自考建设工程合同(含fidic)条款

1、自考建设工程合同（含fidic）条款 篇一：20XX年7月高等教育自学考试 建设工程合同（含 FIDIC）条款（课程代码04231） 20XX年7月高等教育自学考试建设工程合同（含 FIDIC）条款（课程代码04231） 一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分.共 20分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要 求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选 均无分。 1 .根据合同当事人双方权利义务的分担方式，合同可 分为 【】 A. 有名合同与无名合同B .要式合同与不要式合同 C. 双务合同与单务合同D .有偿合同与无偿合同 2.要式合同必须采用【】 A. 口头形式B

2、.法律规定的形式 C. 口头或书面形式 D.书面形式 3 .甲开发某高层商住楼，与乙签订了该高层商住楼的 施工承包合同，后因开发商甲的资金出现问题，经与丙开发 商协商，转让了该项目的开发权，而原来签订的施工承包合 同依然成立。此时，该施工合同的主体为【】 A.丙与乙 B .甲与乙 C.丙与甲D .丙或乙 4.下列关于要约与承诺的表述中，错误的是【】 A. 要约可以撤回 R .要约可以撤销 C.承诺可以撤回 D .承诺可以撤销 5 .某供应商向某建筑公司发出一份销售建筑材料的广 告，其内容只是介绍了多种建筑材料的规格、价格与性能， 则此广告属于【】 A.要约B .要约邀请 C.承诺D .合同 6

3、.下列关于合同无效的表述中，正确的是【】 A. 方以欺诈、胁迫的手段订立的合同 B.因重大误解 订立的合同 C.以合法形式掩盖非法目的 D .违反地方性法规的强 制性规定 7 .根据合同法规定，撤销权自债权人知道或者应 当知道撤销事由之日起到期消失的行使期限是【】 A. 1年内B . 2年内 C. 3年内D . 4年内 8 .债权人的代位权，是指债权人为了保障其债权不受 损害，以谁的名义代替债务人行使债权的权利？【】 A.自己的B.他人的 C.第三人的D .债务人的 9 .按照建筑工程施工合同（示范文本）的规定， 工程预付款的比例是【】 A. 安装工程一般不超过合同价的30% R.建筑工程一般

4、不超过单项工程工作量的30% C. 建筑工程一般不超过当年建筑工程工作量的30% D. 安装工程一般不超过当年安装工程工作量合同价的 30% 10 .在下列情况中，发包人不能请求解除合同的是 【】 A. 承包人明确表示不再履行合同义务的 B. 已完成的建设工程质量不合格，但承包人同意修复 的 C. 承包人将承包的建设工程违法分包的 D. 因不可抗拒力致使合同目的不能实现的 11. FIDIC合同条件规定，控制使用计人合同总价用于 指定分包商所完成工作开支的暂定金 额的是【】 A.承包商B .业主 C.工程师D .指定分包商 12 .由于设计错误导致工程质量事故，发包人不解除合 同情况下，设计人

5、应承担的违约责任 除了负责提出补救措施，应【】 A.不再承担其他赔偿责任B .返还设计合同规定的定 金 C.免收直接损失部分的设计费D .双倍返还设计合同 规定的定金 13 .根据FIDIC施工合同条件的约定，在颁发工程接收 证书前的任何时间内，工程师除了要 求承包商提交建议书的方式提出变更外，还可以提出变 更的方式是 【】 A.发布指令B .发出邀请 C.发备忘录 D .业主建议 14 .索赔是当事人一方向另一方提出索赔要求的行为， 相对而言，更加困难一些的索赔是 【】 A.发包人向供应商的 B .承包人向供应商的 C.发包人向承包人的 15 .担保合同是一种 D .承包人向发包人的 【】

6、A.实践合同B .主合同 C.从合同D .无偿合同 16 .作出仲裁裁决后，当事人一方不履行时，对方可以 【】 A.申请重新仲裁 B .向人民法院申请强制执行 C.向建设行政主管部门申请强制执行 D. 向人民法院起诉 17. FIDIC（1999 年版）施工合同条件又称“新红皮 书”，主要适用于【】 A.房屋和工程施工 B .电气和机械工程 c.设备和设计 D.顾客和咨询 18 .根据我国建设工程施工合同文本，设计变更发 生后，承包人提出变更工程价款报告的时闻限额为工程设计 变更确定后【】 A. 7天内B . 14天内 C. 21天内D . 28天内 19 .在下列解决合同纠纷的方式中，不以双

7、方自愿为前 提的方式是【】 A.协商B .调解 C.仲裁D .诉讼 20 .合同管理信息系统的主要功能不包括【】 A.信息收集B .信息存储 C.信息加工D .信息分解 二、多项选择题（本大题共 5小题，每小题2分，共10 分）在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要 求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选 或未选均无分。 21.依据合同的分类，下列合同中的归类正确的是【】 A.运输合同为无偿合同 B .工程施工合同为双务合同 C.寄存合同为实践合同 D .勘蔡设计合同为要式合同 E. 赠与合同为有偿合同 22 .合同纠纷仲裁解决的特点是【】 A. 体现当事人的意思自治

8、C. 执行的强制性 B. 裁终局性 D. 当事人可控制性 E .独立仲裁性 23 .根据我国现行建设工程施工合同（示范文本） 中关于施工质量和检验的规定，以下说法正确的是【】 A. 因承包人原因工程质量达不到约定质量标准，由承 包人承担违约责任 B. 因工程师指令失误发生的追加合同价款，由发包人 承担 C. 对于已经隐蔽的工程重新检验时，若检验合格，发 包人应承担由此产生的费用，赔偿承包人损失，工期不顺延 D. 隐蔽工程质量符合有关标准要求，验收24小时内， 如工程师不在验收记录上签字，则视为工程师已经批准，承 包人进行隐蔽或可以继续施工 E. 经工程师检验合格后，又发现因承包人引起的质量 问

9、题时，承包人赔偿发包人的直接损失，但工期可以顺延 24 .根据现行规定，变更后台同价款确定的原则包括 A. 合同中已有适用于变更工程的价格，按该价格变更 合同价款 B. 合同中只有类似于变更工程的价格，可参照类似价 格变更合同价款 C. 合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由业主 提出适当的价格，经监理工程师硇认后执行 D. 合同中投有适当或类似于变更工程的价格，由监理 工程师根据工程所在地的市场价确定 E. 合同中投有使用或类似于变更工程的价格，由承包 人提出适当的变更价格，监理工程师确认后执行 25 .施工合同履行过程中，发生下列哪些情况，应给承 包人顺延合同工期？【】 A.发生设计变更

10、 B .发包人延误移交施工现场 C. 承包人采购的材料供货商未能按时交货 D. 基础开挖时遇到图纸未标明的地下通讯管线 E. 周内工程所在地区累计停电12小时 三、名词解释题（本大题共5小题，每小题3分，共15 分） 建设工程合同（含FIDIC）条款试卷第4页（共8页） 26 .合同 27 .不安抗辩权 28 .基准日期 29 .抵押 30 .诉讼 四、筒答题（本大题共 5小题，每小题5分，共25分） 建设工程合同（含FIDIC）条款试卷第5页（共8页） 31 .简述定金的法律特征。 32 .按照FIDIC条件规定，在合同履行中出现哪些情况 或条件时，承包商可以放慢施工速度或者暂停施工？ 33

11、 .通常按照工程变更所包含的具体内容，工程变更可 分为哪几类？ 34 .风险管理的主要任务是什么？ 35 .按照FIDIC合同规定，当实际测量的工程清单项目 的工程量增减出现哪些情况时，应采用新的费率或价格？ 五、 分析计算题（本大题共1小题.30分） 36 .某化工厂拟建一栋职工住宅楼，通过公开招标，选 定某中外合资的建筑公司为施工单位，并参照FIDIC施工合 同条件于20XX年5月20日与该单位签订了施工承包合同， 合同总价为16 00万元，工期130天。监理单位为中方甲级 监理公司，业主与监理公司按照国内的监理合同示范文本签 订了监理委托合同。该工程于20XX年6月2正式开工，建 筑公司

12、编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准，业 主代表、项目总监、承包方项目经理在“监理合同”及“施 工合同”的原则下参照国际惯例，各项工作进展比较顺利 根据双方商定，人工费定额为40元/工日，机械台班 费为500元/台班。合同规定由于甲方责任造成施工窝工时， 窝工人工费按每工日 20元计；窝工机械设备费按台班单价 的60%计；而保函费、管理费、利润损失不予补偿。 专用条款中明确6级以上大风、大雨、大雪、地震等自 然灾害按不可抗拒力因素处理。在实际施工中发生了下例 事件： 事件1开工时，因施工单位自有的挖掘机大修，晚开工 2天，造成人员窝工10个工日。 事件2基坑开挖后，遇软 土层，需要进行地

13、质复查，停工5天，窝工20个工日。 拳件3主体结构一层施工时，由于业主要求进行设计变 更，工程师下达了变更指令，由此增加用工20个工日，机 械10个台班，某项关键工作延误 3天（不存在窝工）。 事件4主体结构三层施工时，遭遇 7级大雨迫使暂停施 工2天，造成人员窝工 8个工日，施工机械受到损害损失5 万元。 事件5主体结构六层施工过程中，由于班组违章作业， 因某主梁钢筋错位出现质量事故，监理方发现后通知承包商 整改，直至合格为止。承包商已执行监理方的报告，而业主 代表向监理方行文讲：“项目基础工程出现质量事故，作为 监理公司也有一定的责任，现通知你们被扣1%的监理费。” 事件6为确保现场文明施

14、工，业主代表行文要求承包方 需将项目多余土方运到指定地点（合同规定），若发现承包商 任意卸土，卸1车罚款I万元（合同无此规定）。承包商违 背这一指令任意卸土 15车。当月业主代表在监理审定的监 理月报中扣款15万元。承包商申述不同意扣款。 问题：（1）上述1 4事件中哪些建筑公司可以向业主要 求索赔？哪些事件不可以要求索赔？并说明原因。 （2）14项事件工期索赔各是多少？总计工期索赔多少 天？ （3）工程师能批准的合理的费用索赔总额是多少万元？ （4）建设工程施工合同（示范文本 中关于合同约定 工期内发生不可抗拒力事件的风险承担原则是什么？ （5）事件5中，监理方对于扣减监理费的处罚是接受还

15、是不接受？理由是什么？ 如果事件5造成了损失，业主应当向谁提出赔偿要求？ 工程合同管理参考答案 一、 单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共 20分） 二、多项选择题（本大题共 5小题，每小题2分，共10 分，错选、多选、少选或未选均无分。） 21. BCD 三、 名词解释（本大题共5小题，每题3分，共15分） 26. 合同是平等主体的自然人、法人及其他组织之 间设立、变更、终止民事权利义务的意思表示一致的协议。 27. 不安抗辩权一一双务合同中，有先为给付义务的一 方，在另一方财产显著减少，有难为对待给付可能时，享有 中止履行的权利。 28. 基准日期一一是指投标截止日期之前的28天所

16、对应 的日期。 24. ABE 5. B 篇二：全国建设工程合同（含FIDIC）条款20XX年10月 高等教育自学考试试题与答案 20XX年10月高等教育自学考试全国统一命题考试 34、在合同的类型中，所谓一一是指必须按照法律规定 的特定形式和手续成立的合同，如抵押合同、专利权转让合 同等。 四、判断题（本大题共 3小题，每小题3分，共9分） 35、因天气原因暂时停工应认为属于不可预见的物质条 件，承包人可索赔工期和费用。（）理由： 36、根据FIDIC红皮书，业主必须接受提交最低报价的 投标人作为承包商。（）理由： 37、根据FIDIC新红皮书，承包商对工程分包应事先获 得工程师同意，选择材

17、料供应商时也必须取得工程师的同 意。（）理由： 五、 名词解释（本大题共4小题，每小题3分，共12 分） 38、诺成合同与实践合同 39、合同转让 40、投标决策 41、主动控制 六、简答题（本大题共 4小题，每小题5分，共20分） 42、合同的不可抗力条款一般应包括哪些内容？ 43、施工投标包括哪些主要工作？ 44、施工中发现文物，承包人应如何处理？ 45、什么是指定的分包商？为什么他在获得支付方面比 其他分包商相比更有保证？ 七、论述题（本大题共2小题，每小题10分，共20分） 46、试述投标人合同谈判准备工作的内容。 47、试述FIDIC施工索赔的程序。 篇三：10173273_自考04

18、231建设工程合同（含FIDIC） 条款考试准确资料（必下） 建设工程合同管理与索赔（04231） 1 简述建设工程合同管理的目的。 答：（1）发展和完善社会主义建筑市场经济；（2）建 立现代企业制度；（3）规范建筑市场主体、市场价格和市 场交易；（4）加强合同管理，提高建设工程合同履约率； （5 ）加强建设工程合同管理，努力开拓国际建筑现场。2 简述建设工程合同管理的任务。 答：1、发展和完善建筑市场；2、推进建筑领域的改革； 3、提高工程建设的水平；4、避免和克服建筑领域的经济犯 罪。3 简述建设工程合同管理的目标。 答：具体目标包括：（1）使整个工程项目在预定的成 本（投资）、工期范围内

19、完成，达到预定的质量和功能要求， 实现工程项目的三大目标。（2）使项目的实施过程顺利， 合同争议较少，合同各方面能互相协调，都能够圆满地履行 合同责任。（3）保证整个工程合同的签订和实施过程符合 法律的要求。4 简述建设工程合同管理的特点。 答：（1）建设项目周期长；（2）工程价格高；（3） 合同变更频繁；（4）合同管理工作复杂；（5）合同实施风 险大；（6）合同管理职能的特殊性。 5 简述建设工程合同管理的方法。 答：主要方法为：（1）在合同履行过程中积极、及时地 收集整理（2）当接到对方索赔后，严格审核对方提出的索赔 要求，认真研究并及时处理、答疑、举证，争取以协商方式 解决索赔（3）对合

20、同履行过程中出现的对方的违约情况或违 反合同的干扰事件（4）选择适宜的纠纷处理方式 6 简述建设工程合同管理的手段。 答：（1）普及合同法制教育，培训合同管理人才；（2） 设立专门合同管理机构，配备合同管理人员；（3）积极推行 合同示范文本制度；（4）积极开展“重合同、守信用”的 评比活动；（5）建立合同管理的微机信息系统；（6）借鉴 和采用国际通用规范和先进经验。7 什么是法律关系？ 是指人与人之间的社会关系为法律规范调整时，所形成 的权利和义务关系。8 什么是合同法律关系 是由合同法律规范所调整的社会关系，也就是由合同法 律规范确认和保护的社会关系。9 什么是自然人？ 是指基于自然出生而成

21、为民事法律关系主体的有生命 的人。自然人作为合同法律关系的主体应当具有 相应的民事权利能力和民事行为能力。10 简述法人的概念和基本条件。 法人：是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立 享有民事权利和承担民事义务的组织。11 简述合同法律关系的客体和种类。 合同法律关系的客体是指法律关系主体的权利和义务 所指向的对象 种类（1）行为；（2）物；（3）货币；（4）有价证券; （5）智力成果。12 简述合同法律关系的内容。 答：合同关系的内容是指债权人的权利和债务人的义 务，主要是指合同债权和合同债务。13 法律事实可以分为哪几类？ 答：根据法律事实的发生是否与人的意志有关，可以把 法律事实分

22、为事件和行为两大类。14 什么是代理？ 是指代理人以被代理人的名义，并在其授权范围内向第 三人作出意思表示，所产生的权利和义务直接由被代理人享 有和承担的法律行为。 15 什么是委托代理？ 是指按照被代理人的委托授权而产生代理权的一种代 理。16 简述代理权的消灭。 答：1.代理人死亡、2.代理人丧失民事行为能力，3、 代理事务完成，4、授权行为附有终期的，期限届满，代理 权终止。5、17 简述建筑法的立法目的。 答：建筑法的立法目的：1.加强对建筑活动的监 督管理；2.维护建筑市场秩序；3.保证建筑工程的质量与 安全；4 .促进建筑业健康发展 18 建筑法涉及的法律关系主体包括哪几个 方面？

23、 答：（1）有关国家机关；（2）建设单位；（3）建筑 勘测、设计单位；（4）建筑施工企业；（5）建筑工程监理 单位。19 简述申请建筑工程许可的条件。 答：已经办理该建筑工程用地批准手续；在城市规划区 的建筑工程，已经取得规划许可证；需要拆迁的，其拆迁 进度符合施工要求；已经确定建筑施工企业；有满足施工需 要的施工图纸及技术资料；有保证工程质量和安全的具体措 施；建设资金已经落实；法律、行政法规规定的其他条件。 20 简述领取建设工程许可证的法律后果。 答：1、建设单位应当自领取施工许可证之日起3 个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申 请延期：延期以两次为限，每次不超过3个月。既不

24、开工又 不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。2、 在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工 之日起1个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工 程的维护管理工作。建筑工程恢复施工时，应当向发证机关 报告；中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当报 发证机关核验施工许可证。3、按照国务院有关规定批准开 工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应 当及时向批准机关报告情况，因故不能按期开工超过6个月 的，应当重新办理开工报告的批准手续。21 建筑工程发包方式有哪些？ 答：建筑工程施工的发包方式有两种：招标发包、直接 发包。22 简述建筑工程监理制度的概念。

25、 答：建设工程监理即指工程监理是指具有相应资质的工 程监理企业，接受建设单位的委托，承担其项目管理工作， 并代表建设单位对承建单位的建设行为进行监控的专业化 服务活动。23 简述建筑工程项目必须实行监理的范围。 答：（一）国家重点建设工程；（二）大中型公用事业工 程；（三）成片开发建设的住宅小区工程；（四）利用外国 政府或者国际组织贷款、援助资金的工程；（五）国家规定必 须实行监理的其他工程。24 简述建筑职工的安全保障措施。 答：对新工人上岗前进行三级安全教育。并需考试合格， 建立档案。对没有进行三级安全教育的人员一律不准上岗操 作。25 什么是建筑工程质量? 答：建筑工程质量：建筑工程质量

26、是指在国家现行的有 关法律、法规、技术标准、设计文件和合同中，对工程的安 全、适用、经济、环保、美观等特性的综合要求。26 担保法中规定的担保方式有哪几种？ 答：担保主要有五种方式：保证、抵押。质押、留置和 定金。27 简述担保的特征。 答：1）从属性2）补充性3）财产性28 简述担保的分类。 答：根据担保具体内容的不同，一般将担保分为人的担 保、物的担保和金钱的担保三类。29 什么是保证合同？ 答：保证合同是指保证人和债权人达成的明确相互权利 义务，当债务人不履行债务时，由保证人承担代为履行或连 带责任的协议30 保证的方式主要有哪几种？ 答：有一般保证和连带责任保证两种方式31 什么是抵押

27、？可以抵押的财产有哪些？禁止 抵押的财产有哪些？ 抵押是指债务人或第三人不转移对抵押财产的占有，将 该财产作为债权的担保。32 什么是质押和留置? 质押是指债务人或第三人将其动产或权利移交债权人 占有，用以担保债权的履行，当债务人不能履行债务时，债 权人依法有权就该动产或权利优先得到清偿的担保。 留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务 人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依法留置 该财产，以该财产折价或以拍卖、变卖该财产的价格优先受 偿。33 什么是定金和定金合同？ 答：定金是在合同订立或在履行之前支付的一定数额的 金钱作为担保的担保方式。定金合同是合同当事人在订立主 合同时

28、，为了保证主合同的履行，签订从合同约定一方当事 人预先支付给对方一定数额的货币， 34 简述投标保证担保的概念和形式。 答：投标担保是指在招标投标活动中，投标人随投标文 件一同提交给招标人的一定形式、一定金额的投标责任担 保。投标保证金的形式一般有：1）银行保函或不可撤销的信 用证；2）保兑支票；3）银行汇票；4）转账支票或现金支票； 5）现金；6）招标文件中规定的其他形式。35 简述履约担保的概念和形式。 答：所谓履约担保，是指发包人在招标文件中规定的要 求承包人提交的保证履行合同义务的担保。履约担保一般有 三种形式：银行保函、履约担保书和保留金 36 简述保险的基本原则。 答：保险主要适用

29、以下四种基本原则：1 .最大诚信 原则2 .可保利益原则 3 .补偿原则4 .近因原则37工 程建设领域的风险主要表现在哪几个方 面？ 答：工程经济风险、工程质量风险、工程进度风险、 工程安全风险、人员廉政风险 38简述工程建设保险的 作用体现在哪两个方 面？ 答：工程保险的作用在于，一方面，它有利于保护建筑 主或项目所有人的利益，另一方面，也是完善工程承包责任 制并有效协调各方利益关系的必要手段。39 简述工程建设保险的种类。 答：1、建筑工程一切险和安装工程一切险，二、建筑 意外伤害保险。40 建筑工程一切险的被保险人包括哪些？ 答：建筑工程一切险的被保险人可以包括：业主；总承 包商；分包

30、商；业主聘用的监理工程师；与工程有密切关系 的单位或个人，如贷款银行或投资人等。41 什么是安装工程一切险？ 答：安装工程一切险是指各种设备、装置的安装工程， 又称安装工作量。通常包括电气、通风、给排水以及设备安 装等工作内容，工业设备及管道等往往也涵盖在安装工程的 范围内。42简述安装工程一切险的保险金额的组成部 分。 答：建筑工程应为保险标的建筑完成时的总价值，包括 运费、安装费、关税等。建筑用机器、设备、装置应按重置 价值计算。43 什么是合同？ 是平等主体的自然人、 法人、其它组织之间设立、 变更、 终止民事权利义务关系的协议。44 什么是双务合同和单务合同？ 答：双务合同指当事人双方

31、互负对待给付义务的合 同，），也称为单边合同或片面义务契约，是指一方当事人 只享有权利而不尽义务，另一方当事人只负义务而不享有权 利的合同。45 什么是诺成合同？ 答：指仅以当事人意思表示一致为成立要件的合同。46 什么是主合同与从合同？ 答：主合同：不以他种合同的存在为前提，不受其制约 而能独立存在的合同。从合同：必须以他种合同的存在为前 提，自身不能独立存在的合同 47 什么是要式合同？ 答：要式合同，是指法律、行政法规规定，或者当事人 约定应当采用书面形式的合同。48 简述合同法的基本原则 答：（一）平等、自愿原则（二）公平、诚实信用原 则（三）遵守法律、不得损害社会公共利益原则（四）

32、合同具有法律约束力的原则 49 简述合同订立的形式。 答：当事人订立合同，有书面形式、口头形式和其他形 式50 什么是要约和承诺？ 要约是希望和对方订立合同的意思表示。承诺是受要约 人作出的同意要约的意思表示。51 简述要约和承诺的生效。 答：要约是当事人一方向对方发出的希望与对方订立合 同的意思表示。承诺通知到达要约人时生效52 简述合同争议的解决方式。 答：争议解决方式一般分为两类，第一，提请人民法院 诉讼解决，第二,提交仲裁机关仲裁。53 什么是格式条款？ 指当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未 与对方协商的条款。54 简述合同生效的条件。 答：1.行为人在缔约时具有相应的民事

33、行为能力，2 .意 思表示真实，3 .不违反法律或社会公共利益。 55 简述无效合同的概念和无效的情形。 答：无效合同是相对于有效合同而言，凡不符合法律规 定的要件的合同，不能产生合同的法律效力，都属于无效合 同。无效情形：（1） 一方以欺诈、胁迫的手段订立的损害 国家利益的合同；法律法规注意：一方以欺诈、胁迫手段订 立的合同，属于意思表示不真实的合同，一般属于可变更或 撤销的合同，只有在损害了国家利益时，才属于无效合同。 （2）恶意串通，并损害国家、集体或第三人利益的合同； （3）合法形式掩盖非法目的的合同；（4）损害社会公共利 益的合同；（5）违反法律和行政法规的强制性规定的合同； （6）

34、对于造成对方人身伤害或者因故意或重大过失造成对 方财产损失免责的合同条款。（7）提供格式条款一方免除 责任、加重对方责任、排除对方主要权利的条款无效。56 当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构 变更或撤销的合同有哪些？ 答：下列合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁 机构变更或者撤销：（一）因重大误解订立的（二）在订立合同 时显失公平的。一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使 对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请 求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。当事人请求变更 的，人民法院或者仲裁机构不得撤销。 57简述合同履行的原则。答：一般有以下几个原则： 1、适当履行原则2、协作

35、履行原则3、经济合理原则4、情 事变更原则58 什么是不安抗辩权？ 答：是指当事人互负债务，有先后履行顺序的，先履行 的一方有确切证据表明另一方丧失履行债务能力时，在对方 没有恢复履行能力或者没有提供担保之前，有权中止合同履 行的权利。59 什么是保全措施？ 答：是指人民法院在受理案件之后、作出判决之前，对 当事人的财产或者争执标的物采取限制当事人处分的强制 措施。60 什么是合同变更？ 是指当事人对已经发生法律效力，但尚未履行或者尚未 完全履行的合同，进行修改或补充所达成的协议。61 简述合同终止的概念和原因。 答：合同终止指合同当事人双方在合同关系建立以后， 因一定的法律事实的出现，使合同

36、确立的权利义务关系消 灭。合同法第九十一条有下列情形之一的，合同的权 利义务终止：（一）债务已经按照约定履行；（二）合同解 除；合同法合同法（三）债务相互抵销；（四）债务人依法 将标的物提存；（五）债权人免除债务；（六）债权债务同 归于一人；（七）法律规定或者当事人约定终止的其他情形。 （八）债务人死亡。 62 什么是违约责任？ 是指当事人任何一方不能履行或者履行合同不符合约 定的而应当承担的法律责任。63 简述承担违约责任的方式。 答：（1）继续履行；（2）采取补救措施；（3）赔偿 损失；（4）支付违约金；（5）定金罚则。64 简述仲裁的概念和原则。 仲裁的概念是指当事人双方在在争议发生前或

37、争议发 生后达成协议，自愿将争议交给第三者作出裁决，并负有自 动履行义务的一种解决争议的方式。原则：（1）自愿原则； （2）公开合理原则；（3）仲裁依法独立进行原则；（4） 一裁终局原则。65 什么是诉讼？ 是指合同当事人依法请求人民法院行使审判权，审理双 方之间发生的合同争议，作出有国家强制保证实现其合法权 益，从而解决纠纷的审判活动。 66 简述现代建设工程合同的基本要求。 答：（1）完备性；（2） 工程合同定义清楚、准确； （3） 工程合同的制约性；（4）符合工程管理的需要；（5）合同 标准化；（6）灵活性。67 FIDIC编制的合同应当具备哪些特点？ 答：（1）国际性、通用性、权威性；

38、（2）公正合理、 职责分明；（3）程序严谨，易于操作；（4）通用条件和专 用条件的有机结合。68 什么是施工期和缺陷通知期？ FIDIC “新红皮书”施工期指从工程师按合同约定发布 的“开工令”中指明的应开工之日起，至工程接受证书注明 的竣工日止的日历天数。 缺陷通知期指自工程接受证书中写明的竣工日开始，至 工程师颁发履约证书为止的日历天数。69 简述指定分包商的概念和特点。 指定分包商是由业主（或工程师）指定、选定，完成某 项特定工作内容并与承包商签订分包合同的特殊分包商。 70 简述解决合同争议的方式。 答：合同争议的解决方式有和解、调解、仲裁和诉讼四 种。71 什么是保留金？ 答：保留金

39、是为了确保在施工阶段，或在缺陷责任期间， 由于承包商未能履行合同义务，由业主（或工程师）指定他 人完成应由承包商承担的工作所发生的费用。72 什么是履约证书？ 答：履约证书（也称缺陷责任终止证书）是指在缺陷通 知期限内完成剩余的全部尾工和所有缺陷，在缺陷通知期限 期满14天内颁发履约证书。这也就是意味着合同的实际义 务已经完成，只剩下最终结算了。 73 简述委托人的义务。 答：（1）无论委托合同是否有偿，委托人都有义务提 供和补偿委托事务必要的费用；（2）委托人应向受托人支 付约定的报酬；（3）委托人对受托人在授权范围内处理事 务所产生的债务应清偿；（4）受托人在处理事务过程中， 因不可归责于

40、自己的事由而造成损失的，有权要求委托人赔 偿损失；（5）两个以上的委托人需对完成同一事务的委托 负连带责任。74 简述受托人的义务。 答：受托人的主要义务：1 .依委托人指示处理委托事 务，2 .亲自处理委托事务。3 .报告义务。4 .交 付财产义务5.谨慎处理义务。6.披露义务。75 简述建设工程委托监理合同的特征。 答：（1）监理委托合同的当事人双方应当是具有民事 权利能力和民事行为能力、取得法人资格的企事业单位、其 它社会组织，个人在法律允许范围内也可以成为委托监理合 同当事人；（2）建设工程委托监理合同的当事人双方地位 平等；（3）委托监理合同的标的是服务；（4）委托监理合 同应与施工

41、合同同等配合履行。76 什么是工程监理的正常工作、附加工作、额 外工作？ 答：（1）“工程监理的正常工作”是指双方在专用条 件中中约定，委托人委托的监理工作范围和内容；（2）“工 程监理的附加工作是指：委托人委托监理范围以外，通过 双方书面协议另外增加的工作内容；由于委托人或承包人 原因，使监理工作受到阻碍或延误，因工作量或持续时间增 加而增加的工作。 77 简述委托人的权利。 答：（1）授予监理人权限的权利；（2）选定工程总承 包人，以及与其订立合同的权利；（3）委托监理工程重大 事项的决定权；（4）对监理人履行合同的监督控制权。78 简述监理人在执行监理业务时可以行使的权 利。 答：（1）

42、建设工程有关事项和工程设计的建议权；（2） 对实施项目的质量、工期和费用的监督控制权；（3）工程 建设有关协作单位组织协调的主持权；（4）在业务紧急情 况下，为了工程和人身安全，尽管变更指令已超越了委托人 授权而又不能事先得到批准时，也有权发布变更指令，但应 尽快通知委托 人；（5）审核承包人索赔的权利。79 简述监理人的义务。 答；1.按照合同约定或监理投标书的承诺派出监理机 构及人员，完成监理范围内的监理业务，按合同约定定期向 委托人报告监理工作。2.在履行监理合同义务期间， 应认真、 勤奋地工作，为委托人提供咨询意见，并公正维护各方面的 合法权益；3.由委托人所提供的设施和物品，属于委托

43、人 的财产，在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物 品按合同约定的时间和方式移交给委托人；4.在合同期内 和合同终止后，未征得有关方面同意，不得泄露与监理工程 及其监理业务有关的保密资 料。80 什么是建设工程设计？ 建设工程设计是指根据建设工程的要求，在对建设工程 所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证 的基础上，编制建设工程设计文件的活动。81 简述勘察合同的主要条款。 答：（1）建设工程名称、规模、投资额、建设地点。 （2）委托方提供的资料、技术要求及期限。（3）承包方勘 察的范围、进度、质量及设计的阶段、进度、质量和设计文 件份数。（4）勘察设计取费的标准及支付方式

44、：82 简述建设工程勘察合同中的违约责任。 答：发包人的违约责任：（1）由于发包人未给勘察人提 供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发 包人应承担的责任包括：1）付给勘察人停、窝工费，金额 按预算的平均工日产值计算；2）工期按实际延误的工日顺 延：3）补偿勘察人来回的进出场费和调遣费。（2）发包人未 按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过1日，应按未支 付勘察费的I %。偿付逾期违约金。（3）发包人不履行合同 时，无权要求返还定金。勘察人的违约责任由于勘察人原因 造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返 工勘察费用由勘察人承担。交付的报告、成果、文件达不到 合同约定

45、条件的部分，发包人可要求承包人返工，承包人按 发包人要求的时间返工，直到符合约定条件。返工后仍不能 达到约定条件，承包人应承担违约责任，并根据因此造成的 损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金额最高不超过返工项 目的收费。83简述发包人对勘察、设计合同的主要管理要 求。 答：（1）编制勘察、设计招标文件；（2）组织并参与 评选方案或评标；（3）起草勘察、设计合同条款及协议书； （4 ）监督勘察、设计合同的履行情况；（5）审查、批准勘 察、设计阶段的方案和结果。84 简述施工合同的特点。 答：（1）、合同“标的物”特殊，（2）、合同履行周 期长，（3）、合同条款内容多，（4）、合同涉及面广。85 简

46、述订立施工合同应具备的条件。 答：（1）初步设计已经批准；（2）工程项目已经列入 年度建设计划；（3）有能够满足施工需要的设计文件和有 关技术资料；（4）建设资金和主要建筑材 料设备已经落实；（5）招投标工程，中标通知书已经 下达。86 简述订立施工合同的程序。 答：应符合下列程序：1）接受中标通知书；2）组成 包括项目经理的谈判小组； 3）草拟合同专用条款；4）谈 判；5）参照发包人拟定的合同条件或建筑工程施工合同示 范文本与发包人订立建筑工程施工合同；6）合同双方在合 同管理部门备案并缴纳相关费用。87 简述各种招标方式的特点和适用范围。 答：公开招标的优点在于能够在最大限度内选择投标 商

47、，竞争性更强，择优率更高，同时也可以在较大程度上避 免招标活动中的贿标行为，因此，国际上政府采购通常采用 这种方式，公开招标由于投标人众多，一般耗时较长，需花 费的成本也较大，对于采购标的较小的招标来说，不宜采用 公开招标的方式；另外还有些专业性较强的项目，由于有资 格承接的潜在投标人较少，或者需要在较短时间内完成采购 任务等，最好也采用邀请招标的方式。邀请招标是指招标人 以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标，弥 补了公开招标的缺点，缺点：1、“人情标”较多2、现场踏 勘和投标预备会成了陪标串标联络会。3、中介机构从中粉 饰4、陪标串标方式多样。 88 什么是联营承包？ 联营承包是

48、指两家或两家以上的承包商联合投标，共同 承接工程。89 简述组成合同的文件及优先解释顺序。 答；1 ）合同协议书（2）接受函（中标函）或中标通知 书（3）议标期间问答式书面文件 （4）投标函及投标函附录（5） 合同专用条款（6）合同通用条款（7）技术标准和要求（工程 规范）（8）合同图纸（设计与施工相互制约）（9）已标价工程 量清单（10）组成合同的其他文件 90 简述承包人应当完成的工作。 答：1 .根据发包人的委托，在其设计资质等级和业务 允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经工 程师确认后使用，发包人承担由此发生的费用；2 .向工 程师提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计

49、报表：3.根 据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施， 并负责安全保卫：4 .按专用条款约定的数量和要求，向 发包人提供在施工场地办公和生活房屋及设施，发包人承担 由此发生的费用；5 .遵 守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环 境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续， 并以书面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用，因 承包人责任造成的罚款除外：6 .已竣工工程未交付发包 人之前，承包人按专用条款约定负责已完工程的保护工作， 保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包 人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双 方在专用条款内约定。7

50、.按专用条款约定做好施工场地 地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）古树 名木的保护工作； 8 .保证施工场地清洁符合环境卫生管 理的有关规定，交工前清理现场达到专用条款约定的要求， 承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；9 .承 包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。91 简述暂停施工的原因。 答：发包人要求的暂停，因发包人违约导致承包人主动 暂停，工程师要求的暂停，意外事件导致的暂停。92 简述提前竣工协议中应当包括的内容。 答：提前竣工协议书应包括的内容 ：（1）提前竣工的时 间；（2）发包人为赶工应提供的方便条件；（3）承包人在 保证工程质量和安全的前提下，可能采取的赶工措施；（4） 提前竣工所需的追加合同价款等.93 简述房屋建筑工程质量保修办法中，有 关房屋建设工程最低保修期限的规定。 答：一地基基础和主体结构工程，为设计文件规定的该 工程的合理使用年限；二屋面