按时完工承诺书（共10篇）

1、按时完工承诺书（共10篇） 第1篇：完工承诺书按期完工承诺书致霸州市武平房地产开发有限公司：武平名郡小区一期9、14、18号楼及1、2号地下车库工程由我司负责施工建设，并且与贵司签订了施工合同，施工合同竣工日期为年8月10日。我司保证按上述时间节点完成所有工程施工并验收完毕，具备入住条件。如因我司项目部原因造成项目延误工期，给贵司带来的损失由我方负责赔偿。（损失包括回迁户过渡费延期补偿、购房人延期入住补偿） 特此承诺！承诺人：_建工海亚建设工程有限公司武平名郡项目经理： 年3月13日篇二：施工工期承诺书模板 施工工期承诺书 致xxx有限公司： xx.xx半岛商务中心室外景观绿化工程由我施工方承

2、建，根据上午会议领导提出的工期要求，制定出施工进度计划，我方将配备精兵强将，严格按照施工进度计划，为你方服务。 从4月8日至4月23日这16天中，按照施工进度合理有效的安排施工工作，保证满足在4月24日前完工的工期要求。如我方工期延误，给你方造成损失的，我方将承担赔偿责任。特此承诺浙江xxx项目部承诺人：张xx 年4月7日施工合同备案及相关规费缴纳承诺书为促进市场经济秩序稳定，维护国家，业主和我方的合法利益。现根据国家相应法规、相关市场管理条例，经我方慎重考虑，做出以下承诺：一、严格遵守党中央制定的有关的条例、规定及国家制定的有关施工合同备案及相关规费的法律、法规，尊重有关制度，在业务和经济往

3、来活动中坚决履行我方在投标时签订的合同，共同创建良好的经济环境。二、我方将按照房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法第四章“开标、评标和中标”第四十七条：“招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同;招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。三、我方将完全按照国家、国家相应制度，在规定日期前缴纳各种规费。四、我方若违反上述承诺，我方将接受贵方对我方的和批评，由此对贵方造成的经济损失由我方负责，并视具体情节和造成的后果而定。承诺人：公司名称（盖章）法定代表人或委托人（签字）日 期：施工现场及施工驻地安全卫生承诺书为确保良好的

4、施工现场，更好的安全施工及施工驻地的安全卫生条件，我方现郑重承诺：一、在施工期间，严格按业主和市场要求，依照建筑施工安全检查标准和施工许可证，明确安全责任，做好施工组织设计和施工安全技术交底，服从业主和市场相关部门的日常管理和检查。二、对本单位施工人员进行安全，有健全的安全管理制度和培训记录，保证施工人员不违反市场管理规定和国家法律法规。服从市场和公司监管。三、我方将实行文明施工，设立现场安全负责人，向市场和相关部门解释施工安全工作保障情况及施工方案实施情况，保证施工人员、设备的安全。四、严格遵守施工场地清洁卫生的要求， 施工中严格遵守安全、文明施工管理有关规定，做到安全文明施工。五、施工驻地

5、，我方将配备清扫人员，并定期进行宿舍卫生检查，坚决杜绝违规使用电器，我方将按照公司相关规定，严格履行。承诺人：公司名称（盖章）法定代表人或委托代理人（签字）：日 期：年8月5日篇三：项目完工后的承诺书1 全承诺书道隧集团工程有限公司（简称“公司”）：我方（责任人）在此郑重承诺：1、工程完工后，我方仍继续履行我方与公司签订的工程施工承包责任书中未完成的责任与义务，向公司交清责任书规定或约定费用（管理费、相关税收、其他费用）和本项目相关资料（如工程竣工资料、竣工结算资料、工程审计资料、财务会计资料、交工验收证书、竣工验收证书、质量鉴定证书、其他资料等）。2、凡与四川华电杂谷脑水电站cx标土建工程（

6、简称“本项目”）相关的所有对内、对外债权债务均由我方负责，并以我方家庭（自己公司）的所有财产作为担保，保证不拖欠民工工资、工程材料款、设备租赁费和其他应付款项。3、工程交工后，本项目工程所有存在的质量问题（隐患）及质量缺陷修复和保修等相关事宜均由我方负责，与公司无关，并同意如发生以上问题，公司可以扣留我方在本项目的履约保证金、质量保证金、其他保证金及以上为本项目所作的财产担保，用于本项目的外债支付。 特此承诺 承诺人（责任人）：年 月 日承诺书道隧集团工程有限公司（简称“甲方”）：我方（乙方）在此郑重承诺：1、工程完工后，我方仍继续履行我方与甲方公司签订的工程项目施工合同中未完成的责任与义务，

7、向甲方交清合同中规定或约定费用（管理费、相关税收、其他费用）和本项目相关资料（如工程竣工资料、竣工结算资料、工程审计资料、财务会计资料、交工验收证书、竣工验收证书、质量鉴定证书、其他资料等）。2、凡与省道203线二级公路改建工程垫江至丰都e合同段（简称“本项目”）相关的所有对内、对外债权债务均由我方负责，并以我方家庭（自己公司）的所有财产作为担保，保证不拖欠民工工资、工程材料款、设备租赁费和其他应付款项。3、工程交工后，本项目工程所有存在的质量问题（隐患）及质量缺陷修复和保修等相关事宜均由我方负责，与甲方无关，并同意如发生以上问题，甲方公司可以扣留我方在本项目的履约保证金、质量保证金、其他保证

8、金及以上为本项目所作的财产担保，用于本项目的外债支付。 特此承诺 承诺人（乙方）：年 月 日篇四：工程完工质量保证承诺书质量保证承诺书 xxxx公司： 贵我双方于年12月3日签订的xxxxx交易中心电缆、配电柜安装及调试工程（合同号 ）。现我公司对上述工程内容的质量和维保事宜慎重承诺如下：1、本工程保修期内因安装质量问题导致用电设备发生故障或用电事故发生造成使用者经济损失的，由我公司承担相应赔偿责任。2、本工程保修期为三年，保修期自本工程验收合格送电之日起并期满结束。3、工程保修乙方应承担保修责任，无论维修责任是否在乙方，乙方均应按照甲方要求进行维修，维修费用由责任方承担，如乙方不按照甲方要求

9、进行维修，甲方将安排其他施工单位维修，维修所发生的费用由乙方承担并在乙方的保修金中扣除。4、保修期满后，乙方应继续提供优质的服务，维护维修酌情收取成本费。5、我公司服务热线24小时开通，抢修电话xxxxx.并保证接到故障电话一小时内到达现场抢修。承诺单位： -3-2篇五：提前竣工承诺书承诺书 淮安新城房地产开发有限公司： 江苏万源工程咨询有限公司： 我司承包施工淮安市翔宇大厦工程，因工程创优申报时间紧迫，我司特申请提前办理 验收手续；兹有： 材料未报验 报验不合格 工序未验收 验收不合格 资料未报验 资料不合格 以上签字及验收的资料，仅对创优办理手续使用，不作为任何其它验收等使用；本资料不得复

10、印，复印无效；因本资料被上级主管部门处罚，由我司承担；我司承诺 部 项验收及资料于 日前完成；拿本资料充当验收资料，不进行验收程序，我司愿意工程款不予付款，超期并给予五千元/天罚款。 第2篇：按时缴费承诺书自行缴纳社保承诺书本人：，身份证号码：，户籍地 ，本人系 单位（以下简称“单位”）在职员工，本人已与单位签订了正式劳动合同。经过单位对社会保险体系中养老保险、失业保险及基本医疗保险体系的讲解，本人已经充分了解社会保险体系中养老保险、失业保险及基本医疗保险缴纳所能享受的权利及应承担的义务。但本人因个人原因，主动要求自行缴纳社会保险且在单位工作期间不做变更。单位每月给予元的保险金补贴，该补贴每月

11、随工资一起发放。本人承诺，在单位工作期间将按规定按时、足额地缴纳社会保险金，若因本人没有进行缴纳社会保险而出现的任何纠纷由本人自行承担。签字（盖单）：年 月 日篇2：缴费承诺书缴费承诺书本人 ，是韶关学院数学与信息科学学院 专业的学生，有履行部普通高等学校学生管理规定的“按规定缴纳学费及有关费用”的义务。到目前为止，尚欠学校学费 元，住宿等其它费用 元，以上费用合计 元。本人本学年缴费计划如下：注：1、计划要列明缴费时间、金额。2、最迟还款时间不能超过年3月份。3、的确无法筹集学费的，请在计划中注明贷款。本人保证本人按上述缴费计划将所欠费用全部缴清。承诺人：年 月 日附：韶关学院加强缴费注册工

12、作规定（韶学院150号）相关规定：1、开学注册满2周末能缴清学杂费，而又没有提出保留学籍（或入学资格）休学或暂缓注册申请的，或提出暂缓注册申请不被批准，延期一个月仍不能缴清学费而又没有提出保留学籍休学申请的，学校可做自动退学处理。2、未正式注册且未办理暂缓注册的学生，不享受在籍学生的任何权利，不得使用学校的有关资源，如图书、设备等。学校对不在籍学生一律不给予参加任何形式的考试，并且不接受其参加有关统考的报名。2、未正式注册且未办理暂缓注册的学生，取消其评优评奖、入党入团以及获奖学金、助学金资格，不得担任学生干部，并记入学生诚信档案。3、对无故欠费的毕业生，学校不向用人单位推荐就业；个人联系了单

13、位的，学校不向用人单位介绍其综合表现情况，不在就业协议上签署学校意见。由此造成的就业或其他问题，责任由学生个人承担。篇3：自行缴纳社保承诺书自行缴纳社保承诺书，本人系眙惠居酒店管理有限公司（7天连锁酒店） 单位（以下简称“单位”）在职员工，经过单位对社会保险体系中养老保险、失业保险及基本医疗保险等体系的讲解，本人已充分了解所能享受的权利及应承担的义务。但本人要求自行缴纳社会保险且在单位工作期间不做变更。单位给予全年 4200 元的保险金补贴。（年全年保险补贴现已现金形式发放到本人手中）本人承诺，在单位工作期间将按规定按时、足额地缴纳社会保险金，若因本人没有进行缴纳社会保险而出现的任何纠纷与责任

14、由本人自行承担，与公司无关。签字： 年 月 日篇4：保证金缴纳承诺书山东省矿山地质环境治理恢复保证金缴纳承诺书山东省国土资源厅印制二九年十月甲方：（采矿权人）采矿权申请人名称：开采矿种：采矿方式：矿区面积：首次获证时间：最新获证时间：采矿证许可期限：矿山剩余服务年限：乙方：（国土资源行政主管部门）为加强矿山地质环境治理保证金（以下简称保证金）的管理，确保矿山地质环境治理恢复的效果，根据矿山地质环境保护规定（国土资源部令第44号）、山东省地质环境保护条例、山东省矿山地质环境治理保证金管理暂行办法（以下简称办法）等，甲乙双方签定本承诺书。一、甲方承诺1、按照办法规定：服务期限内保证金总额： 万元

15、= （收交标准，元/平方米年） （采矿许可证批准面积，平方米） （采矿许可证有效期年限，年） （影响系数）采矿许可证有效期内应交纳保证金总额（自首次获证时间算起）： 万元 = （收交标准，元/平方米年） （采矿许可证批准面积，平方米） （采矿许可证有效期年限，年）（影响系数） 本矿山已于 年 月 日缴纳 万元。 本矿承诺：1、于年月日 前交纳万元，余额按规定交纳。2、根据各级国土资源管理部门的要求，认真执行矿山地质环境保护与治理恢复方案。3、矿山地质环境治理（或分期治理）工程完工后，应及时向乙方提出验收申请。二、乙方责任1、按照办法规定收取保证金。2、在收到甲方治理（或分期治理）工程验收申请后

16、，应当在20个工作日之内组织专家进行验收。3、按照办法规定及时返还保证金。三、附则本承诺书一式四份，甲乙双方各持一份，附矿山地质环境保护与治理恢复方案原件两份（用作资料档案馆方案汇交）。甲方法定代表人 乙方法定代表人 （或授权委托人）： （或授权委托人）：（章） （章）二 年 月 日 二 年 月 日篇5：缴费承诺书(非正常) 缴费承诺书 本人 ，系培训学校 专业学生，于 年 月 日入学，学杂费共计 元。现交杂费 元，学费 元。因个人原因，未能在入学时缴清全部学杂费。本人承诺于 年 月 日前缴清学杂费余款，共计 元。如未能履行，可视为自动退学。注：承诺人：日 期：缴费承诺书本人 ，系培训学校 专

17、业学生，于入学，学杂费共计 元。现交杂费 元，学费 未能在入学时缴清全部学杂费。本人承诺于 年 月 日前缴清学杂费余款，共计 能履行，可视为自动退学。年 月 日元。因个人原因，元。如未第3篇：按时交货承诺书供应商交货承诺书为以后交易顺利,兹立相关交易条件与产品规格等项目,协议签定后事项, 以资乙方遵守： 第一条：订单,采购单发行： (一)甲方发出订单方式：采取传真、电子邮件传送、或纸递交任何一方式，甲方以发送订单后，应以语音传输方式联系乙方,确认其已收到该订单。 (二)乙方于接收订单及确认生产进度后，应于一个工作日内签名或盖章后回传,并确认可交货日期。 (三)乙方如逾期未签名盖章回传,亦未以书

18、面方式告知甲方,则视为乙方已同意订单条件,该订单成立且应按照订单所示的日期交货(四)甲方依照双方协议之价格下订单,乙方不应以任何理由拒绝接受该订单与阻碍出货。第二条：订单交货： (五)所有未准时交货所生产各项费用由乙方支付。 (六)乙方应依第一条第二项与第三项定义的交货日期，将商品准时送至于甲方指定的地点。送达时间应于当日18：00前。 (七)甲方的客户若无法接受因乙方方面导致的交期变更,而取消甲方的订单,或减少订单数量时,甲方得向乙方取消该订单,或减少订单数量,乙方应无条件接受,且不得向甲方要求收取任何因退货所产生的费用。 (八)交期变更：甲方得在原定交货日前七日发出更改交货日之通 知，乙方

19、必须依通知后之交货日交货。 (九)订单不可分批出货，事先提出且经甲方书面同意者除外。 (十)除天灾或不可抗力因素之外，未经甲方同意，乙方不得以任何理由拒约或延迟交货；相关违反罚则详如第七项。 (十一)订单迟交：1.未经甲方书面同意而超过约定交货日才送达者，皆属迟交。 2.迟交2周內，该笔货款将依议定之帐款期限后延一个月支付。 3.迟交2周以上，未超过一个月者，该笔货款除依已定之帐期限后延二个月支付外,且应按超过日数每日扣款2%,最高扣款20%。 4.超过一个月(含)以上，除该笔货款依已定之帐款期限后延三个月外，且应按超过日数每日扣款2%，最高扣款30%。 5.除上述之扣款外，乙方应为其未准时交

20、货而对甲方所造成之损失负责赔偿（按情节之轻微、严重追加赔偿）；甲方并保留取消订单之权利。第三条：交货要求：（一）乙方送货单及发票上,应注明甲方订单号码，甲方商品料号,以及甲方采购单位计算之数量（二）乙方交货应依照承诺书或其他定义条件,提供交货所需的相关文件,如出货检验报告,材质证明等。（三）所有商品应安全且妥善包装,以确保商品安全抵运目的地,且保持商品之品质良好,乙方应承受第三方运送所致的品质问题（四）乙方应依双方定义之包装方式交货,若包装不符定义之方式或包装有瑕疵,甲方得拒收与拒绝付款第四条：品质检验规定：（一）交货之品质,应与双方于订货前相互同意规范与样品相符,除另有约定外,均按甲方检验结

21、果辨理验收,但验收时,乙方可派员在场共同验收（二）所交货品不合格规范或有瑕疵时,乙方应于甲方通知后一日内回复,原则上以退货为第一时间处理方式,乙方应以符合甲方需求时间为原则,重新补交符合品质规范之货品,如乙方重新交货时间无法符合甲方需求时间,而采取以下四种处理方式,乙方应负担其对应之相关费用：1.特采使用：甲方得视实际需求数量,采取减少价金5%后验收 2.厂内挑选：乙方应负担甲方挑选需要数量之实际工时费用 3.厂内重工：乙方应负担甲方重工需要数量之实际工时费用 4.厂商重工：经重工后交货货品,采取减少单价金额5%后验收从已行使进货时之检验规定,甲方之验收付款,并不解除乙方之担保责任,乙方仍须就

22、货品之隐藏性或未知的瑕疵负责因品第五条：其它约定：（一）本合约有未尽事宜者,双方协议后可补充规定 (二）本协议壹式贰份，双方各持壹份，具有同等法律效力,经双方签字后生效,传真件有效. 立合约书人甲 方： 乙 方：代表人： 代表人：地 址： 地 址：电 话： 电 话：日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日 盖章生效： 盖章生效：篇2：交货期的承诺交货期的承诺如果我方中标，订货合同签订后，我方将严格按照合同要求的时间内，将所需货物运达需方指定地点，并在产品装运发车当日将发货情况向需方报告。并且承诺将按照合同中要求的交货期，按时交货和提供服务。保证按工程设计及施工进度提交文件和图纸，必要时，投标

23、方确定专业工艺人员与需方进行技术联系，经讨论和解决合同范围内的有关技术问题。我公司原材料的采购到生产车间的过程都是按照质量管理及时安排时间，完全有能力满足客户的供货时间。如我方中标后，不能按期交货而给需方生产带来一定的困难，我方将向需方偿付逾期交货违约金。违约金为每逾期一天，按逾期部份货款的万分之三计算，并且需方可从质量保证金中抵扣。如遇不可抗力的因素而影响生产周期和供货时间时，我方将与需方协商解决。篇3：交货期承诺函交货期承诺函致：设备招标有限公司我司在参加贵方组织的 设备一批及排烟系统 项目中，若我司中标保证交货期为：在合同签订之后1个月内完成供货并安装、调试完毕交付使用。交货地点：特此承

24、诺！供应商签章：厨业有限公司供应商代表签字： 日 期：年06月16日篇4：承诺书供 应 商 承 诺 书致：xxxxxxxxxxxxx 为保持贵我双方长期友好的业务关系，并使贵司确信我司所供产品货真价实，从而创 造更好的经济效益和社会效益，承诺人作为供货商特作出如下承诺：一、承诺人遵守所在国家和地区适用的法律法规。二、承诺人承诺供给贵公司各单位及关联企业的产品均为承诺人自己生产的正品、精 品，且是全新的未经使用的，并保证所供产品符合国家最新颁布的相关质量标准和贵公司的 技术要求。三、承诺人承诺在产品每个领域，包括研发、计划、设计、生产、销售和售后服务，均 保证产品和服务的安全，承诺人提供准确、易

25、懂、显著标识的安全说明和信息，若承诺人的 产品和服务发生了安全事故，承诺人接到通知后立即进行调查并采取适当的补救措施。如因 此给贵公司或其他人造成损失，承诺人承担赔偿责任。四、承诺人获取本行业必须的环境许可证(如排放监控)并登记，遵守许可证的操作及报 告要求，并遵守所有关于禁止或限制特定物质的适用法律法规，包括有关再生和处置标识的法律法规。五、如承诺人所供产品在质保期内（设备类产品质保期为两年，防水类产品质保期为五 年，屋架彩瓦类产品质保期为十年，易耗品质保期为六个月，其他产品的质保期国家有规定 的按国家规定执行，国家没有规定的按两年计算，如与双方另行签订的合同中约定的质保期 不一致时，以质保

26、期较晚届满的为准）发现质量缺陷或不能使用等情形，承诺人负责及时予 以更换，由此增加的费用及给贵公司造成的损失(包括预期利益等各种直接、间接损失，下 同)均由承诺人承担。如所供产品经更换后仍达不到合同约定的质量要求或贵公司的要求， 承诺人同意接受退货、返还货款，按退货价款总额 30%支付违约金，并赔偿贵公司另行采购 类似产品所增加的费用及贵公司的一切损失。六、承诺人承诺在接到贵公司各单位及关联企业的订单后，按贵方订单所确定的交货时 间、地点按时交货。每逾期一日承诺人将按逾期货物总价格 1%支付违约金，逾期达 15 日的， 贵公司有权解除本次订货，承诺人除按照本次货物总价的 30%支付违约金外，还

27、应赔偿给贵公司造成的损失。七、承诺人保证供给贵公司产品的价格为同品牌、同型号、同生产厂家、同期内（指产 品生产厂家出厂价格调整期计算）、同地域（以省域计算）的最低价格（如属代理商供货的 代理费不得高于出厂价的 10%）。如发现承诺人供给贵公司的产品价格高出上述约定价格， 承诺人同意按价格高于部分的 10 倍或合同总价款的 30%（由贵司决定）向贵公司支付违约 金。八、承诺人承诺所有商业活动遵守最高的诚信标准及贵公司的相关规定，必须明令禁止 任何及所有形式的职务侵占、敲诈勒索和挪用公款等行为，保证不向贵公司的工作人员赠送 金钱、财务、有价证劵及宴请，并保证不以任何名义、在任何场合下损害贵公司的名

28、誉及利 益，若有违反，承诺人同意向贵公司支付不低于 1030 万元的违约金。九、承诺人向贵公司提供的产品具有合法的知识产权，比如专利、设计、商标、贸易机 密和版权，承诺人没有滥用他人的知识产权和侵犯他人的知识产权。如因此给贵公司造成损 害，承诺人承担相应的赔偿责任。十、承诺人具有签订和履行本合同相应的资质和能力，并履行了必要的审批、备案、授 权等程序。否则，承诺人应按合同总价款 20%向贵公司支付违约金，如给贵公司造成损失， 并承担相应的赔偿责任。十一、如承诺人违反本承诺书的上述承诺和保证，承诺人应承担的违约金和赔偿金同意由贵公司从应付的货款中直接扣除，不足部分承诺人仍应承担偿付责任。 十二、

29、在贵我双方合作中，如发生争议，由双方友好协商解决，如协商不成，同意由南 山集团有限公司住所地人民法院管辖。 特此承诺承诺人(单位名称并盖章)： 授权代表人：年月 日篇5：供应商按质按量准时交货保证书供应商按质按量准时交货保证书 为了更好的服务于客户加强国际市场的竟争力达到双赢之目的我司要求供应商务必做到按质、按量、准时交货承诺给我司的品质和交期须说到做到。为此对供应商交货要求如下1、所有供应商接到我公司订单时务必按交期备料生产按要求的交货期交货如果有交货排程的按交货排程的时间和数量交货同时签回订单2、如接到订单时交期达不成的需及时提出并书面回复可达成的交期经双方协商认可并签回订单按确认的时间及

30、数量交货如没有签回视其默认订单交期3、供应商一经承诺的l/t时间、产能、交期务必依承诺按质、按量、准时交货如在生产过程中有任何问题必须提前两天提出并经采购部认可后可按新的交期及数量交货4、如果未按我公司的材质要求如塑胶、五金的原材料、图纸要求或品质要求交货的导致品质异常而引起的生产选别费用、停工待料工时、客户验退货重工、延期被迫造成的空运费、客户取消订单以及其它引起的连带损失均由供应商承担我司将统计所产生的损失金额以书面形式交供应商签回后交财务在当月货款中扣除5、如果未能按排程的时间和数量交货或未按订单交期及数量交货且没有事先提出其异常并经采购部接受者造成的停工待料工时、延期被造成的空运费及相

31、关的其它损失均由供应商承担我司将统计所产生的损失金额以书面形式交供应商签回后交会计部在当月货款中扣除6、a.停工待料工时的计算方法生产线条数x每条生产线的人数x停线时间 小时x每小时 时工价25元/小时扣款金额 b.品质异常生产选别费用计算方法生产线条数x每生产线的人数x选别时间小时x每小时工价25元/小时扣款金额 c.空运费按航空公司的挂牌价x出货数量扣款金额 d.导致客人取消订单的订单数量x产品售价x 1.13退税13扣款金额.e.品质异常引起客人验退重工的生产线条数x每条生产人数x重工时间小时x每小时 工价25元/小时另外加上重工时所产生废价值金额扣款金额如因此引起的空运费或客户罚款需一

32、并计入扣款金额7、以上即日起严格执行。第4篇：按时还款承诺书按时还款承诺书，借钱一般都会写份借条单，然后承诺期限多久还清，出示条据，以下这篇关于按时还款的承诺书范本。感兴趣的朋友一起来看看这篇由资料站为您提供的文章。按时还款承诺书：本人向贵中心申请（人民币大写）贰拾贰万元住房公积金组合贷款， 期限（ 20 ）年，用于购买（地址） 武安镇后洋新村189号 的住房。鉴于本人在农业银行信贷信用信息中（助学贷款）存在累计逾期期数(非连续性) 7 期的非恶意还款逾期记录。因为念书期间没能力及时还贷，毕业后家里经济实在困难，本人又没有稳定的工作。后来分配到长泰县卫生防疫站，有了稳定的收入，由于工资较低又要

33、还读书时父母给朋友、亲戚借的钱，所以造成未能及时还款。在经济较宽松时，本人就提前半年将剩余的贷款还清。因此本人是非恶意还款逾期，肯请管理中心给予谅解。本人承诺：一、每月及时归还贷款本息。二、如在还款期间发生调动、辞职等异常情况，将及时通知贵中心，并办理相关手续。三、如未履行上述承诺给贵中心造成经济损失，本人愿意承担相应的赔偿责任。专此承诺申请人签名：xxx20xx年 12 月 16 日以上这篇按时还款承诺书为您介绍到这里，希望它对您有帮助。如果您喜欢这篇文章，请分享给您的好友。第5篇：按时还款承诺书还 款 承 诺 书本人于 年 月 日向出借人xxx借款人民币 万元（大写 ），约定归还日期为 年

34、 月 日。本人郑重承诺如下：于 年 月 日之前将所有欠款全部还给出借人。在这期间，分3次归还。1、万元整（ ），如未按时归还，每天按逾期金额的千分之五支付违约金；2、），如未按时归还，每天按逾期金额的千分之五支付违约金；3、万元整（ ），如未按时归还，每天按逾期金额的千分之五支付违约金；在此期间，若有转移资产、抽逃资金、企业经营出现困难等可能导致拖延或无法归还欠款及利息的相关情况，出借人可要求本人提前清偿本金及利息。本人承诺：若不按上述期限及时归还欠款，愿承担一切法律后果及赔偿出借人的所有经济损失（包括但不限于利息、违约金、诉讼费、律师费、差旅费、评估费、拍卖费等实现债权的费用）。 特此承诺！

35、联系电话：家庭住址： 工作单位： 日期：篇2：还款承诺书还款承诺书 xxxxx投资有限公司：由xxxxxx有限公司担保、本人在贵公司的个人信誉借款 元整（，按双方协议每月利息为（。现本人承诺借期为年月日至年月日，到期本人如不能按时归还，自愿以本人名下个人财产由你公司进行处置归还；每月在 xx日前支付下月利息共 元整（，如过期本人自愿则按5%/天支付资金占用费。 特此承诺。承诺人（签名）： xx年xx月xx日附：1、本人身份证复印件2、本人与广元新希望景观工程公司签署的个人借款凭条复印件篇3：(附)还款承诺书 还款承诺书大理威豪汽车运输有限公司：作为贵公司的客户、担保人，针对与贵公司签订的分期付

36、款买卖合同所产生的欠款作如下承诺：共同承诺（客户和担保人）：1、郑重承诺，按时足额向贵公司还款，若未按时足额还款的自愿承担分期付款买卖合同项下的所有违约责任。2、若因承诺人未及时足额还款，导致贵公司进行实地催收，以及到车辆所在地取回车辆，在此过程中产生的差旅费、办公费、工资等等费用（包括但不限于：车辆租金200元/天，人员工资每人100元/天，过路费，油料费等费用）全部由承诺人承担。3、承诺人给贵公司留存的联系方式、家庭住址、电话号码若有变动保证及时通知贵公司，便于贵公司随时保持联系到承诺人。客户承诺：特殊情况下，在定时还款期内本人申请获得两次延迟还款的机会，并保证在到期日之前5天内向公司写出

37、书面申请，申请后保证在到期日起的20天内还清该期欠款。担保人承诺：本人定时督促并要求所担保人足额向贵公司还款，若所担保人未按时足额还款的，本人愿承担无限连带保证责任，并承担第一还款的责任。承诺人（用户）： 担保人： 年 月 日 年 月 日篇4：按月还款承诺书按月还款承诺书 致：中国银行我的朋友在年养猪，用我的户口本向信用社借款8000.00元，由于某种原因，五年后才还上此款，拖延合同时间，失去了银行对我的信用，从现在开始，我向银行保证信用，按时按月还款。特此承诺。 承诺书：李帮桥 年8月28日篇5：还款承诺书 还款承诺书致出借人：_ 本人：_身份证号：_于_年_月_日签署的汽车质押借款协议借款

38、人民币_（大写：_）。双方协议每月利息及其它费用合计总额为：_元，现本人承诺_年_月_日前准时偿还本金、利息及主合同所产生的所有费用，相关款项到期时，本人如不能按时归还借款，本人愿以拥有的全部财产（包括全部家庭财产）、或名下持有的汽车、房产、公司股权等主动交由出借人进行变卖，在变卖财产过程本人愿无条件协助出借人办理相关手续，所得款项用作还款处置。如有不足则出借人有权向借款人对不足部分继续追索。特此承诺附注：1、承诺人已核实该还款承诺书情况，并保证本还款承诺书的真实性。2、还款承诺书项手写内容项与打印内容项具有同样有效力。3、还款承诺书由承诺人签名，不得代签。4、还款承诺书的填写准确完整，不得涂

39、改，否则无效。5、承诺人为人个的签名，为单位的盖公章。6、承诺人对本页内容已明确。7、履行本还款承诺书期间如发生争议，由双方协商，协商不成，双方同意将争议交由重庆仲裁委员会进行诉讼解决。8、承诺人同意本还款承诺书保讼期间所产生的：诉讼费、仲裁费、评估费、公告费、拍卖费、律师费、执行费、送达费、登报费、鉴定费、差旅费、财产保全费、强制执行费等所有费用由承诺人全额支付。第6篇：工程完工承诺书篇1：工程完工质量保证承诺书质量保证承诺书xxxx公司：贵我双方于年12月3日签订的xxxxx交易中心电缆、配电柜安装及调试工程（合同号 ）。现我公司对上述工程内容的质量和维保事宜慎重承诺如下：1、本工程保修期

40、内因安装质量问题导致用电设备发生故障或用电事故发生造成使用者经济损失的，由我公司承担相应赔偿责任。2、本工程保修期为三年，保修期自本工程验收合格送电之日起并期满结束。5、我公司服务热线24小时开通，抢修电话xxxxx.并保证接到故障电话一小时内到达现场抢修。承诺单位：-3-2 篇2：项目完工后的承诺书1 全承诺书道隧集团工程有限公司（简称“公司”）：我方（责任人）在此郑重承诺：1、工程完工后，我方仍继续履行我方与公司签订的工程施工承包责任书中未完成的责任与义务，向公司交清责任书规定或约定费用（管理费、相关税收、其他费用）和本项目相关资料（如工程竣工资料、竣工结算资料、工程审计资料、财务会计资料

41、、交工验收证书、竣工验收证书、质量鉴定证书、其他资料等）。2、凡与四川华电杂谷脑水电站cx标土建工程（简称“本项目”）相关的所有对内、对外债权债务均由我方负责，并以我方家庭（自己公司）的所有财产作为担保，保证不拖欠民工工资、工程材料款、设备租赁费和其他应付款项。3、工程交工后，本项目工程所有存在的质量问题（隐患）及质量缺陷修复和保修等相关事宜均由我方负责，与公司无关，并同意如发生以上问题，公司可以扣留我方在本项目的履约保证金、质量保证金、其他保证金及以上为本项目所作的财产担保，用于本项目的外债支付。特此承诺承诺人（责任人）：年 月 日 承诺书道隧集团工程有限公司（简称“甲方”）：我方（乙方）在

42、此郑重承诺：1、工程完工后，我方仍继续履行我方与甲方公司签订的工程项目施工合同中未完成的责任与义务，向甲方交清合同中规定或约定费用（管理费、相关税收、其他费用）和本项目相关资料（如工程竣工资料、竣工结算资料、工程审计资料、财务会计资料、交工验收证书、竣工验收证书、质量鉴定证书、其他资料等）。2、凡与省道203线二级公路改建工程垫江至丰都e合同段（简称“本项目”）相关的所有对内、对外债权债务均由我方负责，并以我方家庭（自己公司）的所有财产作为担保，保证不拖欠民工工资、工程材料款、设备租赁费和其他应付款项。3、工程交工后，本项目工程所有存在的质量问题（隐患）及质量缺陷修复和保修等相关事宜均由我方负

43、责，与甲方无关，并同意如发生以上问题，甲方公司可以扣留我方在本项目的履约保证金、质量保证金、其他保证金及以上为本项目所作的财产担保，用于本项目的外债支付。特此承诺承诺人（乙方）：年 月 日篇3：材料商工程完工承诺书材料商承 诺 书项目部: 我公司（或本人）承接的贵项目部工程材料供货已 在 年 月 日全部供货完毕，项目部已同我公司（或本人，本人作为法定负责人或合法授权委托人）进行完工结算，付清全部材料款和所有费用，不存在遗漏事项，相应与该工程所产生的所有经济、法律关系也全部终止、解除。我公司（或本人）也已付清了项目部所供货及其涉及第三方等的工程材料全部货款及费用，并已将涉及该工程的所有工人工资发

44、放并已结清工资,保证没有结欠一个工人工资,我公司（或本人）所报的工人工资表全部属实并已依法缴纳了各种税费。如果我公司（或本人）违反以上承诺或项目部及公司发现存在有同上述事实不符事项，从而对项目部及其上级公司造成了不良影响及经济损失，我司及本人在此郑重向项目部及其上级公司承诺承担因此而造成的一切经济损失和法律责任。特此承诺承诺人（签章）：二0一 年 月 日篇4：工程竣工结申请承诺书(施工单位用表) 工程竣工结算申报承诺书aa公司：由 承建的 工程已于 年 月 日通过竣工验收。本工程甲供材料的实际领用数量已经双方认可确定。现特申请办理工程竣工结算。我公司依据 工程施工合同及附件、招投标文件、竣工图

45、、设计变更、技术核定单、现场签证单、甲方工作联系函、甲方责任工程师指令、报告、工期及费用索赔、材料品牌及相关过程资料等编制了 工程竣工结算书 套。结算书送审金额为 元，大写： ，其中合同包干（或暂定）部分金额为： 元，大写 ，结算书资料目录及清单详附件。本着合约精神，我公司承诺对本工程竣工结算书资料的完整性、准确性、真实性负责，并承担相应责任。完整性方面我公司承诺所报送资料完整、全面并无遗漏内容，结算审核过程中除经建设单位允许外不再报送结算资料及调整结算送审金额。准确、真实性方面我公司承诺所报送资料数据准确，有理有据，真实可信，严格执行合约。我公司报送结算金额的审减率（不含包干价部分）大于5%

46、时，我公司自愿承担超过5% 以上部分审减额的5%，作为违约金，并从结算款中扣除. 违约金=（乙方报送结算金额（不含包干价部分）-结算审定金额（不含包干价部分）/乙方报送结算金额（不含包干价部分）100%-5%5%乙方报送结算金额（不含包干价部分）。特此承诺！公司签字（公章） 年月 日（注：若施工合同中另有明确规定，以合同内容优先） 篇5：工程验收承诺书资料建设工程竣工验收承诺书工程名称：东宁雨润绥阳木耳大市场有限公司交易区5-9号商业用房工程、14-18号商业用房工程、圆弧办公楼工程、金融办公楼工程、餐饮中心工程、交易区5-9号商业用房及14-18号商业用房室外道路工程。 建设单位：东宁雨润绥

47、阳木耳大市场有限公司监理单位：江苏宏嘉工程管理有限公司施工单位：黑龙江新宏基建设集团有限公司工程地点：黑龙江省牡丹江市东宁县绥阳镇：第一条 承诺书依据：我方（黑龙江新宏基建设集团有限公司）根据中华人民共和国档案法、建筑法、建设工程质量管理条例、城市建设档案管理规定、黑龙江省城市建设档案管理办法等法律法规规定，就工程竣工档案移交签订本承诺书。第二条 移交范围和要求：移交所有项合同范围内单位工程，附属工程及室外工程（含道路、各种管线等）所形成的工程预、决算资料及各种应当归档保存的文件材料。列入移交范围的竣工档案应是原件，并根据国家标准建设工程文件归档整理规范（gb/t50328-）要求组卷，确保档

48、案真实、完整、齐全和准确。第三条 移交时间：工程竣工档案应在工程项目正式验收合格之日起三个月内完成移交，遇特殊情况不能按期移交的，经甲方同意，可适当推迟移交日期，最迟不超过十二个月。第四条 甲方承诺：1、向乙方提供城建档案管理的有关法律法规文件，负责对乙方档案管理人员和工程档案的形成进行业务指导和监督。2、收到乙方工程档案验收通知后，及时对工程档案进行预验收，并在5个工作日内提出档案验收整改意见，预验收符合要求的发给建设工程档案预验收意见书，工程竣工档案审核合格后发给建设工程档案验收合格证。3、移交工程竣工档案时，应出具城建档案移交书。4、甲方可受乙方的委托对其档案资料进行组卷装订和其他综合服

49、务，收费可按物价部门有关规定执行。第五条 乙方承诺：1、乙方应确定一名负责人分管城建档案工作，指定专门人员负责工程档案资料的收集、保管、整理，按移交的要求做好移交工作。2、工程项目正式竣工验收时，应提前5个工作日通知甲方对工程竣工档案进行预验收，预验收不符合要求，不组织正式竣工验收。3、因故改变或停建、缓建项目，乙方应及时通知甲方，并做好档案资料的保管工作。第六条 违诺责任：1、甲、乙双方对各自承诺负有法律责任，必须严格履行。2、甲方违诺：不进行业务指导，不参加竣工验收，在工程资料符合归档要求情况下，不办理建设工程档案预验收意见书、不出具城建档案移交书，按照档案法第二十四条，建设部令第90号第

50、十三条、省政府令第114号第二十二条规定处理。3、乙方承诺：不通知甲方对工程竣工资料进行预验收，不按规定时限移交工程竣工资料，或竣工资料不合格，按档案法第二十四条，建设工程质量管理条例第五_条、建设部令第90号第十四条、省政府令第114号第十一条执行。第七条 本承诺书一式二份，甲方一份，乙方一份。第7篇：贷款按时还款承诺书引导语：贷款是绝对需要按时还款的，这直接关系要信用的问题，那么接下来是为你带来收集整理的贷款按时还款承诺书，欢迎阅读！贷款按时还款承诺书一贷款人：借款人：贷款金额：（币种）（数额大写）我厅（局）愿为借款人因与贷款人签署的关于上述项目的转贷协议而产生的全部债务（包括本金、利息、

51、国外银行费用、转贷手续费、罚息、违约金和其他应付费用）的偿还提供不可撤销的连带责任保证。如借款人未能根据转贷协议按期如数偿付转贷协议项下的到期债务，我厅（局）保证在收到你行通知后30个工作日内履行连带保证责任。我厅(局)将以足额的贷款币种或与之等额的人民币归还拖欠的贷款本息及国外银行费用。在全部债务未清偿之前，本保证不因贷款人、借款人和保证人的法人代表变更，法人组织机构变动及隶属关系变化而失效。保证期间自本证书生效之日起至全部债务清偿之日止。如我厅（局）不能有效履行上述保证责任而导致不能按期对外还款时，贷款人应当先行予以对外垫付。贷款人应当将对外垫付的本息及国外银行费用的明细清单在对外垫款后及

52、时报我厅（局）。我厅（局）审核无误后，将向贷款人出具书面确认,贷款人据此向中央财政申请对我厅（局）采取扣款等措施，并按双方确认的金额以人民币拨付贷款人。保证人：（盖章）年月日贷款按时还款承诺书二甲方：集安楼市销售中心乙方： 身份证：为明确各方全责，甲乙双方经充分协商，根据国家有关法律、法规，在平等、自愿、公平和诚信原则下签订本合同，以资共同遵守。一、房屋基本情况：房屋坐落于二、双方权利与义务1、甲方保证房屋手续齐全，可以办理贷款。2、乙方购房性质为贷款购房，乙方必须保证按期还款，遵循还款日期。乙方必须对自己所提供贷款材料真实性负全责。三、违约责任：1、甲方所提供材料未经银行审批，退回乙方购房款

53、。2、乙方未能如期还款或其他自身原因导致拖欠还款，甲方有权收回该房屋，乙方须承担办理所有手续所产生的一切费用，并将房屋所有权归还甲方。甲方： 联系电话： 乙方： 联系电话：日期 ： 年 月 日贷款按时还款承诺书三尊敬的各位领导、老师:我是一名享受国家开发股份有限公司生源地助学贷款的学生。首先感谢国家开发股份有限公司和学校对我们这些贫困学生的关注，以及给予我们的实际帮助，并向国家开发股份有限公司和学校领导及各位关心和帮助我们这些贫困学生的老师表示深深的谢意！我的家在曲靖市师宗县的一个贫困山区，我们兄妹三人都在上大学，母亲多病，还有80多岁的奶奶，全靠父亲一人劳动供养，如果没有这个助学贷款，可以说

54、，我根本不可能读完大学，更无法完成学业，是国家开发股份有限公司生源地助学贷款帮助了我。时光飞逝，转眼间我们的大学生活已经过半。初入大学时，我们懵懵懂懂地打量着这个世界，有一些胆怯，甚至会因为家境贫困而感到自卑，学_曾很不适应，压力也特别大。在国家开发股份有限公司生源地助学贷款的激励和资助下，我们的生活、学_得到了保障，可以安心地追求自己的理想，我们摆脱了内心的阴影，找到了努力的方向，为了理想，我们始终自强不息！国家开发股份有限公司生源地助学贷款不仅仅给我们提供了经济上的帮助，更给予我一种说不出的勇气，它让我看到了国家开发股份有限公司生源地助学贷款对于学子的关怀和关爱。而今天，我们是自信的！我知

55、道我们有能力实现一个美好的未来。大学是人生的关键阶段，如果没有国家开发股份有限公司生源地助学贷款，我们的大学生活完全有可能是另外一个样子。现在我可以自豪地说，我们的大学生活是精彩的，我们没有虚度光阴，没有辜负父母、老师对我们的期望。我们将怀着一颗感恩的心，继续我们的大学生活！再次感谢一年以来关心、爱护我们成长的领导和老师们，感谢在学_生活上给过我们莫大帮助的同学们，更要感谢国家开发股份有限公司生源地助学贷款对我们的关爱和资助。走好未来的路是我们勇气和自信的见证，我一定会用青春的激情和毅力创造更加炫丽灿烂的明天！请你们相信，今天受到过你们帮助的学生，一定不会辜负你们的期望，一定会把这份爱变成将来

56、对祖国、对社会最好的回报！同时，在此我也郑重承诺：即使将来毕业离开学校，我也要切实履行与国家开发股份有限公司签订的贷款合同，本人一定做到：1、诚实守信，遵规守约，积极履行还本付息义务；2、保证于毕业后每年12月20日前按时主动交纳贷款利息；3、保证在还款规定期限10年内按时还清贷款本息；4、保持与曲靖医专经常联系。如本人住所、联系电话、通信地址、工作单位发生变动时，保证及时主动地与学院联系，并书面告知最新联系方式。5、如违背以上承诺，本人愿承担一切法律责任及追讨贷款所发生的费用。保证人：第8篇：按时足额还款承诺书按时足额还款承诺书漳州长泰县住房公积金管理中心：本人向贵中心申请（人民币大写）贰拾贰万元住房公积金组合贷款，期限（ 20 ）年，用于购买（地址）武安镇后洋新村189号的住房。鉴于本人在农业银行信贷信用信息中（助学贷款）存在“累计逾期期数(非连续性)” 7期的非恶意还款逾期记录。因为念书期间没能力及时还贷，毕业后家里经济实在困难，本人又没有稳定的工作。后来分配到长泰县卫生防疫站，有了稳定的收入，由于工资较低又要还读书时父母给朋友、亲戚借的钱，所以造成未能及时还款。在经