地暖安装施工合同(20210225162937)

1、地暖安装施工合同篇一：地暖工程施工安装合同地暖工程施工安装合同发包人：（以下称甲方） 承包人： 经甲乙双方友好协商，甲方将 开发项目 # 楼的地暖工 程承包给乙方施工。为明确双方权利和义务，依据中华人 民共和国合同法及其相关法律法规，特制订以下协议，双 方共同遵照执行。一、工程名称： 地暖工程二、工程地点：三、工程范围及内容：室内低温地板采暖系统（包括保 温层、加热盘管、分集水器及所需辅材）四、工程工期及造价工程单价：元/m2 （按图纸实铺面积结算）工程工期： 自 年月 日开始至 年月 日止，工期 日 历天数。因甲方及不可抗力造成工期延误工期相应顺延。因 乙方原因造成工期延误，每延误一天罚款

2、500 元并承担甲方 由此造成的一切损失。五、付款方式材料全部进场，经甲方验收合格后付总造价的30%，工程安装完毕打压试验经甲方和监理验收合格垫层浇筑完毕 后付至总造价的 90%，工程竣工验收合格交付使用后付至总 造价的 97%，第二个采暖期后无质量问题 7 日内余额全部结 清。六、工程质量标准 乙方所施工的地暖工程正常使用条件： 供水温度 55-60C 的情况下供水工作压力。无人为损伤或不可抗力的情况下， 室内温度不得低于18C,地暖管材使用寿命 50年。保修期按建筑工程质量管理条例执行。保修期内出现质 量问题，乙方必须在 24 小时内到场给予维修，所有费用由 乙方承担。乙方应跟踪服务，提供

3、地板采暖免费调试。若由 于甲方（或业主）人为因素造成的“地暖” 各部位损坏， 乙方应负责修理，材料费用由责任方承担。乙方应提供管材供应厂家的相关证明及产品质量承诺 书和保险公司承保书复印件，加盖乙方公章。乙方提供的管材及保温材料必须有国家检测报告和进 场复检报告等相关材料。七、双方责任和义务甲方责任 施工现场具备乙方的施工条件，同时向乙方提供与工 程有关的图纸和材料的存放场地，便于乙方备料； 甲方提前七天通知乙方进场，并在施工中协调各方面 的关系，确保工程正常进行； 负责对乙方提供的地暖材料确认； 按合同条款支付工程款； 负责地暖工程完工后的验收组织工作。乙方责任 接到甲方通知后， 7 日内组

4、织人员、 材料等进入现场； 保证工程质量，按时交工； 负责地暖全部物料采购、运输及施工现场的保管； 安装地暖做到文明施工，遵守甲方施工现场各项安全、 施工制度，服从甲方现场指挥，接受监理抽查； 负责自身所有人员的安全，施工中自有人员的一切伤 亡事故由乙方负责。 乙方必须保证施工内容和所用材料符合国家有关技 术规范要求，否则出现一切质量问题由乙方全部承担； 在地暖工程安装完后，按照规范要求进行打压。经甲方、监理验收合格后甲方再进行混凝土垫层浇捣； 在垫层浇捣完成后，再进行打压试验，经甲方和监理 验收合格后，由乙方负责向主楼承包商交换看管，并负责施 工资料等验收手续。八、其他未尽事宜双方协商解决，

5、协商不成可向邢台市 仲裁委员会提请仲裁。九、本合同一式两份，双方各执一份，双方签字盖章后 生效。发包人： 承包人：年 月日年月 日篇二：地暖安装工程施工合同 安装工程承包合同书 工程名称： 低温热水地面辐射采暖 （ 以下简称地暖 ）工 程 发包方（以下简称甲方） ：承包方（以下简称乙方） ：签订地点：根据 和 的有关规定，为明确甲乙双方在施 工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商后同意签订 本合同。第一条工程项目【工程名称】 ： 地暖工程【工程地点】 ：【承包范围及内容】 ：分集水器（含）以内地暖施工部 分安装，不含回填层部分施工。做法和选材详见施工图纸。【工程单价】：34 元/平米，工程

6、面积川。 工程预算总造价 元（大写金额） ： 。 第二条施工准备【甲 方】：1、保证施工现场平整，地面障碍物清除干净，地面无大的突起物。水、电能保证正常供应2 、进场前应提供用于存放材料及施工工具、器件的库房。【乙 方】：本合同签订后收到甲方进场通知后 五 天内组织施工 管理人员和材料、施工工具进场。第三条 工程期限一、工程总工期为天，从甲方通知的开工日期算起，顺 延 个日历日竣工验收。二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应 顺延：1、按施工准备规定，不能提供施工场地（经乙方和有 关各方验收不符合条件要求），障碍物未能清除，影响进场施工；2、凡甲方负责提供的条件未能保证施工需要或因交

7、验 时发现缺陷需要修配、代换而影响进度；3、不属于包干系统范围内的重大设计变更，致使设计 方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度；4、在施工中如因停电、停水影响正常施工；5、人力不可抗拒的因素而延误工期。第四条 工程质量一、工程质量经双方研究要求达到规范要求和图纸设计 要求。二、乙方在施工过程中必须遵守下列规定：1、由乙方提供的主要原材料必须经监理和甲方审验合 格后方可用于施工；2、乙方应按质量及验证标准对工程进行分项、分部和 单位工程质量进行评定，并及时将单位工程质量评定结果送甲方和监理方， 单位工程结构完工时，应会同甲方、监理方等进行结构中间 验收；3、乙方在施工过程中发生质量事故，应

8、及时报告甲方 派驻代表和监理方代表。一般质量事故的处理结果应送甲方和监理方备案； 重大质量事故的处理方案，应经设计单位、监理单位、甲方 等单位共同研究，并经设计、建设单位签证后实施；4、竣工后，乙方对工程进行保修二年，保修时间自通 过竣工验收之日算起。第五条工程款的支付与结算一、合同单价在合同实施内为固定价款，不因市场因 素和其它因素而变动（此价格不含工程配合费、水电费、检 测费、地税等） ；二、乙方在交付工程时按合同约定的价款向甲方提供 工程结算单，甲方应在三日内予以审核确认，否则视同甲方 确认乙方提供的工程结算单。甲方按合同约定的期限和价款 向乙方支付款项。甲方在支付合同款项时不得另行以任

9、何其 它合同以外费用名义、项目卡扣乙方款项。三、本合同签订后 日内，甲方应支付工程材料备料款 元 （大写金额： ），乙方收到该款项后，组织工程材料 及施工管理人员进场。材料进场后甲方应支付工程材料款 元（大写金额： ），工程竣工验收合格后，甲方根据工程 量付清余款。备注：五、因甲方拖欠工程款，而影响工程进度造成乙方的停 工、窝工的损失应由甲方承担。第六条 施工与设计变更乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出 修改设计、修改工艺的合理化建议，经甲方、设计单位或有 关技术部门同意后采取实施。增加的工程量经甲乙双方协商 确定后，由甲方追加工程款。第七条 工程验收一、竣工验收，以国家颁发的

10、GB50242-XX 即建筑给 水排水及采暖工程施工质量验收规范 、及企业的验收标准 和施工图纸说明书、施工技术文件等为依据。二、该工程应具有隐蔽验收签证、试压、试水等记录， 甲方须及时办理验收签证手续。三、乙方验收通知书送达 三 日内甲方未进行验收的， 视同甲方验收合格。四、工程竣工验收后，甲方方可使用，在规定的二年保 修期内，凡因乙方施工造成的质量事故和质量缺陷由乙方无 偿保修。第八条 违约责任一、乙方的责任1、工程质量不符合合同规定的， 负责无偿修理或返工。2、工程不能按合同规定的工期完工的，按相关“建设 工期提前或拖后的奖罚规定”偿付逾期罚款。二、甲方的责任1、未能按照合同的规定履行自

11、己应负的责任，除竣工 日期得以顺延以外，还应赔偿乙方由此造成的实际损失。2、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误 造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方 由此造成的停工、窝工、返工、储运、人员和机械设备、材 料和构配件积压等实际损失。3、工程未经验收，甲方提前或擅自使用，由此而发生 的质量或其他问题，由甲方承担责任。4、乙方验收通知书送达七日内甲方未进行验收的，应按规定偿付逾期违约金。5、不按合同规定拨付工程款，按逾期天数每日千分之 八付给乙方赔偿金。6、工程竣工验收合格后，甲方不得在地暖施工面上进 行打眼、凿洞、取暖等作业行为，否则由此造成的一切后果 由甲方承担。第九条

12、 纠纷解决办法 任何一方违反合同规定，双方协商解决，协商不成，向 承包方人民法院起诉解决；第十条附则 一、本合同一式四份，甲方执二份，乙方执二份。 二、本合同自双方代表签字、加盖双方公章或其他有效 印章后生效。三、合同签订时，甲乙双方如需提出修改，经双方协商 一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。甲方（盖章）：乙方（盖章） ： 签约代表（签章） ： 签约代表（签章） ： 电话： 电 话： 日期： 日 期：篇三：地暖工程施工合同 1地暖工程施工合同甲方：乙方：乌鲁木齐利群恒业地暖安装工程有限公司联系电话：低温热水地板辐射采暖工程施工合同 合同编号：签订地点：甲

13、 方：兴恒通房地产开发公司。 乙 方：乌鲁木齐利 群恒业地暖安装工程有限公司根据 中华人民共和国建筑法 、中华人民共和国合 同法和建设工程质量管理条例及有关规定，为明确双方在施工过 程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。第一条 工程概况1、工程名称：兴恒通阳光城 2#.3# 楼地暖工程。2、工程地点：北京路以北，玛纳斯街以西。3、工程承包范围及施工依据：（1）施工范围：含分水器在内的地暖结构部分，分水 器之前的连接管道以及混凝土垫层不包括在本合同内。分水器以内低温热 水地板辐射采暖工程安装包括：铺设复合保温层、铺设加热盘管、边角保温、波纹护管、 膨胀缝材、 安装不锈钢制分、 集

14、水器、 打压、 调试、售后服务等。( 2)施工依据：甲方向乙方提供经审定后认可的图纸 贰套。(3) 加热盘管选用：符强PE_X地暖管( 4)分、集水器选用：符强牌(5)保温材料选用：容重：18懿、厚度=20 mm聚乙烯苯板。第二条 工程造价1 、该工程地暖实际铺设面积约为 4 万 平米；结算价 格为元 /平方米，工程总价约为计人民币： 元，如有增加面积 再另行追加。地暖施工完毕后，甲乙双方共同核定地暖实际施工面积。 并将工程量核定方法约定为：未铺设的房间不计算面积，铺 设地暖的房间按施工图纸轴线标注尺寸，扣除设计墙厚为基 准计算面积，卫生间如果铺设地暖按全部面积计算。2、承包方式：包工包料。第

15、三条工程期限1 、本工程合同工期为天。2、开工日期根据工程施工进度，甲方提前日内通知乙方进场施工的时间。乙方在接到甲方通知后， 应按期将工程所需材料、 机具、人员安排进场，配合土建施工方的工期安排，按期保 质完成。3、如遇下列情况之一者，工期应顺延，并用书面形式 确定延长期限。（1）未按合同规定拨付工程款，而影响施工进度； （ 2）因遇人力不可抗拒的因素（如台风、水灾、自然 原因发生的火灾、地震等影响进度计划） ；（ 3）由于土建或工程中其他专业工序影响，不具备地 暖施工条件或其他工序滞后影响工期者；（4）由于甲方原因造成乙方不能顺利施工时；（5）土建不能及时浇筑细石混凝土时；（6）连续停水或

16、停电 6 小时以上；（7）甲方要求停工。第四条工程质量和检查验收1、工程质量；一次交验合格。2、乙方必须严格按设计图纸、 地面辐射供暖技术规程 及国家有关验收规范进行施工，并接受甲方工地代表及监理工程师的监督、检查。3、凡隐蔽工程， 经乙方自检后， 应分批填写隐蔽记录，24 小时前书面通知甲方，经检查合格并符合设计要求，双方签字后方能 进行下一个工序施工。如果甲方未能按乙方要求在 24 小时 之内到达现场验收，则被确认乙方自检合格，乙方可以进行 下一个工序的施工。4、工程完工而未经验收期间，乙方负责成品保护并承 担费用，如果属甲方或其它方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量、 安全问题，责任不

17、在乙方。5、工程竣工后，由甲方会同监理单位组织有关单位和 人员检查验收，检查合格后，双方签暑交工验收文件及竣工资料，并将工 程移交甲方管理。第五条工程价款的支付1、材料进场后，甲方付给乙方工程总造价，计人民币 元。2、在本合同约定的地暖工程施工范围内，地暖施工一 半后，甲方支付乙方工程总造价的 ，计人民币 元。3、工程全部施工完成后付工程总造价，计人民币 元。4、留工程总造价的 作为质保金，甲方在两个采暖期结束后，即于付清质量保证金。第六条双方负责事项1、甲方（1）合同签订后即向乙方提供完整的施工图纸2 套，有设计变更或修改设计的，应与地暖施工有关的设计变更文件或修改设计 图一并提供给乙方。（ 2）在开工前应组织各有关施工单位，由设计部门对 工程进行技术交底。（ 3）配合乙方做好施工现场的管理、协调工作。甲方 免费提供施工用水用电。为乙方施工人员