海珠机房升级改造配套项目招标

1、海珠机房升级改造配套项目招标投标文件投标人： （盖单位章）年月日一、投标函二、法定代表人身份证明三、授权委托书四、工程量清单五、项目实施组织方案六、项目管理机构七、资格审查资料八、采购需求实质性响应条款一览表九、投标保证金十、其他材料、投标函广州交通信息化建设投资营运有限公司：1. 我方已仔细研究海珠机房升级改造配套项目招标文件的全部内容（含补遗书第_号至第 _号），在考察工程现场后， 愿意以人民币 （大写）元（￥）的投标总报价，工期 日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任 何缺陷，工程质量达到 。2. 我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。3. 如我方中标：（1）我方承诺

2、在收到中标通知书后， 在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。（2）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。（3）保证履行投标文件中承诺的全部责任和义务，并按照招标文件的要求向招标 代理足额交纳招标代理费。4. 我方在此声明， 所递交的投标文件及有关资料内容完整、 真实和准确， 且不存 在第二章“投标人须知 ”第1.4.3项规定的任何一种情形。5. 在合同协议书正式签署生效之前， 本投标函连同你方的中标通知书将构成我们 双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。6. _（其他补充说明 ）。投标人： _（盖单位章 ）法定代表人或其委托代理人： _ （签字 ） 地址：电话：传真：邮政编码

3、：年月日二、法定代表人身份证明投标人名称：单位性质：地 址：成立时间： 年 月 日经营期限：姓名：（法定代表人 ）性别：年龄： 职务： 系（投标人名称 ） 的法定代表人。特此证明。投标人：（盖单位章 ） 年月日三、授权委托书本人（姓名 ）系（投标人名称 ）的法定代表人，现委托_（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、 澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称 ）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限： 天。代理人无转委托权。 附：法定代表人身份证明投标人：（盖单位章 ）法定代表人：（签字 ）身份证号码：委托代理人：身份证号码：（签字）年月日四、工程量

4、清单投标人应按照第六章 “工程量清单 ”的要求逐项填报工程量清单，投标人必须对 项目清单中所列内容逐条报价，主要设备及服务不能小于项目清单的数量，并应根 据实际设计的需要补漏缺遗，合理报价，所有费用包含在投标报价中，在实际施工 过程中需要增加的部分由投标人自行负责，投标人最终递交的投标文件中的工程量 和设备清单将被认为足够完成本项目的所有任务。五、项目实施组织方案包括但不限于以下内容：结合“用户需求书 ”的相关要求，并根据现场实际情况，认真负责地编制如获 得中标后项目实施组织的方法、技术措施及对特殊的工作界面质量措施，包括但不 限于以下几个部分：a) 施工准备计划。b) 施工方案。c) 施工进

5、度计划(包括横道图) 。d) 施工资源供应计划。e) 施工组织管理f) 项目实施人员配置表，并提供本项目工程技术人员名单列表、以及相关资质 和业绩证明材料。g) 质量保证措施。h) 工期保证措施。i) 安全保证措施。j) 文明施工及保护环境措施。k) 工程保修承诺和措施。l) 培训计划。对现有机房的情况了解； 提供工程施工方案并满足用户的技术及施工进度需求； 所选材料及品牌与现有系统的兼容性； 售后服务承诺情况(按用户需求书第 3.4 条要求提供)； 提供所选材料的相关质检报告。六、项目管理机构拟为承包工程设立的组织机构以框图方式表示。说明七、资格审查资料一）投标人基本情况表投标人名称注册地址

6、邮政编码联系方式联系人电话传真电子邮件法定代表人姓名技术职称电话技术负责人姓名技术职称电话成立时间员工总人数：企业资质等级其中项目经理营业执照号高级职称人员注册资金中级职称人员基本账户开户银 行初级职称人员基本账户账号技工经营范围资产构成情况及 投资参股的关联 企业情况备注注：在本表后应附企业法人营业执照副本（全本）的复印件（并加盖单位章）以框图方式表示说明二）投标人企业组织机构框图三）拟委任的主要管理人员资历表姓名年龄专业职称公司/单 位职 务拟在本工程 担任职务毕业学校年 月毕业于 学校 专业，学制 年经历年年参加过的工程项目名称担任何职发包人及 联系电话获奖情况目前任职 项目状况项目名称

7、担任职位可以调离日期备注注：1.随同本表须附下列资料的复印件： 身份证、 技术职称资格证书及招标文件要求的证明材料。2.目前未在具体项目上任职的，请在备注栏说明现在负责的工作内容。10四）近年完成的类似项目情况表项目名称项目所在地发包人名称发包人地址发包人电话合同价格开工日期竣工日期承担的工作工程质量项目经理项目描述备注注： 1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。2.本表后须附竣工验收表或中标 /成交通知书或合同协议书的复印件。3.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批 件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。11五）近年发生的诉讼及仲裁情况

8、项目投标人情况说明注：本表后应附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件（若有）12八、采购需求实质性响应条款一览表序号实质性响应条款投标供应商响应情况差异1本次采购产品为非进口产品（进口 产品指通过中国海关报关验放进入 中国境内且产自关境外的产品2凡属于政府强制采购的节能产品， 投标人所投产品必须已列入最新一 期的节能产品政府采购清单（该 清单可查询中国政府采购网 ，请投标人在投 标文件中提供打印投标产品所在 清单页，并须填写采用节能产 品情况表）3投标人应充分理解本项目中的全部 任务，对由投标人提供的投标文件 负责，投标人在其报价清单中，必 须对项目清单中所列内容逐条报 价，主要设备及服务不能小于项目 清单的数量，并应根据实际设计的 需要补漏缺遗，合理报价，所有费 用包含在投标报价中，在实际施工 过程中需要增加的部分由投标人自 行负责，投标人最终递交的投标文 件中的工程量和设备清单将被认为 足够完成本项目的所有任务。4投标人需承诺，在中标公告发布后25 个日历天内完成本招标文件所 要求的全部施工内容说明：1. 本表所列条款必须一一予以响应， “投标供应商响应情况”一栏应填写具体的响应内容，有差 异的要具体说明。2. 请投标供应商认真填写本表内容，如填写错误将可能导致投标无效。3. 本表应列出所有号条款的响应情况，