，履行合同义务C行使合同权利，履行合同附随义务D行使合同主债权，履行合同从债务31当事人订立合同后分立的，除债权人和债务人另有约定的以外，由分立的法人或者其他组织对合同的权利和义务（）。A享有连带债务，承担连带债权B享有连带债权，承担连带债务C享有附带债权，承担连带债务D享有主债权，承担从债务32因不可抗力致使不能实现合同目的，当事人可以（）。A转让合同B解除合同C中止合同D分包合同33合同的权利义务终止，不影响合同中（）的效力。A结算和清理条款B变更和解除条款C权利和义务条款D转让和分包的条款34债权人下落不明，难以履行债务的，。A债务人可以将标的物提存B债权人可以将标的物提存C第三人可以将标的物提存D继承人可以将标的物提存35建设工程实行监理的，发包人应当与监理人采用（）订立委托监理合同。A书面形式B口头形式C登记形式D批准形式36按照合同法规定，隐蔽工程在隐蔽以前，（）检查，发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。A承包人应当通知设计人B承包人应当通知发包人5C发包人应当通知监理人D项目质量监督机构37当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，（）。A应当赔偿损失B不应当赔偿损失C应当部分赔偿损失D不必赔偿损失38当事人（）发生不可抗力的，不能免除责任。A迟延履行前B迟延履行后C全面履行后D履行过程中39当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，（）要求赔偿。A不得就扩大的损失B可以就扩大的损失C应该就扩大的损失D应当就全部损失40当事人一方因第三人的原因造成违约的，应当向（）承担违约责任。当事人一方和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。A债权人B对方当事人C债务人D第三人41若合同无效，则（）。A整体无效B部分无效CA或BD都不对42合同法律关系（），是参加合同法律关系，享有相应权利承担相应义务的当事人。A主体B客体C内容D事实43法人是指具有权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的（）。A自然人B公民C领导者D组织44在工程建设中涉及的代理主要是（）。A委托代理B法定代理C指定代理D再代理45工程建设合同纠纷的仲裁由（）的仲裁委员会仲裁。A工程所在地B建设单位所在地C施工单位所在地D双方选定46承诺生效。6A到达要约人时B自受要约人发出时C自承诺人发出承诺时D自合同成立时47某合同中规定违约金为20万元，该合同在履行过程中，因一方当事人违约给对方造成的直接损失达27万元，则除违约金外，违约方还应向对方支付赔偿金。A20万元B27万元C7万元D0万元48甲乙丙三方在场，甲向乙提出要约，乙未答复，丙提出完全同意，则丙的行为是。A承诺B新要约C要约邀请D新承诺49为某施工企业法定代表人，在企业合法经营范围内就一项施工任务与某水电站项目的发包人签订了承包合同。事后，该施工企业通知该项目发包人根据公司章程规定，甲某无权独立对外签订施工合同。但在此之前，该项目发包人不知道而且不可能知道施工企业的这项规定，则签订的合同（）。A有效B在该施工企业追认的情况下有效C无效D部分有效50违约当事人在承担给付违约金责任的同时，对方仍然要求继续履行，违约方应（）。A继续履行B拒绝继续履行C要求变更合同标的D要求变更合同违约责任条款51不属于施工承包合同文件。A可行性研究报告B规范C工程施工合同条款D投标报价书52标准合同条款的第二部分是（）。A通用条款B专用条款C技术条款D一般条款53FIDIC土木工程施工合同条件主要适用（）。A总价合同B单价合同C成本加酬金合同D混合价合同54水利水电工程施工合同条件规定，由指定分包商的原因造成的其分包项目质量问题，则。A由总承包人向发包人负责B由分包人直接向发包人负责C由分包人和总承包人一起向发包人负责7D分包人承担主要责任，总承包人承担连带责任55分包商在施工现场的协调管理工作，应由负责。A发包人B工程师C总承包人D分包商56涉及第三人的担保形式是（）。A定金B质押C保证D留置57发包人要求承包人按照合同规定投保了工程险，工程的风险（）A全部转移给保险公司B部分转移给保险公司C全部转移给了承包人D免除了发包人的全部工程风险58合同中属于主合同的是（）。A施工承包合同B分包合同C保险合同D担保合同59不转移财产的占有，以该财产作为债权的担保，这种担保的形式是（）。A定金B留置C抵押D质押60承包商按照工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露后的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露修复和重新隐蔽的费用损失和工期处理为（）。A费用和工期损失全部由业主承担B费用和工期损失全部由承包商承担C费用由承包商承担，工期给予顺延D工期不予顺延，但费用由业主给予补偿61在施工过程中，发包人供应材料设备在用于永久工程的施工前需重新检验的，（）。A检验由发包人负责，费用由承包人负责B检验由发包人负责，费用由发包人负责C检验由承包人负责，费用由承包人负责D检验由承包人负责，费用由发包人负责62在工程施工中，经工程师认可合格已经覆盖的工程，工程师重新检验不合格，由此发生的费用应当由（）承担。A发包人B工程师C承包人D监理单位63工程具备竣工验收条件，承包人应当向发包人申请工程竣工验收，递交竣工验收报告并提供完整的竣工资料。实行监理的工程，工程竣工报告还必须经（）签署意见。A总监理工程师B监理工程师8C发包人代表D质量监督机构负责人64因发包人的原因施工现场尚不具备施工的条件，影响了承包人不能按照协议书约定的日期开工时，（）推迟开工日期。A工程师应以书面形式通知承包人B应当经过承包人批准C发包人与承包人协商D应当经过建设行政主管部门批准65水利水电工程施工合同条件规定，监理人收到承包人提交的完工验收申请报告并经审核认为工程已具备完工验收条件，应在收到完工验收申请报告后的（）内提请发包人进行工程验收。A14天B28天C42天D56天66水利水电工程施工合同条件规定，开工日期是指。A承包人实际开始工作之日B监理人发出开工通知之日C承包人接到开工通知之日或开工通知中写明的开工日D承包商主要施工设备进场之日67由于承包商的原因出现工程质量事故，承包商无力修复，发包人有权雇用他人来完成，其费用应由承担。A发包人B承包人C监理单位D承包人和监理单位共同承担68颁发整个工程的移交证书后14天内，发包人应将保留金总金额的（）退还承包人。A30B40C50D8069保修期应从（）算起。A颁发移交证书的日期B移交证书中写明的完工日期C承包人最后提交验收申请报告的日期D发包人接管工程之日70关于工程量计量，正确的处理方法是（）。A工程师接到承包人的报告后，应按工程量清单的量作为计量的工程量B工程师接到承包人的报告后，前应通知承包人共同计量C若工程师未通知承包人参加的单方计量的结果也有效9D承包人实际完成的（包括涨线部分）所有工程量均应在计量的范围内71关于施工合同设计变更管理的正确处理方法是（）。A施工合同范本中将工程变更分为工程设计变更和其他变更两类B施工中承包人可以因施工方便而要求对原工程设计进行变更C承包人在施工中提出的对涉及到设计图纸设计变更等的合理化建议，可以无须经工程师的同意D施工中发包人需对原工程设计进行变更,应提前向承包人发出变更申请72承包商施工中遇到图纸未标明的地下障碍物导致施工成本啬，为此提出13万元的索赔要求。工程师与承包商协商并进行施工效率对比后，确认承包商成本的增加额应为10万元。前期施工中曾遇到过好于合同中说明的条件，承包商在那个部位的施工成本比工程量清单中的该项节约了2万元。工程师就此项索赔应批准的补偿额应为（）万元。A8B10C11D1373水利水电工程施工合同条件规定，承包人递交了（）后，已无权提出任何进一步的索赔要求。A最终付款申请B完工付款申请C工程移交申请D发出索赔通知后74工程现场发现文物，承包人应采取保护措施，并立即通知监理工程师，由此而增加的费用和延误工期应。A由发包人承担B发包人承担工期，承包人承担费用C由承包人承担D发包人承担费用，承包人承担工期75组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。当合同文件出现含糊不清或不一致时，由（）作出解释。A设计人B发包人C监理人D承包人76水利水电土建工程施工合同条件规定，监理人一旦发现承包人使用的施工设备影响工程时，有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应予及时增加或更换。A投资或进度B进度或质量C投资或质量D计划或规划77监理人有权对全部工程的所有部位及其任何一项工艺、材料和工程设备进行检查和检验。监理人的检查和检验（）承包人按施工合同规定应负的责任。A部分免除B不免除C可以免除D完全免除78水利水电土建工程施工合同条件规定，监理人参加交货验收（）承包人在检验和交货验收中应负的责任。A完全免除B不免除C部分免除D可以免除79留置担保的范围包括（），留置物保管费用和实现留置权的费用。A主债权及利息、违约金、损害赔偿金10B从债权及利息、违约金、损害赔偿金C主债务及利息、违约金、损害赔偿金D主债权及主债务80水利水电土建工程施工合同条件规定，工程量清单中开列的工程量是（），不是承包人为履行合同应当完成的和用于结算的工程量。A合同的估算工程量B投标的预算工程量C合同的准确工程量D设计计算书的工程量二、多项选择题（每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得05分）1法人应当具备的条件是（）。A依法成立B有必要的财产或者经费C有自己的名称、组织机构和场所D有严格的管理制度和章程E能够独立承担民事责任2下列说法中，哪些属于合同的法律特征（）A合同是一种法律行为，目的在于设立、变更、终止民事权利义务关系。B合同是双方或多方的法律行为。C合同是一种继承、收养、婚姻等人身关系的协议。D合同是在平等互利的基础上进行的法律行为。E合同是基于双方当事人自愿的意思表示而成立的法律行为。3书面形式是指（）等可以有形地表现所载内容的形式。A合同书B批准C信件D登记E数据电文4合同的内容由当事人约定，一般包括（）。A当事人的名称或者姓名和住所；B标的；数量，质量；C价款或者报酬；D履行期限、地点和方式；E违法的处理措施5属于哪些情况，要约不得撤销。（）A要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作B要约人确定了承诺期限C受要约人明确了承诺期限11D受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作。E以其他形式明示要约不可撤销6承诺可以撤回。撤回承诺的通知应当在（）。A承诺通知到达受要约人之前B承诺通知到达要约人之前C承诺通知同时到达受要约人D承诺通知同时到达要约人E承诺通知同时到达第三人7下列哪种说法符合合同法的规定（）A对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释。B格式条款和非格式条款不一致的，应当采用格式条款。C对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。D对格式条款有两种以上解释的，应当作出有利于提供格式条款一方的解释。E格式条款和非格式条款不一致的，应当采用非格式条款。8我国法律规定，代理包括（）。A委托代理B个人代理C指定代理D集体代理E法定代理9合同法规定，出现（）情形的，合同中的免责条款无效。A造成对方人身伤害的B因故意造成对方财产损失的C当事人延迟履行合同D因重大过失造成对方财产损失的E当事人部分履行合同10合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，。A应当予以返还B不能返还的，应当折价补偿C不能返还的，应当加倍补偿D没有必要返还的，应当折价补偿E没有必要返还的，应当加倍补偿11合同生效后，当事人就（）、等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。A质量B变更C价款或者报酬、D履行期限E履行地点12可能引起建设工程合同变更的事由包括（）。A当事人协商一致变更合同B不可抗力情况发生C重大误解、显示公平D相关法律法规变化E正常阴雨天13合同当事人有权单方行使合同解除权的情形有（）。A因发生地震致使不能实现合同目的B在合同履行期限届满之前，对方明确表示不履行主要债务12C在合同履行期限届满之前，对方以自己行为表示表示不履行主要债务D对方延迟履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行E发生12级台风14执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价。（）。A逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行；B逾期交付标的物的，遇价格下降时，按照新价格执行C逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照新价格执行；D逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按照新价格执行E逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格下降时，按照原价格执行。15应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有（）情形之一的，可以中止履行。A经营状况严重恶化；B转移财产、抽逃资金，以逃避债务；C丧失商业信誉；D有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。E提出变更16依据合同法规定，判断下列哪些说法是正确的（）A债权人转让权利的，受让人取得与债权有关的从权利，但该从权利专属于债权人自身的除外。B债务人转移义务的，新债务人应当承担与主债务有关的从债务，但该从债务专属于原债务人自身的除外。C债务人转移义务的，新债务人可以主张原债务人对债权人的抗辩。D债务人接到债权转让通知后，债务人对让与人的抗辩，可以向受让人主张。E债务人转移义务的，新债务人可以主张原债权人对债务人的抗辩。17、中华人民共和国合同法所称不可抗力，是指的客观情况。A不能预见B不能看见C不能避免D不能免除责任E不能克服18当事人对合同条款的理解有争议的，应当按照以及诚实信用原则，确定该条款的真实意思。A合同所使用的词句B合同的有关条款C合同的目的D交易习惯13E当事人自己的意志19建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括（）。A工程勘察合同B工程监理合同C工程设计合同D工程施工合同E材料供应合同20下列说法正确的是。A禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位，B禁止发包人将工程发包给不具有相应资质条件的单位，C禁止分包单位将其承包的工程再分包。D建设工程主体结构的施工无须由承包人自行完成，E建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。21隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查，发包人没有及时检查的，。A承包人可以自行延长工程工期B承包人可以顺延工程日期C承包人有权要求赔偿停工损失D承包人无权要求赔偿停工损失E承包人有权要求赔偿窝工损失22发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人（）A可以顺延工程日期；B可以自行转让合同；C并有权要求赔偿停工损失；D可以自行解除合同；E并有权要求赔偿窝工损失。23担保法规定的担保方式为（）和定金。A保险B保证C抵押D质押E留置24担保合同被确认无效后，（）有过错的，应当根据其过错各自承担相应的民事责任。A债务人B担保人C第三人D当事人E债权人25因发生不可抗力而主张免责的，应当符合哪些条件（）A因发生不可抗力导致不能履行合同；B不可抗力发生后，没有危及合同履行也应免责；C根据不可抗力对合同的影响，相应地免除责任；14D在合同迟延履行后发生不可抗力的；E不可抗力发生在合同履行期间的。26建设工程合同的哪些情形，合同属于无效（）A超越资质等级所订立的合同；B违反国家、部门或地方基本建设计划的合同；C未依法取得土地使用权而签订的合同；D应当办理而未办理招标投标手续所订立的合同；E根据有效定标结果所签订的合同。27合同解除的方式包括（）。A协议解除B行为解除C条件解除D法定解除E随意解除28定金的作用有（）。A担保的作用B证明合同成立的作用C惩罚违约行为人的作用D奖励的作用E预付款的作用29仲裁机构受理仲裁的条件是（）。A有仲裁协议B属于仲裁机构的受理范围C有上诉书D有调解书E有仲裁裁决书30构成合同法律关系的要素包括（）。A主体B客体C违约D争议E内容31合同变更的特征是（）。A属于合同内容的变更B属于合同主体的变更C只能针对未履行部分实施变更D只要合同当事人双方协商一致，合同变更即产生效力E只要合同当事人意思表示一致，合同变更即产生效力32当事人一方不履行合同义务应承担的违约责任有。A继续履行合同B采取补救措施C赔偿损失D签订一个新合同E支付违约金33下列关于要约的撤回和撤销的说法中，不正确的是（）。A要约的撤回和撤销的区别在于要约是否已经发生法律效力B撤回要约的通知必须在要约到达受要约人之前到达受要约人15C撤回要约的通知可以在要约到达受约人的同时到达受要约人D撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人E撤销要约的通知可以在受要约人发出承诺通知的同时到达受要约人34无效建设工程合同的确认权归（）。A建设行政主管部门B人民法院C仲裁机构D工商行政管理部门E监理单位35水利水电工程施工合同条件规定，指定分包人的特点有。A由发包人选择的分包人B与发包人签订合同C由承包人负责管理协调D与承包人签订合同E经承包人同意36水利水电工程施工合同条件规定，属于发包人的工程损失和损坏风险。A战争动乱等B工伤事故C一般天气条件D设计缺陷E发包人提供的工程设备37水利水电工程施工合同条件规定，承包人应投保（）。A工程和施工设备险B人员工伤事故险C第三者责任险D临时进出口设备险E十年责任险38水利水电工程施工合同条件中采用的履约担保有（）。A定金B履约担保书C履约保函D投标保函E违约金39通常所说的“工程一切险”包括（）。A永久工程保险B施工设备保险C工程设备保险D人员工伤事故险E临时工程保险40监理单位的义务包括（）。A选择承担工程项目建设合同B与承包商签订施工合同C公正地维护有关各方的合法权益D不得泄露与本工程有关的保密资料E不得参与可能与业主利益相冲突的承包商组织的活动41在施工合同中，（）等工作应由发包人完成。A土地征用和拆迁B临时用地占道申报批准手续C提供工程地质报告D保护施工现场地下管道和邻近建筑物及构筑物16E提供相应的工作进度计划及进度统计报表42监理工程师书面指示进行某项工程设备检验，但监理工程师未参加检验也没有其他指示，则承包人可。A推迟检验，等待监理工程师参加B自行检验C将检验记录送监理工程师D不进行检验，书面要求监理工程师承认检验合格E通知业主检查43承包人申请完工验收的条件是（）。A除监理工程师同意列入保修期完成的项目外，已完成了合同规定的全部工程项目B发包人支付的全部完工付款C已按合同规定备齐了完工资料D已按监理人的要求编制了尾工工程项目清单及相应的施工措施计划E已按监理人的要求编制了缺陷项目清单及相应的施工措施计划44工程师对已同意承包人覆盖的隐蔽工程质量有怀疑，指示承包人进行剥露后的重新取样试验。试验结果表明该部位的施工质量虽满足行业规范的要求，但未达到合同约定的标准。工程师应判定（）。A质量合格B需重新修复C不补偿费用但顺延合同工期D顺延合同工期并追加合同价款E承包人损失的工期和费用均不予补偿45施工合同履行过程中，发生（）等情况，应给承包人顺延合同工期。A发生设计变更B发包人延误移交施工现场C承包人采购的材料供货商未能按时交货D基础开挖时遇到图纸未标明的地下通讯管线E分包人的施工干扰了承包人按计划进度施工46发包人供应的材料设备进入施工现场后需要在使用前检验或者试验的，由（）。A承包人负责检查试验B发包人负责检查试验C费用由发包人负责D费用由承包人负责E检验通过之后，如果又发现材料设备有质量问题时，发包人仍应承担重新采购47监理工程师在签发月支付证书时，一般应计及费用。17A物价上涨的工程增加费B索赔赔偿费C动员预付款D税金E工程变更费用48工程量清单中的每一项目的单价中，一般应包括（）A直接费B间接费C利润D备用金E第三者责任保险金额49采用可调价格合同，施工过程中发生（）情况时，可以调整合同价款。A设计变更B工程师批准的承包人索赔C当地税务部门对税费的调整D遇到图纸未表明的地下构筑物E中期支付进度款扣回部分预付款50施工过程中，工程师根据工程的需要，可以就（）情况发布变更指令。A改变某单位工程的标高B增加工程量清单中列明某项工作的数量C从承包范围内删减部分工作内容交与当地承包人施工D为了协调施工干扰指示改变承包商某部分施工的时间E指示承包商使用其投标书内未承诺到现场的施工机械完成新增工作51承包商向业主索赔成立的条件包括有（）。A由于业主原因造成费用增加和工期损失B由于工程师原因造成费用增加和工期损失C由于分包商原因造成费用增加和工期损失D按约定提交了索赔意向E提交了索赔报告52仲裁与一般行政决定的不同在于。A有独立的机构B按协议管辖C是司法行为D可向法院申请强制执行裁决E按地域管辖53根据水利水电土建工程施工合同条件通用条款规定，承包人应建立和健全质量保18证体系，主要包括（）。A设置专门的质量检查机构；B配备专职的质量检查人员；C建立完善的质量检查制度；D配备专职的造价人员；E建立完善的进度控制制度54根据水利水电土建工程施工合同条件通用条款规定，工程移交证书颁发前，承包人应按以下（）工作内容对工地进行彻底清理，并需经监理人检验合格为止。A工地范围内残留的垃圾已全部焚毁、掩埋或清除出场。B永久工程已按合同规定拆除，场地已按合同要求清理和平整。C按合同规定应撤离的承包人设备和剩余的建筑材料已按计划撤离工地，废弃的施工设备和材料亦已清除。D施工区内的永久道路和永久建筑物周围的排水沟道，均已按合同图纸要求和监理人的指示进行了疏通和修整。E主体工程建筑物附近及其上、下游河道中的施工堆积物，已按监理人的指