2021年装修合同集合九篇

1、the gentleman looks behind the people, and the villain looks behind the people.通用参考模板（页眉可删）装修合同集合九篇 装修合同 篇1委托方(甲方):承接方(乙方):甲、乙双方经友好协商，就甲方将其新租厂房委托乙方装修事宜，达成共识。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，签订本合同。第一条:工程概况1. 工程 。2. 厂房规格: 。3. 施工内容:详见本合同附件1:工程预算清单，附件2:施工图。4. 委托方式:包工包料大包干(甲方供应部分除外)。5. 开工日期: 年 月 日，竣工日期 年 月 日，工程总天数:

2、天。第二条:工程造价工程造价(金额大写) ，详见本合同附件1:工程预算清单。第三条:质量要求1. 工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。2. 工程验收标准，双方同意根据施工图纸参照国家的相关规定执行。3. 施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。4. 凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。5. 甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接。第四条:材料供应1. 乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。乙方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不

3、得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。2. 乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。3. 甲方负责采购供应的材料、设备，应该是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。如延期到达，施工期顺延，并按延误工期处罚。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责。4. 由甲方负责提供的材料，设备，委托乙方购买的，乙方应向甲方提供发票，付款单位为xxxxxxxx有限公司。第五条:付款进度1. 本合同一经签订，甲方即付乙方 %工程造价款;当工期进度过半( 年 月 日)，甲方即第二次付工程造价的

4、 %。剩余 %尾款待甲方对工程竣工验收合格后结算。2. 甲方在应付款日期不付款，乙方有权停止施工，所造成的工期延误有甲方自行承担。第六条:工程工期1. 由乙方原因造成的工期拖延，每日按工程造价的 %作为违约金支付给甲方。2. 由甲方自行挑选的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费、材料、设备和工期延误由甲方承担;由乙方施工原因造成质量事故，其返工费、材料、设备由乙方承担，造成的工期延误由乙方承担。3. 在严格按图纸施工下，因双方对工程质量问题、意见不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷，以继续施工。第七条:其他事项

5、1. 甲方责任1 )向乙方提供水源、电源路线，并向乙方出示厂房租赁合同。2 )负责协调乙方在施工过程中产生的涉及房东或物业的问题2. 乙方责任1 )指派一名工作人员为乙方工地代表，负责合同履行，并按合同要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务。2 )负责施工现场的安全，严防火灾、佩证上岗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故，必需尽快负责修复或赔偿。第八条:违约责任合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按工程造价的10 %作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。第九条:争议解决本合同履行期间，双方如发生争议，在不影

6、响工程进度的前提下，双方应协商解决。当事人不愿通过协商解决，或协商解决不成时，可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼。第十条:合同的变更和终止1. 合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。2. 施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。第十一条:合同生效1. 本合同双方盖章，签字后生效。2 .本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。甲方: 乙方: 身份证号码: 身份证号码:联系方式: 联系方式:签约日期: 年 月 日 签约日期: 年 月 日装修合同 篇2业主 (以

7、下简称甲方)：_联系电话：_施工队(以下简称乙方)：_联系电话：_甲乙双方本着友好合作的态度，按照(合同法)等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同：一、 工程概况工程_。二、 价格清包工费： ￥_元，大写：_整其中 水电工_元木工_元瓦工_元油漆工_元垃圾清运费_元三、 付款方式1施工队进场，预支生活费：_元2木工完成，付_元3瓦工完成，付_元4工程竣工，付_元5保修金_元，从竣工之日起_年后支付四、 设计1甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套，并负责交底工作。2甲方若无图纸，须向乙方交代清楚要求，乙方施工前须画草图让甲方认可。五、 材料1乙方应提前_天向甲方提供需购材料清单，甲方应在_天内及

8、时采购材料供施工队使用，双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失。2未经甲方同意，乙方不得自行采购材料，若已采购，甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用。3乙方应在甲方指定的建材供应点购买材料，并开具正式发票。4乙方应验收甲方所购建材的质量，发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用，应书面要求乙方，并承担因材料质量引起的损失。5乙方应帮甲方收货，核对数量和配件的准确性。6乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入工地现常7乙方应保证在本小区内没有双包和半包的工程。8乙方应做好对施工完成的成品保护工作。9未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发现此类现象，按材料价

9、格加倍从人工费中扣除。六、 工期从_年_月_日起至 _年_月_日止，工期为 天，因甲方因素拖延，工期顺延，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费_元/天。七、 材料搬运甲方材料送至工程所在地的楼下，乙方任何施工人员应无条件搬运。八、 垃圾清运1垃圾袋装化。2垃圾应日日清。3垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所。九、 劳动力管理1开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件。2未经甲方许可，非工地施工人员不得在工地过夜。3甲方应及时替乙方办理小区出入证件并支付相关费用。4乙方应具备在上海市暂住的一切证件，因证件不全引起的相关损失由乙方自行承担。5乙方指定由 为工地现场负责人， 为替补负

10、责人。6在合同价内，乙方应提供 人次跟随甲方挑选材料。7乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员，每天工地现场必须保持2(1人)人以上的施工人员。8未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或殆工。十、 施工机具1乙方自带施工所需工具，并保证工具的安全性和良好使用性，乙方自行承担工具维修费。2因工具所产生的易耗品(如钻头、锯片等)由甲乙双方各自承担一半，甲方代购，在工程完工后结算。十一、工地现场管理1现场禁止使用明火。2现场禁止吸烟。3油漆材料必须和其他材料分开放置。十二、维修1因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应在两年内无偿维修。2普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修，特殊情况(水、电问题)乙

11、方必须在24小时内赶到并维修。3若因乙方未能按合同及时完成维修，甲方可以安排其他施工队进行维修工作，所发生的人工费用按实从保修金中扣除。十三、合同附件1施工项目清单。2双方认可的报价单。3乙方开出的材料采购清单。十四、合同争议1出现争议甲乙双方先协商。2协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。十五、装修要求a.装修工艺“电路安装工艺要求：1电路安装时，必须用有合格证书的产品材料。2三线制安装必须用三种不同色标。原则上，红色、黄色、兰色、为火线色标。兰色、绿色、白色为零线色标，黑色，黄绿彩线为接地色标。3所有导线安装时，必须用相应的pvc管子穿起来，埋在事先凿好的深宽为43cm的槽子里，如遇并排线路

12、槽子凿宽时，不能影响其他工种施工，必要时可和木、瓦工协商解决施工中的难题，不得有只顾自己，而不顾大局的施工作风。4所有线路必须按横平竖直的方向分布，严禁蛛网式分布。pvc管一头要穿进总开关箱约3cm左右，然后沿墙壁，顺地面 垂直分布，转弯处用90度弯头或软管联接好，并用管卡固定好。所有导线在pvc管子里不能有接头。5预埋导线的线径大小是按电器的功率来测算的，空调，浴霸，电热水器，冰箱的线路必须从开关箱单放到位。6所有预埋导线留在接线盒处的长度为20cm，按线盒必须用水泥砂浆封装牢固，并使其保持端正，不得歪斜，其合口要略低于墙面0.5cm左右。总开关箱大小可视客户用电线多少来确定。7所有导线分布

13、到位确认无误后，可通电试验，方法为：将所有用电接头接上灯头套上15w灯泡，接通电源如全亮说明该户电路安装基本合格，这时可填写工程交接单。请其它工种负责人签字验收，电气隐蔽工程初步结束。8安装各种灯具和开关面板，需在油漆快要撤场前三天或漆最后一遍油时进场，大型吊灯顶部必须事先用膨胀罗丝固定43cm木方，然后将吊灯固定罗丝切在木方上。所有开关的面板安装必须平整端正，不得歪斜。扣板吸顶灯安装时，必须将固定罗丝切在木楞子上，严禁切在扣板上(此木楞可事先请木工安装好)。9电话线和有线电视线不得和电线同在一根pvc管内必须各行其道。“水路工艺安装要求：1使用的6分水管或铝塑复合管，必须是经过检验出厂的合格

14、产品。2在施工过程中，必须将所有的管路连接接头的罗牙用麻丝和白漆裹起来，上紧，按照横平竖直分布到位，如遇有地面管路发生交叉时，次路管必须安装过桥在主管道下面，使整体水管分布保持在一个水平线上。3通阳台的水管，必须埋在原毛坯房的地面或墙面凿深4cm的槽内，然后用水泥砂浆将槽口封平。4管道分布到位后，必须用管卡在转弯处或有站椿龙头的地方卡紧管子，不使松动。5所有通水的地方必须安装下水管和地漏，其pvc管的管子联接时必须用专用pvc胶水涂满均匀套好。并注意水平落差连接到原毛坯房预埋的主下水管时，应保持6小时静止凝固。6如遇原毛坯房预埋的主下水管不够用或不理想(不就位)时也可按实际情况在楼板上重新开洞

15、铺设下水管道，重新用带防火胶的砂浆封好管子四周，新封好的地方处用水泥砂浆围一个高10mm的圈子，待凝固58小时后，将圈子里放满水，经过24小时渗透到楼下看看新装下水管四周有无渗水现象。如：没有就证明新装管道合格，反之则需重新处理，再做渗水试验直至合格。”刷墙1刷墙以前要刮掉墙面及顶篷的部分水腻子，做贴布处理。2一遍108胶两遍腻子一遍底漆两遍面漆 天花板一样。3注意乳胶漆要求的对水量。4墙面每刷遍漆都需要户主验收一下。包门套1拆除原门框，大芯板衬底，榉木板饰面，榉木实木门套线。门套线宽不大于55mm，厚不大于10mm。2油漆：聚酯清漆3遍。3墙体和门套之间要用绷带或牛皮纸包。包门套、哑口的验收

16、标准1要求横平竖直，2米内1mm，每工件外露部分倒角145，所有阴阳角都要靠角尺。2铅垂贴在门套上检查垂直度。包门1多层板压制，封边，平板有造型(门尺寸不大于1000mmxxmm)。2油漆：聚酯清漆3遍。3门套包好后，会有好多钉眼，应该是先把木器刷一遍清漆后再让油工补上钉眼，再刮腻子，腻子要刮至少两遍，直到表面光滑平整为止。刮完用砂纸打磨平后才能喷漆。门验收标准1做门要开木门防裂槽。2门锁挖孔应用专业工具，上合叶应注意正反。3注意所有的门要等高等宽。储物柜数量： 大芯板底架，榉木板饰面，榉木实木线收口，外开门有木线造型，内部有隔断。油漆：外部聚酯清漆3遍(含面漆2遍)；内部清漆2遍。壁柜验收要

17、求1要求横平竖直，2米内1mm，每工件外露部分倒角145，所有阴阳角都要靠角尺铺墙砖(大阳台、厨房、卫生间)。2对原基层进行处理。3水泥沙子界面剂粘贴。瓷砖磨边碰角。4贴墙砖验收标准贴装石材及磁砖不平整度要求为1mm、空鼓率为百分之0.5，所有阴阳角都要靠角尺。铺地砖1对原基层进行处理。2水泥沙子界面剂粘贴。瓷砖磨边碰角。3铺地砖验收标准。贴装石材及磁砖不平整度要求为线条平整、划一，空鼓率为百分之0.5，所有阴阳角都要靠角尺，砖缝细小，地砖铺后12小时应一块块敲，一块砖有3/4空鼓以上，必须返工。特别注意：检查卫生间地漏，放水时间水是否流向地漏。电路改造全部都要穿管走线。布线要求1防止破坏铺设

18、的管线。2弯头要套上了专门的pvc接头。3内线进开关，零线进灯头，插座接线应符合“左零右火接地在上”的规定。4所有墙上废掉的线头等均打好结，用黑胶布包好头，埋在暗盒里，而不是直接拿水泥敷上。做防水1要求对厨房及两个卫生间再在安装完马桶和面盆后再做一次防水，沐浴墙做到1.8m。2防水验收标准一定要把准备做防水的基层打扫干净，尽量保持表面的干燥。卫生间的漏水部位主要在上下水管的根部和墙脚，所以这些地方做防水时一定要让它“吃饱”。用手指勾一下(或者用专用工具)就可以了。还要注意，防水需要从墙脚向上做不少于25厘米为好，淋浴处全做。防水材料干透以后，需要进行24小时的闭水试验。到楼下观察是否还存在漏水

19、现象。铺木地板先基层清理，放置樟脑丸，为了确保每个房间协调统一，不留接缝，地板铺设前先弹基准线，特别是漆板，应确保水平缝，垂直缝在同一根线上。1注意地板厂家提供的安装说明。2木制地板安装验收标准：材料应符合住户要求及现行产品标准；地板安装(粘结)应牢固、无声响，无松动；木地板表面应刨平磨光，无刨痕、刨渣和毛刺等现象，涂清漆的地板其图案(木纹)应清晰；拼花地板接缝应对齐，缝隙宽度一致，表面洁净，无溢胶现象；踢脚板与地板连接紧密；踢脚板上沿平直，全长高差应不大于3毫米与墙面紧贴，无缝隙。3搁栅与搁栅的轴线间距一般为300mm。4固定搁栅一般用一钉一锣和一米1只膨胀钉，木榫的轴线间距为300mm。5

20、在安装搁栅时应用母线放样，确保整体水平。6搁栅的平整不得用夹板，而应用木契榫从两面填充、填实、用铁钉固定在搁栅上。7铺设地板前，应根据地板色差进行挑眩8铺设地板时，应在两侧面留有810mm的伸缩缝。固定地板时，应用钻开孔(注意不得钻透企口)，然后，用地板钉固定。铺设完毕，在地板表面涂刷一至二度封固底漆。另： 墙体和门套之间要用绷带或牛皮纸包。厨房橱柜1吊柜安装方式应该采用选用abs金属组合挂件。吊柜内左右上角有两只abs件，吊柜后背没有其它破损。其固定方法是，在墙上先测定水平，然后根据膨胀原理，将挂片固定，将吊码安装在吊柜的侧板，吊挂上去后，再进行上下、前后定位调整，最后，再加装“柜身组合器”

21、即可确保固定质量和使用效果。同时，这一组合固定方法不但使柜内整洁美观，且强度可靠，当柜体承重后发生倾斜错位时，还可以微调复原。2提前咨询柜体内水管布置。3地柜高0.8m，吊柜高2.1米。特别注意厨房水槽要做防臭弯管。洁具安装1注意做防臭弯管。2软管质量要保证，不要拧着劲安装。3注意马桶冲水噪音。-电话线和电源线应分别开槽走线，否则会有信号干扰。-贴瓷砖前瓦工应用水平尺拉线。-为防裂缝，石膏板的接缝处应找平后再刮腻子。b.装修内容一、主卧：地板铺设打磨油漆(含基面平整、搁栅，以下同)，墙面、顶面乳胶漆(品牌颜色待定)，护角线，木质踢脚板(颜色和门套相同)。照明电源及开关铺设安装至合适位置，床头灯

22、插座左右各一，顶灯及其开关安装2个(安装双控)，空调电源和插座，电话线路及终端插座，有线电视终端插座，有线宽带线，两眼插座三眼插座共6个。门套制作油漆安装(材质待定)，房门油漆安装，安装窗帘杆。二、次卧：地板铺设打磨油漆，墙面、顶面乳胶漆(品牌颜色待定)，护角线，木质踢脚板(颜色和门套相同)。照明电源及开关铺设安装至合适位置，床头灯插座左右各一，顶灯及其开关安装2个(安装双控)，空调电源和插座，电话线路及终端插座，有线电视终端插座，有线宽带线，两眼插座三眼插座共6个。门套制作油漆安装(材质待定)，房门油漆安装，安装窗帘杆。三、卫生间：制作入墙移门和安装，门套制作油漆安装(材质待定)，门的油漆安

23、装。洁具三件套(含龙头上下水)安装，盥洗用具五金件安装，照明、浴霸、排气扇安装。做洗脸台，水泥瓷砖台面，镜子及镜前灯安装，开关插座安装，镜边防水插座2个安装。长条铝合金吊顶，贴墙砖、铺地砖，地漏安装，上下水管道预埋，热水器冷热水管道铺设。作入墙试壁柜贴瓷砖。四、厨房：制作入墙移门和安装。长条铝合金吊顶，贴墙砖、铺地砖，照明安装。橱柜制作和安装(下柜水泥贴瓷砖，里面木制框架)上柜木工制作柜体，门板定做安装。电源线路预埋，开关插座安装(冰箱、微波炉，脱排油烟机，电饭锅、电水壶、搅拌机、洗碗机消毒柜，热水器等插座共记不少于7个)。双槽水斗及笼头的安装，净水器的安装。上下水管道安装，煤气管道预埋，热水

24、器冷热水管的铺设，增压泵安装热水器煤气管用6分管。脱排油烟机、热水器排气口和排气管的安装，小五金的安装。开墙打洞做门(尺寸待定)。五、客厅：地板铺设打磨油漆，墙面、顶面乳胶漆(品牌颜色待定)，护角线，木质踢脚板(颜色和门套相同)。壁橱的制作安装(样式待定)。照明电源及开关铺设安装至合适位置，灯的安装，有线宽带线，有线电视终端插座，电话线路及终端插座，空调插座，三眼两眼插座数量待定。防盗门安装及门套的制作安装油漆，窗帘杆的安装。六、室内阳台兼书房：地板铺设打磨油漆(含基面平整、搁栅，以下同)，墙面、顶面乳胶漆(品牌颜色待定)，护角线，木质踢脚板(颜色和门套相同)。照明电源及开关铺设安装至合适位置

25、，顶灯及其开关安装，电脑电源和插座4个，电话线路及终端插座，有线电视终端插座，有线宽带线，两眼插座三眼插座共6个。门套制作油漆安装(材质待定)，安装窗帘杆。制作吊橱一个(尺寸待定)。七、室外阳台清理阳台上的烟囱，砖块等杂物，在阳台架空利于排水，然后铺地砖，阳台边缘做花坛(贴墙砖)，花架。照明电源及开关铺设安装至合适位置，安装电源和插座，电源线路预埋，开关插座安装(洗衣机等插座共记不少于3个)。水管的铺设，拖把池，洗衣池安装。搭建洗衣房。配合安装太阳能热水器。八、其它说明和要求：1空调用电须单独由配电箱分路。2配电箱内需排三只空调，插座、照明、厨房、房间、客厅要分路排，电线要分红、蓝、双色线且均

26、要用6分pvc套管。3为今后维修的便利，通往各房间的电源分路要清楚，各分路负载要均衡，配电箱内应有漏电断路器，电源线和弱电线不得安装在同一管道中，开关插座的接地保护要牢靠。4须隐蔽的管线应在业主或其代表验收合格后方可进行隐蔽作业，竣工交验前应向业主提供室内管线的竣工图。5施工承包人应按上海市地方标db31/t30-1999“住宅装饰装修验收标准”进行施工。6业主委托施工承包人购买的材料，施工承包人在购买和运抵施工现场前其制造厂商、品牌、规格、单价等须征得业主认可，应有品质保证书和有效发票，否则业主有权拒绝验收或提出退货、返工及赔偿损失。7保证体现原先商定好的装潢设计思想，不能擅自改动。如有变化

27、，必须征得业主同意。8业主购买的由生产商、供应商、销售商负责上门安装的设备(如厨房橱柜门、卫星电视、护角线、铜水管、复旦水管家净水器、门、太阳能热水器等)，在上门安装时，施工承包人应积极作好相关的辅助配合工作(包括所购的材料、设备等协助搬运至现场)。9所有要油漆的均在三遍。10除上述装潢要求外，如有增加工作，不超过工程的25%，不增加工资。11工程为清包，业主只提供材料。施工工具等设备由施工承包人自备自理。13施工单位必须保证施工质量，发生施工质量问题，施工单位应及时予以改正。如竣工验收时如发现质量问题，施工单位应立即予以改正，在未达到业主的整改要求前业主有权拒付人工费。14施工人员要文明施工

28、，禁止野蛮施工。如：要爱护室内原有设施，墙身不再油漆或贴墙纸不得将木版靠置在墙上，重物或有钉子的木版不准在地板上拖动，不准踏在家具面、门、抽屉和面盆上工作。不要让水泥、沙石、硬纸等建筑材料或垃圾充塞水厕或下水道。不准在浴缸里浸砖，不准在面盆里磨刀。业主所有的物品未经许可，不得擅自处理等。业主对表现不好的施工人员有权要求掉换，承包人不得拖延。15施工单位负责及时清理建筑垃圾至规定位置，工程施工结束后，施工人员负责场内建筑垃圾清运，完毕后方可立离常16承包人应加强对现场施工人员防火防盗安全教育，施工人员不得在施工现场违法乱纪，一旦发生问题，后果自负。十六、附加条款_。甲方：_签章：_签约日期：_乙

29、方：_签章：_签约日期：_装修合同 篇3发包方： (以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)依据建筑安装工程承包分包条例的规定，结合本安装工程的具体情况，经双方协商，达成如下条款，共同履行。一、工程概况a)工程名称：b)工程地点：c)承包范围：d)结算依据：依据门窗实际制作尺寸进行面积结算。二、门窗面积门窗面积暂估为 ，安装单价 元/，最终结算按实际面积结算。三、开/竣工日期开工日期：竣工日期：四、双方责任a)甲方责任i.为了做好施工现场的各项工作，由甲方委派公司人员行使自己部分权利和职责，并可在任何时候撤回这种委派，委派和撤回均应提前两天通知乙方。ii.甲方人员主要负责协调工地关系、时间、进

30、度、安装技术、质量管理以及每月支付乙方工程进度款的审批等事项。iii.甲方人员的指令、通知均由甲方人员签字后，以书面形式交给乙方，乙方在回执单上签署姓名和收到时间后生效。因指令错误而发生的追加合同价款和对乙方造成的损失由甲方承担。 iv.甲方负责门窗产品送到工地，乙方负责派员工卸车。安装所用的工程材料甲方全部负责运送到工地现场，经过乙方验收无任何问题后办理产品签收手续。v.甲方负责提供楼层分布图型及相关图纸(含开启方式外立面图)，如未提供，则按甲方实际要求安装。vi.乙方通知甲方可以进行竣工验收后，甲方要及时组织相关人员进行竣工验收。vii.甲方按工程部审批的工程进度明细表及工程量确认明细表来

31、支付乙方工程进度款，其余时间一律不支付工程款。b)乙方责任i.乙方必须保证在施工过程中所使用的部件均采用甲方所提供的产品，如违反则给予罚款处理。ii.乙方对工程安装质量、进度负责。iii.安装工程所需要用的工具全部乙方自备。如安装所用的工具及设施满足不了工程的需要，乙方负责重新购买能符合工程要求的工具设施，费用自报。iv.乙方在施工过程中，必须按甲方要求进行操作，如甲方无技术交底等书面文字材料，则按照国家和行业标准门窗安装及验收规程(jgj103-96)执行。v.乙方必须严格遵守甲方制定的各项规章制度以及各工地的规章制度，如有违反责任自负。 vi.乙方有责任教育其工人严格执行操作规程，严格管理

32、，安全施工，防火防盗。安装期间因为乙方管理不善造成物件破损、丢失等损失，均由乙方负责。乙方应做好施工安全防范措施，安全责任由乙方自行承担。vii.门窗安装的总工程完毕后，须经由甲方做总体检查验收。对验收不符合标准要求的，责令重改，并扣除此窗的安装费用，造成不良影响的给予罚款处理。viii.乙方在安装过程中，门窗及配件确认为乙方因素造成损坏的由乙方照价赔偿。玻璃为特殊成品，如安装过程中发生破损(3%以内为自然损耗，超过3%至10%以内)，按成本价双方各半;如因乙方操作不当、搬运失误和保护不善等，由乙方按成本价自行承担。费用在工程结算时直接扣除。ix.乙方必须按质按量按时完成工程量。无故延误工期，

33、甲方不但要追究其责任，并从经济上加以索赔。x.遵守地方政府和有关部门对施工现场的一切规定和要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。xi.已经竣工工程未交付建设单位验收之前，乙方负责成品保护，保护期间发生的损坏，乙方负责修理。第三方原因造成损坏，通过甲方协调，由责任方负责或乙方有偿修复，甲方承担合同追加价款。由于乙方不履行上述义务造成工期延误和经济损失，责任由乙方承担。五、质量与检验a)检查和返工。乙方应认真按照标准、规范、设计要求以及甲方工程部依据合同发出的指令施工，随时接受甲方人员的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方人员的要求返工、修改，承担因自身原因导致的返工、修改费用。

34、因甲方不正确纠正和其他原因引起的追加合同价款，由甲方承担。b)以上检查检验合格后，如又发现因乙方原因引起的质量问题，仍由乙方承担责任和发生的费用，并赔偿甲方因此而造成的相关损失。c)工程质量等级。工程质量应达到国家和专业的质量检验评定标准的合格条件。如工程质量有特殊要求由甲方增加相关费用。工程质量达不到约定条件的部分，甲方人员一经发现，要求乙方返工，乙方应按甲方人员的要求返工，直到符合约定条件。因乙方原因达不到约定条件，由乙方承担返工费用。返工后仍不能达到约定条件，乙方承担违约责任。因甲方原因达不到约定条件，由甲方承担返工的追加合同价款。六、工程款的支付全部窗框安装完毕，付总安装费的50%，工

35、程全部安装完成，验收合格后再付总安装费的45%，余额5%为保修金，一年内付清。七、质量要求1、材料要求： 型材 玻璃： 钢衬：2、安装要求：按国家和行业现行质量评定标准、施工技术验收规范、甲方提供的施工图标准。甲方对乙方产品的加工及施工过程进行检查监督，乙方必须予以配合。八、工期保修该工程的保修期为壹年 ，保修期从竣工综合验收合格并取得验收合格证之次日算起。九、甲方权利、义务1、甲方有对该工程检查、质量认可、工程量确认的权利。2、甲方有对乙方施工现场进行管理的权利。3、甲方有提供乙方施工图纸并且及时提供设计变更的义务。4、甲方有协调乙方与楼体施工队的工作协调的义务。5、甲方有提供给乙方施工电源

36、、水源的义务。6、甲方有对乙方所报送的样品和分部工程及时确认及验收的义务。十、乙方的权利、义务1、乙方有按合同的规定催要工程款的权利。2、乙方有按合同内容及相关标准按时进行施工的义务。3、乙方有自行承担现场材料和成品的维护、安装后工程的安全保管的义务，且承担由此发生的费用。4、乙方有在保修期内及时进行维修的义务，并承担相应的费用。十一、工程变更1、甲方有对门窗进行变更的权利，但必须以书面形式通知乙方。2、如果因甲方的变更给乙方造成经济损失的，该费用由甲方承担。3、因甲方提供的设计变更若造成工期延长，则合同工期相应顺延。十二、违约与争议1、甲、乙双方不能按合同约定的计划进度实施时，甲乙双方应及时

37、协商解决，解决结果形成书面纪要。2、若争议双方，协商不成可申请人民法院裁决。本合同一式两份，具有同等的法律效力，甲乙双方各持一份。甲方：法定代表人：代理人：联系电话：乙方：法定代表人：代理人：联系电话：xxxx 年 x 月 x 日装修合同 篇4根据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国价格法、xx市保护消费合法权益条例，中华人民共和国建设部(1997)92号文家庭居室装饰装修管理试行办法以及其他有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、友好、自愿、协商一致的基础上达成如下协议，共同遵守。发包方(

38、简称甲方)：承包方(简称乙方)：(施工工程队负责人)身份证：联络方式：家庭住址：第一条工程概况1.装潢施工地点：2.住房结构：砖混结构;房型_房_厅_套，建筑面积约_平方米。3.承包方式：4. 装饰施工内容：甲方住房的水电改造工程，墙体改造，墙体拆除，墙面及地面拆除，地砖、瓷砖铺贴，吊顶安装，门窗拆除，包水管，顶面、墙面涂料，厨具、洁具、灯具安装，隔断制作，搬运工程等其他装修工程中应包含的所有工程。(关于采购及搬运工程的补充约定：甲方所有采购都由乙方协助完成，甲方在采购过程中，承诺在免费的前提下尽力要求装修材料供应商将装修材料送货至甲方房屋内。但如遇材料供应商坚持只负责送货到甲方住宅楼下或者不

39、予送货的情况，则乙方负责将该等装修材料搬运到房屋内或者乙方负责将货物运送至施工现场)。5.总价款：_元(包括屋内垃圾清理费和材料搬运费)，乙方已拿走甲方的冰箱及暖气片价值_元，抵工程款_元整，剩余工程款_ 元。大写(人民币_整。以上总价款根据乙方实地考察甲方房屋，并初步了解所需完成工程后确定，该总价款包含所有乙方承担的装修工程中涉及的人工。6.工期：自_年_月_日开工，至_年_月_日竣工，工期约_天。另，如双方经过协商，对工期的延长达成一致意见，则按达成的统一意见执行。第二条关于乙方职责的约定1. 乙方(即)在装修期间承担施工工程队负责人的职责，对本次装修工程的质量和工期负责。乙方全面承担联络

40、甲方，提供材料需求，现场管理装修施工质量和施工人员等职责。如在施工过程中，产生质量问题和各类应由施工工程队承担的对甲方造成的损失，甲方只针对乙方(即)提出赔偿。2.乙方在装修过程中，需保证全程在现场进行施工和管理(陪同甲方进行材料选购除外。如遇特殊情况，需与甲方协商并且获得认可)。3.乙方负责人负责组织装修人员参与本合同定义的装修工程。如甲方对乙方装修人员的施工水平存在疑义，可以要求乙方无条件更换。第三条关于材料供应的约定1.全部工程用装修材料均由甲方提供，装修施工设备、工具由乙方提供。2. 甲方负责采购供应的材料，应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方必须协助甲方办理验收手续。如

41、甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经甲乙双方共同验收，由乙方负责保管并组织施工，由于保管不当或施工工艺不当造成的材料损失，由乙方负责赔偿。3.乙方必须负责进行材料的搬运上楼工作(瓷砖除外)。4. 为了保证工程的正常进行，乙方必须至少提前一周书面向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单及协助甲方进行材料采购，以便甲方于周末采购材料。甲方应按时提供乙方需要的材料。由于甲方提供材料延误，造成的工期延误由甲方承担责任。乙方同时必须提供大致精确(+/-5-10%)的所需材料的数量。由于乙方材料估算

42、错误过大而导致的材料重新购买或材料退回的交通费用将由乙方承担，或者由乙方负责运输退回供应商。5.甲方采购供应的装饰材料、设备，均应用于本协议规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。第四条关于工程质量及验收的约定1.本工程执行dbj08-62-97住宅建筑装饰工程技术规程、db31/t30-1999住宅装饰装修验收标准和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。2.甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。3.由于乙方原因造成质量事故，其返工费和材料损失由乙方承担。4.在施工过程中

43、，甲方提出设计修改意见及增减工程项目，须提前与乙方联系后，方能进行该项目的施工。5.若部分工序由甲方材料供应厂家免费安装或由甲方安排其他单位安装(如窗户，橱柜防火门，台面等)，甲方应事先安排时间并通知乙方，乙方应予以配合，并避免造成整体工期的延误。6.工程验收-甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。7.工程竣工：乙方应提前二天通知甲方验收，甲方在接到通知三日内组织验收，并书面办理验收确认手续。如果甲方在规定时间内不能组织验收，须及时通知乙方，另定验收日期。如通过竣工验收，甲方应承认原竣工日期，并承担乙方的看管费用和其他相关费用。8.工程保修期一年，从竣工验收确认之日起算。保修

44、期内由于乙方施工不当造成质量问题，乙方无条件地进行维修，并承担相应材料费用。第五条关于安全生产和防火的约定1. 甲方提供的施工要求(见上述第三条)及与乙方协商，且施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，遵守物业管理部门的装修指南，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，乙方负责修复和赔偿。2.施工中凡涉及改变房屋结构，拆、改承重墙，加大楼(地)面荷载，由甲方向物业管理部门提出协商，经确认后施工。3.乙方应注意煤气使用安全，确保登高施

45、工的安全保障等各类安全保证，并提醒施工工程人员注意安全，产生任何事故的责任完全由乙方负责。第六条关于工程价款及结算的约定1.工程款付款方式：经双方认可，工程款付款时间表如下：协议签订完毕，水电改造完成并验收合格后，甲方支付乙方_元整所有瓷砖铺贴完成并验收合格后，甲方支付乙方_元整所有工程竣工，验收合格之后，甲方支付乙方_元整剩余_元作为质量保证款，甲方入住三个月内支付。合计_元整。第七条其它事项1.甲方工作：(1)甲方应在开工当天，向乙方进行现场交底。向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用注意事项。(2)做好施工中因临时使用公用部位操作影响邻里关系等的协调工作。2.乙方工作：(1)参

46、加甲方召集的现场交底。(2)全权负责协议履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。如在保证工程质量的情况下更换人员，乙方应提前通知甲方，并取得甲方同意。第八条违约责任1.甲方未按协议约定时间付款的，逾期部分在逾期期间按同期活期银行存款利率向乙方支付利息。2.由于乙方原因逾期竣工的，至逾期_天后，每逾期一天乙方向甲方支付_元违约金。3.乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担责任。4.工程未办理验收、结算手续，甲方提前使用或擅自动用工程由此造成无法验收和损失的，由甲方负责。5.工程关键节点未办理验收，乙方提前进行下一阶段工程施工，由

47、此造成损失的，由乙方负责。纠纷处理方式因工程质量双方发生争议时，双方应尽量协商。或若协商不成时，可以按照本协议约定向：_区仲裁委员会申请仲裁;_人民法院提起诉讼第九条协议的变更和解除1.协议经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更协议内容，应经协商一致后，重新签订补充条款。2.施工过程中任何一方提出终止协议，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止协议协议，解除本协议。3.如由于乙方施工出现质量问题，甲方可以无条件提出中止协议，而无需获得乙方的认可。第十条附则1.工程开工前，甲方应将房屋外门钥匙_把交乙方施工队负责人保管。工程竣工验收时，甲方负责提供新锁_套，由乙方

48、当场负责安装交付使用。2.本协议签订后，工程不得转包。3.本协议一式_份，甲、乙双方各执一份，协议附件为本协议的组成部分，具有同等的法律效力。甲方(签字)：乙方(签字)：住址：住址：电话：电话：身份证号：身份证号：签订日期：年月日签订地点：_装修合同 篇5合同编号发包人： 中国工商银行崇左工行住所：法定代表（负责）人或有权签字人：委托代理人：电话：传真：邮政编码： 承包人：广西乐达装饰工程有限公司 住所： 法定代表（负责）人：王清乐 或有权签字人： 委托代理人： 电话： 传真： 邮政编码：发包人（全称）：中国工商银行崇左工行承包人（全称）：广西乐达装饰工程有限公司依照中华人民共和国合同法、中华

49、人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：第一条 工程概况1.1 工程地点：1.2 工程内容及做法：1.3 双方商定采取承包人包工、包料的承包方式。发包人指定施工所需的瓷砖、铝扣板、人造石、涂料、木地板等五项装修主材（见附件1），承包人施工所需装修主材须在发包人指定主材供应商处提货，价格不能高于发包人指定的最高限价；其他装修材料应使用发包人指定品牌（见附件2），材料质量达到合格且符合国家标准。1.4 工程工期天，开工日期： 年月 日，竣工日期：_年月 日。1.5 合同价款：本合同工程造价为人民币（大

50、写）：壹拾肆万柒仟叁佰肆拾肆元伍角伍分（￥147344.55元）。第二条 发包人代表本工程发包人代表为 。第三条 工程现场质量监督本工程由发包人设置工程现场质量监督员，具体负责工程现场质量管理工作，本工程现场质量监督员为 。第四条 施工图纸双方商定施工图纸采取下列第 （1） 种方式提供:（1） 发包人自行设计并提供施工图纸；（2） 发包人委托承包人设计施工图纸，设计费元，由发包人支付（此费用不再工程价款内）。第五条 发包人义务5.1 开工前 天，为承包人入场施工创造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则。5.2 提供施工期间的水源、电源：5.3

51、 负责协调好施工队与邻里之间、装修施工队与录像监控等其它专业施工队之间的关系。5.4 不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续。5.5 施工期间发包人如仍需部分使用该场所的，负责做好施工现场的保卫及消防等工作。5.6 参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。第六条 承包人义务6.1 承包人必须按要求：在合同签订二个工作日内将报公安部门申请开工的材料报甲方办公室（具体报送材料见附件3）；6.2 施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工图纸和招标文件要求、施工规范及质量标准，按期保质完成工程；6.3 严格执行有关施工现场管理的规定

52、，不得扰民及污染环境；保护好原居室内的家具和陈设，保护好居室内上下水管道的畅通；保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。6.4 及时协助配合发包人做好监控、空调等相关设备或设施的安装；依据工程进度适时通知材料供应商备货送货及消防、110联动报警、科技等工种进场施工。6.5 未经发包人同意及有关部门批准，承包人施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。6.6 工程竣工未移交发包人之前，由承包人负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。第七条 工程变更双方商定工程变更采取下列第（1） 方式进行：（1）在施工过程中，因施工图纸标注工程量与实际工程量不一致的，或发包人实际需求变化对工程量进行增减的，并按实际增减工程量和工程项目单价相应增减工程总价，增减的工程项目单价按承包人投标的综合单价执行。（2）在施工过程中，由于发包人实际需求变化对工程量进行增减，按照发包人规定的工程变更审批程序办理，并按实际增减工程量和工程项目单价相应增减工程总价，增减的工程项目单价按发包人工程