2021年施工合同汇总六篇

1、if you dont have the courage to fight wolves, dont shepherd sheep.悉心整理祝您一臂之力（页眉可删）施工合同汇总六篇 施工合同 篇1甲方：乙方： 为了明确双方责任，保证施工顺利进行，经双方充分协商，按照中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法的有关规定 ，双方达成一致意见，特签订本合同，双方共同遵守执行。施工工期：自 年 月月日（自然灾害及不可抗力因素情况下时间顺延）第四条：工程质量1、甲方保证在保质期内不脱皮，基本不褪色。2、由建设工程质量监督部门对本合同项目工程质量进行评定，达到本款要求。3、双方对工程质量有争议，提请建筑工

2、程质量监督部门仲裁。第五条：竣工验收双方对工程施工质量按建筑装饰工程施工及验收规范jg73-91标准进行验收。第六条：甲方、乙方责任一、甲方责任1、甲方提供用水、用电和工人住宿的位置，甲方承担由此费用。2、按第三条款支付乙方进度款。3、负责提供与施工相关的资料。4、甲方派为工地现场代表，帮助乙方解决应由甲方负责的问题，与乙方协商解决施工中出现的问题，及时办理乙方送达的关于工程进度、现场签证工作。5、负责组织工程的竣工验收。二、乙方责任1、严格按甲方确定的施工图及说明进行施工，保证质量，按时完工并交付使用。2、乙方委派3、负责提供内墙工程验收资料，参加甲方组织的工程竣工验收，办理竣工结算。4、在

3、施工期间做好现场防火、防盗及安全生产工作，工作中甲方不对乙方材料失窃负责，施工中若发生因乙方原因引起的人身安全事故及其他事故，乙方应负责。5、乙方进场人员由专人管理并服从甲方统一管理。6、做好文明施工、工完场清工作。第七条：违约责任及争议1、乙方按合同规定的质量标准进行施工，如属乙方责任所发生施工质量问题，乙方必须返工，由此产生的费用均由乙方承担。3、合同履行过程中如果发生争议，双方应协商解决。如果无法达成协议，提交有关仲裁机构或向法院起诉解决。第八条：其他 1、合同履行期间，双方发生争议时应先协商解决。若协商不成，可向项目所在地的人民法院起诉。2、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同壹式贰

4、份，甲乙双方执壹份。甲方（盖章）： 乙方（盖章）：法定代表人： 法定代表人：电话号码： 电话号码：日期： 日期：施工合同 篇2发包人（全称）：承包人（全称）：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法以及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设土地开发整理项目施工事项协商一致，订立本合同。一、 工程概况工程名称：项目；工程地点： ；建设规模：公顷（ 亩）；项目性质： ；项目立项批准文号：；资金 财政项目预算资金批复文。二、工程承包范围承包范围：土地平整工程、水利设施工程、田间道路工程、村庄整治工程和供配电设施以及其他工程三、合同工期开工日期：20年月 日（

5、具体时间以监理工程师下达的开工报告为准） 竣工日期：20年月 日合同工期总日历天数 天。四、工程数量和质量标准以及项目功能：工程质量合格，并达到中华人民共和国国土资源行业标准土地开发整理标准、广西壮族自治区土地开发整理工程建设标准和广西壮族自治区土地开发整理项目工程质量评定规程。工程数量要按批准的规划设计建设标准、建设内容、规模总量完成。项目竣工后各单项工程能发挥作用，得到项目区大多数受益群众的好评。五、合同价款金额（大写）：万元（人民币），￥ 元六、下列文件应视为构成合同文件的组成部分：（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；（2）中标通知书；（3）补

6、遗书；（4）投标函及投标函附录；（5）项目专用合同条款；（6）专用合同条款；（7）通用合同条款；（8）技术规范；（9）图纸；（10）已标价工程量清单；（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；（12）其他合同文件。七、上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。八、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中赋予它们的定义相同。九、承包人向发包人交付履约保证金，承诺按照合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。十、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式

7、支付合同价款。十一、合同生效合同订立时间： 年 月 日合同订立地点：本合同双方约定 经双方法定代表人签字或其授权代理人签字盖章并加盖单位公章 后生效。发 包 人：（公章） 承 包 人：（公章）住所： 住所：法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：电话： 电 话：传真： 传 真：开户银行： 开户银行：账 号： 账 号：邮政编码： 邮政编码：施工合同 篇3甲方：乙方：为高起点、高质量、高标准快速推进新农村示范化建设，经甲乙双方协商决定将文化广场建设工程交由乙方施工，现就有关事项达成如下一致意见：一、工程建设内容及工程单价1、挖土方。必须挖到硬底经甲方验收后进行砂石换填，碾平整并进行夯实

8、，工程单价为挖土方30元/m3，换填100元/m3。2、广场硬化。必须按c25混泥土标准实施并刻印，工程单价为380元/m3。3、其他工程以现场确认为准。如贴砖、栏杆、桌凳、下水道等。以上工程量均以验收为准。二、工程质量要求1、乙方必须指派专门的现场技术负责人专门负责工程质量管理，并主动接受甲方监督。2、甲方负责组织专人全程监管工程质量，凡发现工程质量问题，甲方责令乙方限期整改至整改合格，否则甲方概不支付乙方工程款。三、安全责任甲方有权随时对乙方工地进行安全检查，制止违章作业，对违反安全规定的行为有权责令乙方停工整顿，乙方必须按照工程安全管理规定组织施工，凡施工中造成的一切安全事故，概由乙方负

9、责。四、工程期限20xx年8月底前全面完成文化广场建设。如乙方施工不能达到甲方既定的进度要求，甲方有权选择其他工程队进行突击。五、付款方式甲方按施工进度和区拨款进度分阶段支付乙方工程款，全部工程完工后，甲方将邀请区农委、区规划建设局等相关部门共同组织验收，对合格工程，除扣留5%的质量保证金外，其余工程款将及时支付，质保期限两年，若两年内工程未出现质量问题，甲方将全额支付质量保证金。六、其他未尽事宜，由甲乙双方协商解决。七、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，报农委备案一份。甲方： （签章）甲方代表：（签字）乙方：（签章） 乙方代表：（签字）施工合同 篇4甲方：电话：乙方：电话：根据中华人民共和国

10、合同法及有关规定，甲乙双方本着公平、诚实、信用的原则，为明确各自在工程当中应有的权利和义务，经协商一致，签定本亮化合同。一、工程概况1、工程地址2、工程范围及要求 楼体用霓虹灯勾勒轮廓；3、工程期限开工日期：年 月 日；竣工日期：年 月 日，合同工期总日历天数 天（如遇风、雨等恶劣天气影响，工期顺延）。二、工程（款）造价金额（大写）： 元（人民币）￥：元三、甲方义务与权利1、甲方按合同的约定及时向乙方支付工程款；2、甲方如发现有质量问题，有权要求乙方予以调换；3、楼体布灯、电源连接等施工中因施工与有关部门产生的问题，甲方与有关部门协调解决。四、乙方义务与权利1、乙方对工程质量负责的期限（保修期

11、）： 灯具均保修一年 ；2、乙方使用的材料由其自行提供，但应确保材料的质量达到国家有关标准；3、乙方在施工中注意文明施工、安全施工。 4、乙方负责将货物运至工地，运输费、搬运费等由乙方负责，其余费用由甲方承担（电费）。五、付款、结算方式1. 元（此价格不含税票）。2. 签定合同后三日之内甲方预付乙方 %的工程总价款，即人民币大写： 小写：￥元；发货时甲方支付乙方工程总价款的 %，即人民币大写： 工作日内付工程款即人民币：大写： 小写：￥ 元；余款即人民币：大写：小写：￥元为工程及产品质量质保金，两年质保期满后无质量问题三个工作日内一次性付清。六、附则1、本合同未尽事宜由双方协商解决。附加合同与

12、本合同具有同等法律效力；2、本合同附有工程预算清单一份,工程预算 元，双方同意以元结算。 3、本合同一式两份，双方各执一份，由双方签字盖章后生效。甲方（公章）： 乙方（签章）：法定代表人： 法定代表人委托代理人： 委托代理人：电话： 电话：年 月 日 年 月 日施工合同 篇5发包人：_承包人：_按照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、住宅室内装饰装修管理办法及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下协议。第1条工程概况11工程地点：_12工程内容：房屋间数_室_厅；总建筑面积_平方米。13承包范围：_14承包方

13、式：双方商定采取下列第_种承包方式：（1）承包人包工包全部材料；（2）承包人包工包部分材料；（3）承包人包工、发包人包料。15开工日期：_年_月_日；竣工日期：_年_月_日；总日历工期（包括法定节假日）：_日。第2条合同价款与支付21合同价款：金额（人民币大写）：_，￥：_。22合同价款采用方式：双方商定本合同价款采用第_种方式确定。（1）采用固定价格：固定价格加_包干风险系数计算。包干风险包括_。（2）采用可调价格：按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。（3）成本加酬金：_23工程预付款：合同生效后，发包人向承包人预付工程款_即人民币（大写）_，预付款扣回的时间、

14、比例：_。24工程款（进度款）支付（1）工程款支付方式：_（2）工程款支付金额和时间：_工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款（进度款）同期调整支付。发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。第3条施工图纸双方商定施工图纸采取下列第_种方式提供：（1）发包人自行提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份。（2）由承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份（费用包含在合同价款内）。第4条发包人工作41指派_为发包人驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度、材料进场进行监督

15、检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。42装饰装修工程开工前，负责向物业或者房屋管理机构办理申报登记，并应当与物业管理单位签订装饰装修管理服务协议，主动接受监督管理。如确实需要拆改原建筑主体和承重结构或设备管线（水、电、暖气、煤气管道），负责到有关部门办理审批手续。43向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。44负责清除影响施工的障碍物。对房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。45开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。46负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，如无能力处理也可委托承包人处理，承担相应的费用。第5条承包人工作51指派_为

16、承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。52严格按照图纸或作法说明及质量标准进行施工，做好各项质量检查记录。严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。参加竣工验收，编制工程结算。53严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。54未经发包人同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。55工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。56保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。第6条材料供应61装饰装修工程使用的材料

17、和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。62由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。63凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。第7条安全生产和防火71发包人提供的施工图纸或作法说明，应符合中华人民共和国消防法和有关防火设计规范。72发包人提供确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发

18、包人应承担由此产生的一切经济损失。73承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。74由于承包人在装饰装修设计和施工过程中违反消防法及有关安全操作规程，导致发生安全或火灾事故，应承担由此引发的一切经济损失。第8条工程质量及验收81双方约定本工程质量应达到国家质量评定_标准（可选择优良或合格）。82优良工程等级增加的经济支出_。83本工程以施工图纸、作法说明、设计变更及国家制定的现行装饰装修施工及验收规范为质量评定验收标准。84发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包

19、人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。85工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。86装饰装修工程竣工后，承包人负责采购装饰装修材料及设备的，应当向发包人提交说明书、保修单和环保说明书。第9条工程变更91发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时办理变更洽商签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。92承包人提出合理化建议涉及到变更设计和对原定材料的换用，必须经发包人批准。第10条竣工结算101工程竣工合格后，承包人应及时向发包人提出工程竣工结算报告，办理竣工结算。发包人接到竣工资料后三日内

20、如未有异议，即视为同意。102工程结算报告经发包人批准后，双方签字，三日内由发包人向承包人结清工程尾款。无正当理由不办理结算，应承担违约责任。第11条工程保修111验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。第12条违约责任121由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人_元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的_支付滞纳金。122由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人_元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的_。123承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如

21、造成损失，应照价赔偿。124未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由承包人负责并承担损失。125承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。126未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。127因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。128双方约定其它违约责任：_。第13条争议的解决方式131本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第_种方式解决：（1）提交大连仲裁委员会仲裁；（2）依法向工程所在地人民法院起诉。第14条不可抗力141双方关于不可抗力的约定：_。第15条保险_。第16条合同生效161合同生效日期：_年_月_日第17条合同份数171本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。双方约定合同副本份数：_。第18条合同备案、鉴证181合同备案、鉴证：发包方：_身份证号：_；承包方：_身份证号：_。第19条其它约定_。发包方（盖章）：_承包方（盖章）：_授权代表（签字）：_授权代表（签字）：_年_月_日_年_月_日签订地点：_签订地点：_施工合同 篇6甲方：xxx乙方：xxx根据中华人民共和国劳动法、中华人民共