城市道路照明工程施工合同

1、道路照明安装工程施工合同发包方:承包方:（以下简称甲方） （以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律.行政法规，遵循平等.自愿、公平和诚实信用的原则，双方照明工程,特订立本合同。1.合同内容3.用处71-1 L程名称:1.2工程地点:1.3X程范围:施工工期2.1开始工作R期:2.2结束工作R期:23总R历工作天数为:2.承包方式木工程为包工包料（包含灯具采购）的承包方式。合同价款及付款方式4.1合同总价款（暂定）人民币:元，大写:4. 1.1合同总价款包括照明灯具、工程施工费。4. 2付款方式4.2. 1施工进场两天内支付暂定工程款的30%,工程施工电缆敷设

2、完毕支付暂定工程款的50%,竣工验收后支付至总工程款的95%。质保期 满后一个月内一次性支付5%的质保金。4.2.2合同价款的增减：工程量以竣工图为基准。4 灯具技术参数要求4. 2显色指数4. 3色温4. 4配光曲线4. 5整灯光效4. 6寿命4. 7工作温度4. 8灯具和电源防护等级为IP65；4. 9 工作电压：AC185V265V,频率为 50HZ+-10HZ4. 10光通维持率4. 11道路平均照度和均匀度要求:4. 12未作要求部分，须满足国家及省市相关规范要求。5.质量要求依据城市道路照明设计标准(CJJ45-2006)、图纸设计标准及相关验收标准；光衰W5%/年。6.双方责任6

3、. 1甲方责任:6. LI甲方在乙方施工前，向乙方提供原来地下管网图、照明工程电气施工图（招标文件中提供的图纸）电子版。6.1.2向乙方提供必要的场地及施工用水.用电（费用由乙方承担）。6. 1. 3按合同约定向乙方支付合同价款。6. 1.4由于工期太紧，甲方必须在收到乙方文件（包括图纸.变更.与工程进度有关的文件）2小时内予以确认，否则视为甲方已确认。6.1. 5甲方负责协调施工现场中发生的非施工单位引起的各种问题。6.1.6甲方在收到乙方提交的工程验收中请后48小时内组织相关人员对该项工程进行验收。验收合格后及时办理结算。6.2乙方责任:621乙方应向甲方提供竣工图四套。622调试验收合格

4、后，需免费对甲方操作人员进行技术培训，直至甲方人员能够达到技术上熟练操作。623按施工安全规范做好施工质量.安全管理，如在施工期间发生施工质量.安全事故，应及时报告甲方。保证施工现场清洁符合有关规定,按文明工地标准组织施工，做到“工完、料净、场地清624隐蔽工程，隐蔽前应提前8小时通知甲方验收，经甲方验收合格后方可隐蔽，自行隐蔽无效。625乙方进场施工时应自觉遵守施工现场管理制度，遵守甲方有关施丄现场管理的有关规定，承担在安装、施工过程中的放火、防盗等安全责任；对现场所有其他建筑及建筑装修、设备、器具.绿化苗木不得破坏。7 暂停施工:删宀77.1当碰到重大质量事故，安全事故或其他甲方代表认为确

5、有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并在提岀要求后12小时内提出书而处理意见。乙方应当按甲方要求停止施工，并妥善保护己完工程。乙方实施甲方代表作岀的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，业主代表应当在2小时内给予答复。甲方代表未能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求后2小时内未了答复，承包方可自行复工。因甲方原因造成停工的，由甲方承担所发生的追加合同价款，赔偿乙方由此造成的损失，工期顺延。因乙方原因造成停工的，由乙方承担发生的费用，丄期不了顺延。7.2非甲乙双方的原因，切是不可抗拒的原因（天气、人为因数）可进行暂时停工。8.工程延误对以下原因造成竣工R期推迟的延误，经甲方

6、代表确认后，工期相应顺延;&1甲方未按合同约定提供所需资金、指令、批准、答复等，致使施工不能正常进行;8. 2经甲方认可的设计变更和工程量增加;8. 3 一天内非甲方.乙方原因停电造成停工累计超过8小时;8.4因甲方原因造成乙方的人员窝工，乙方有权索赔窝工费，同时工期顺延。9不可抗力9. 1照明工程为冬季室外施工，由于天气下雨.雪等丼处7天气原因造成不能施工，工期相应顺延，乙方可索赔费用和工期。9. 2非甲乙双方的原因，而是不可预料的外界因数影响造成的停工,丄期相应顺延，乙方可索赔费用和工期。10.变更施工中甲方对原设计进行变更，应在变更前3天，向乙方发出书面变更通知，乙方按通知进行变更。因变

7、更导致的费用按合同的结算办法方法计价，延误的工期相应顺延。11.验收11. 1安装工程开始前，乙方应提供主材的相关资料及材料报验单,报给甲方，甲方要在2小时内对材料的质暈进行检查。11. 2隐蔽前通知甲方，经甲方验收合格后方可隐蔽。113灯具安装调试完毕后，经甲方验收合格，作为本工程的最终质量验收。12,工程质保期12. 1木工程质保期为工程验收合格之R期年。保修期内如工程发生故障，乙方必须在接到通知后的12小时内派人员维修，因产品质量问题引起的工程维修，甲方支付维修所发生的费用，乙方维修。因安装问题引起的工程维修，乙方负责免费维修。12.2保修期满后，乙方应建立24小时电话热线跟踪服务，若工

8、程发生故障，乙方应在接到通知后24小时内赶赴现场维修，以最优惠的成本价维修更换。13违约责任13.1本工程验收质量必须达到乙方承诺的合格标准。13.2除不可抗力外，甲乙双方应严格遵守本合同条款，否则，违约方涉处7须承担违约责任。13.3若乙方未能按本合同工期完工，每延误一天，支付合同总价的万分之二的违约金，若甲方未能按本合同支付工程款，乙方有权停工，甲 方支付误工费，由此造成丄期延误由甲方负责。14争议的解决凡因执行本合同所发生的或与木合同有关的一切争议，合同各方应 通过友好协商解决：如果协商不能解决，任何一方均可向木合同项目工 程地人民法院提起诉讼。15其它15J由于开挖路面原因移动部分苗木

9、时，乙方请甲方代表现场确认,甲方代表同意后，乙方挖处苗木，苗木的种植工作不在乙方合同范围内, 乙方不负责。15.2乙方不负责乙方开挖的水泥路面和地板砖的修复工作。15.3本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，另签补充协议。15.4本合同一式六份，甲乙双方各三份。本协议书及附件；1、补充协议（若有）；补充协议是在本合同的基础上，因施工条件发生重大变化 双方签订的协议，补充协议视为本合同的一部分，与本合同具有同等的法律效力。3、洽商、变更等明确双方权利义务的各种会议纪要、协议；4、本工程实施过程中业主、监理、质量监督单位和项U经理部下达的文件、通 知、指令、进度计划；5、本工程屮方的招标文件及其它与

10、本工程有关的技术要求、施丄设计图纸、技 术规范等；6、本工程乙方的投标文件上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以上列文件时间在后者为准。1、乙方完成本协议工程范H内照明工程工程的所有工作内容，并履行其应尽的 责任后，按乙方投标报价进行结算，（详见乙方投标文件中工程量清单报价表）约 万元（大写： ） O2、其投标报价应包括（但不仅限于）完成上述工程范H及内容中所需的各种劳 务、机械设备、材料（含损耗）、水、电、小型机具、管理、维护、质检实验、验收、 检测配合、质保、安全文明、环保措施、动力能源、管理费、规费、利润、税金、 成品保护、缺陷修复、临时设施与临时工程、人员和设备进退场、可能发生的窝工 停工费用等本协议一切明示或暗示的风险、责任和义务的费用。3、除非本协议另有约定，否则对于与完成本协议工程范围内照明工程施工相关 的任何分项工程细U （如果未列入工程量清单细U中的），均视为乙方