湖北省建设工程施工合同范本

1、湖北省建设工程施工合同范本篇一：湖北省建设工程施工合同工程编号：合同编号：湖北省建设工程施工合同工程名称：工程地点：出 资 方：发 包 人：承 包 人：湖 北 省 建 设 二一三年六月目 录第一部分 协议书一、工程概况 1二、工程承包范围 1三、合同工期 1四、工程质量 1五、合同价款 2六、组成合同的文件 2七、发包人承诺 2八、承包人承诺 2九、合同生效 2十、合同备案 2第二部分 通用条款一、总则1 定义 3 2 合同文件及解释 5 3 语言及适用的法律、标准与规范 5 4 通讯联络 6 5 工程分包 6 6 现场考察 7 7 投标文件的完备性和义务 7 8 文物、化石和地下障碍物 7

2、9 安全事故处理 8 10 知识产权 8 11 联合体的责任 812 保障 9 13 财产 9二、合同主体14 发包人 9 15 承包人 10 16 现场管理人员任命和更换 12 17 发包人代表 12 18 监理工程师 13 19 造价工程师 14 20 承包人代表 14 21 分包人和另行分包 15 22 承包人雇员 15三、担保、保险与风险23 工程担保 16 24 发包人风险 18 25 承包人风险 18 26 不可抗力 18 27 保险 19四、工期28 进度计划和报告 20 29 开工 21 30 暂停施工和复工 21 31 工期延误 22 32 加快进度 23 33 竣工日期 2

3、4 34 误期赔偿 24五、质量与安全35 质量的管理 24 36 质量目标 24 37 已完工程及设备材料保护 25 38 安全防护和文明施工 2539 放线 26 40 钻孔与勘探性开挖 27 41 发包人供应材料设备 27 42 承包人采购材料设备 28 43 材料设备的检验 29 44 检查和返工 30 45 隐蔽工程和中间验收 30 46 重新检验和额外检验 31 47 工程试车 31 48 竣工资料 32 49 竣工验收 32 50 质量保修 33六、造价51 工程计量和计价 33 52 预留金 34 53 零星工作项目费 34 54 提前竣工奖与误期赔偿费 35 55 合同价款的

4、约定与调整 35 56 工程变更 36 57 工程变更价款的确定 37 58 工程价款支付 38 59 索赔 40 60 竣工结算与结算款 41 61 质量保证 42七、合同争议、解除与终止62 合同争议 43 63 合同解除 45 64 合同解除的支付 46 65 合同终止 47八、其他66 税费 47 67 保密要求 47 68 廉政建设 48 69 合同份数 48 70 补充条款 48第三部分 专用条款1 定义 49 2 合同文件及解释 49 3 语言及适用的法律、标准与规范 49 4 通讯联络 49 14 发包人 50 15 承包人 50 17 发包人代表 51 18 监理工程师 51

5、 19 造价工程师 51 20 承包人代表 52 21 分包人 52 23 工程担保 52 26 不可抗力 52 27 保险 52 28 进度计划和报告 53 36 质量目标 53 38 安全防护和文明施工 53 41 发包人供应材料设备 53 45 隐蔽工程和中间验收 53 47 工程试车 53 49 竣工验收 53 51 工程计量和计价 54篇二：湖北省建设工程施工合同范工程编号：合同编号：湖北省建设工程施工合同工程名称：工程地点：发 包 人：承 包 人：施工合同发包人：（全称）承包人：（全称）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国招标投标法及其他有关法律、法规，遵

6、循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施工有关事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程规模：二、工程承包范围包工包料 (合同签订时注明具体施工内容)三、合同工期开工日期：20XX 年 月 日 竣工日期：20XX年 月 日合同工期总日历天数： 天。四、工程质量、安全文明施工质量目标工程质量标准： 合格合同质量的奖罚：无工程质量事故，因承包人原因造成的工程质量达不到质量标准的，承包人承担相应责任。安全防护和文明施工人承担相应责任。承包人承担相应责任。五、合同价款及工程款支付合同价款与调整合同价格调整方式采用固定总价合同，包干价为：?采用固定单价合同：合同价为：合同

7、风险范围如下： 确定合同价款的其它方式合同价款的计算方式和范围： 。工程价款支付发包人向承包人支付工程预付款的具体时间和金额：双方约定工程进度款支付的具体时间和金额：竣工结算与结算款结算的程序和时限：双方关于结算时间、程序的其它约定：工程开工前，甲方付款至工程款的90%，工程进度达到方支付全款。约定结算特殊要求：六、发包人工作发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。负责提供具备施工条件的施工场地及施工所需的水、电、电讯线器、施工便道、工程地质情况及地下管线资料、水准点与坐标控制点资料，负责协调施工配合问题（若因甲方工程相关协调不

8、利，导致乙方发生的损失由甲方承担）、甲方应足额支付乙方工程款、乙方施工完毕后成品保护由甲方负责。七、承包人工作承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，履行本合同所约定的全部义务。（1）加强现场文明施工管理，施工过程中不得影响环境卫生。（2）负责本合同范围内工程技术工作，并接受甲方监督和检查。（3）按时，保质完成本工程，不得损坏已完产品。（4）由基础问题造成路面缺陷问题，乙方概不负责。（5）当甲方要求增加工程量时，乙方应尽量满足甲方要求，但视其工程量收取相应费用。八、联络方式本通讯地址为双方约定的通讯地址，在合同履行过程中，一方向另一方发出文件或资料，自发出之日起7日，推定对方收到文件或资料

9、。发 包 人：通讯地址：发包人代表：联系电话： 邮政编码：传 真：电子邮箱：开户银行：账 号：承 包 人：通讯地址：承包人代表：联系电话：邮政编码：传 真：电子邮箱： 开户银行： 账 号：九、合同争议双方同意争议解决方式：向有管辖权的人民法院提起诉讼。十、合同份数合同的份数其中发包人十一、补充条款本合同中未涉及的条款按湖北省建设工程施工合同中通用条款规定执行十二、合同生效本合同订立时间：年 月 日本合同订立地点：双方约定本合同自 签字盖章生效。发包人：（公章）： 承包人：（公章）：法定代表人：法定代表人：合同签订地点：篇三：湖北省建设工程施工合同(最新)工程编号：合同编号：湖北省建设工程施工合

10、同工程名称：孝昌县小悟乡中心小学教学楼 工程地点：孝昌县小悟乡中心小学院内发 包 人：孝昌县小悟乡中心小学承 包 人：湖北江宇建筑工程有限公司湖 北 省 建 设 二一年六月目 录第一部分 协议书一、工程概况 1二、工程承包范围 1三、合同工期 1四、工程质量 1五、合同价款 2六、组成合同的文件 2七、发包人承诺 2八、承包人承诺 2九、合同生效 2十、合同备案 2第二部分 通用条款一、总则1 定义 3 2 合同文件及解释 5 3 语言及适用的法律、标准与规范 5 4 通讯联络 6 5 工程分包 6 6 现场考察 7 7 投标文件的完备性和义务 7 8 文物、化石和地下障碍物 7 9 安全事故

11、处理 8 10 知识产权 811 联合体的责任 8 12 保障 9 13 财产 9二、合同主体14 发包人 9 15 承包人 10 16 现场管理人员任命和更换 12 17 发包人代表 12 18 监理工程师 13 19 造价工程师 14 20 承包人代表 14 21 分包人和另行分包 15 22 承包人雇员 15三、担保、保险与风险23 工程担保 16 24 发包人风险 18 25 承包人风险 18 26 不可抗力 18 27 保险 19四、工期28 进度计划和报告 20 29 开工 21 30 暂停施工和复工 21 31 工期延误 22 32 加快进度 23 33 竣工日期 24 34 误

12、期赔偿 24五、质量与安全35 质量的管理 24 36 质量目标 24 37 已完工程及设备材料保护 2538 安全防护和文明施工 25 39 放线 26 40 钻孔与勘探性开挖 27 41 发包人供应材料设备 27 42 承包人采购材料设备 28 43 材料设备的检验 29 44 检查和返工 30 45 隐蔽工程和中间验收 30 46 重新检验和额外检验 31 47 工程试车 31 48 竣工资料 32 49 竣工验收 32 50 质量保修 33六、造价51 工程计量和计价 33 52 预留金 34 53 零星工作项目费 34 54 提前竣工奖与误期赔偿费 35 55 合同价款的约定与调整 35 56 工程变更 36