[一级建造师考试密押资料]建设工程法规及相关知识模拟362VIP

1、一级建造师考试密押资料建设工程法规及相关知识模拟362一级建造师考试密押资料建设工程法规及相关知识模拟362建设工程法规及相关知识模拟362一、单项选择题每题的备选项中，只有1个最符合题意。问题:1. 根据水污染防治法，与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的水污染防治设施，应当经过_验收，验收不合格的，该建设项目不得投入生产或者使用。A.建设行政主管部门B.省级人民政府C.县级以上人民政府D.环境保护主管部门答案:D解析 建设项目的水污染防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。水污染防治设施应当经过环境保护主管部门验收，验收不合格的，该建设项目不得投入生产或者使

2、用。问题:2. 照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的_。A.10%B.20%C.30%D.40%答案:B解析 绿色施工导则规定，照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的20%。问题:3. 关于不可移动文物保护的说法，正确的是_。A.尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物，由省级人民政府予以登记B.文物保护单位的周围不得设立建设控制地带C.历史文化名城的保护办法由国务院制定D.在历史文化名城范围内可以进行采石活动答案:C解析 A项，文物保护法第十三条规定，尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物，由县级人民政府文物行政部门予以登记并公布。B项，文物保护法实施条例规定

3、，文物保护单位的建设控制地带是指在文物保护单位的保护范围外，为保护文物保护单位的安全、环境、历史风貌对建设项目加以限制的区域。D项，历史文化名城名镇名村保护条例规定，在历史文化名城、名镇、名村保护范围内禁止开山、采石、开矿等破坏传统格局和历史风貌的活动。问题:4. 在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破、钻探、挖掘作业的，必须经_批准。A.县级以上人民政府B.省级人民政府C.国务院D.省级文物行政部门答案:B解析 文物保护法第十七条规定，文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业。但是，因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘

4、等作业的，必须保证文物保护单位的安全，并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意；在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须经省、自治区、直辖市人民政府批准，在批准前应当征得国务院文物行政部门同意。问题:5. 建筑施工企业安全生产许可证有效期满需要延期的，应当于期满前_个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。A.3B.2C.4D.6答案:A解析 安全生产许可证条例第九条规定，安全生产许可证的有效期为3年。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手

5、续。问题:6. 下列关于安全生产许可证申请与管理制度的说法，正确的是_。A.原颁证机关的审查是办理安全生产许可证延期的必经程序B.原颁证机关发现施工单位不再具备相应条件的，应暂扣或吊销安全生产许可证C.施工单位遗失安全生产许可证后，应于补办后立即登报声明原证作废D.未取得施工许可证的，不能颁发安全生产许可证答案:B解析 A项，建筑施工企业安全生产许可证管理规定第八条规定，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。B项，第十五条规定，建筑施工企业取得安全生

6、产许可证后，不得降低安全生产条件，并应当加强日常安全生产管理，接受建设主管部门的监督检查。安全生产许可证颁发管理机关发现企业不再具备安全生产条件的，应当暂扣或者吊销安全生产许可证。C项，第十一条规定，建筑施工企业遗失安全生产许可证，应当立即向原安全生产许可证颁发管理机关报告，并在公众媒体上声明作废后，方可申请补办。D项，住房城乡建设主管部门在审核发放施工许可证时，应当对已经确定的建筑施工企业是否有安全生产许可证进行审查，对没有取得安全生产许可证的，不得颁发施工许可证。问题:7. 建筑施工企业隐瞒或者提供虚假材料申请安全生产许可证的，应给予警告，并在_年内不得申请安全生产许可证。A.2B.1C.

7、3D.5答案:B解析 建筑施工企业隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请安全生产许可证的，不予受理或者不予颁发安全生产许可证，并给予警告，1年内不得申请安全生产许可证。问题:8. 下列情形中，属于施工作业人员的安全生产义务的是_。A.对本单位的安全生产工作提出建议B.接受安全生产教育和培训C.发现直接危及人身安全的紧急情况时停止作业D.拒绝违章指挥和强令冒险作业答案:B解析 按照建筑法安全生产法建设工程安全生产管理条例等法律、行政法规的规定，施工作业人员主要应当履行以下安全生产义务：守法遵章和正确使用安全防护用具等的义务；接受安全生产教育培训的义务；施工安全事故隐患报告的义务；被派遣劳动者的义务。A

8、CD三项均属于施工作业人员应当享有的安全生产权利。问题:9. 根据建设工程安全生产管理条例，建设工程施工前，应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明的是施工企业的_。A.负责项目管理的技术人员B.项目负责人C.技术负责人D.安全员答案:A解析 建设工程安全生产管理条例第二十七条规定，建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。问题:10. 根据建设工程安全生产管理条例，分包单位从事危险作业人员的意外伤害保险费应由_支付。A.总承包单位与分包单位按一定比例共同B.分包单位C.建设单位D.

9、总承包单位答案:D解析 建设工程安全生产管理条例第三十八条规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。问题:11. 某工程事故造成3人死亡，10人重伤，直接经济损失达2000万元。根据生产安全事故报告和调查处理条例，该事故等级为_。A.特别重大事故B.较大事故C.重大事故D.一般事故答案:B解析 国务院生产安全事故报告和调查处理条例规定，根据生产安全事故(简称事故)造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：特别重大事故，指造成30

10、人以上死亡，或者100人以上重伤(包括急性工业中毒，下同)，或者1亿元以上直接经济损失的事故；重大事故，指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；较大事故，指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；一般事故，指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。问题:12. 某施工单位为避免破坏施工现场区域内原有地下管线，欲查明相关情况，应由_负责向其提供施工现场区域内地下管

11、线资料。A.相关管线产权部门B.市政管理部门C.城建档案管理部门D.建设单位答案:D解析 建筑法规定，建设单位应当向建筑施工企业提供与施工现场相关的地下管线资料，建筑施工企业应当采取措施加以保护。建设工程安全生产管理条例第六条第一款规定，建设单位应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。问题:13. 依据建设工程安全生产管理条例的规定，下列关于设计单位安全责任的说法，不正确的是_。A.设计单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，防止因设计

12、不合理导致安全生产事故的发生B.设计单位应当考虑施工安全操作和防护的需要，对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，对防范安全生产事故提出指导意见C.采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设计单位应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议D.设计单位(不包括注册建筑师等注册执业人员)应当对其设计负责答案:D解析 D项，建设工程安全生产管理条例规定，设计单位和注册建筑师等注册执业人员应当对其设计负责。问题:14. 根据实施工程建设强制性标准监督规定，下列监督检查内容中，不属于强制性标准监督检查的内容的是_。A.工程项目技术人员的劳动合同B.工程项目

13、采用的材料、设备C.工程项目的规划、勘察、设计、施工等环节D.工程项目的安全、质量答案:A解析 实施工程建设强制性标准监督规定第十条规定，强制性标准监督检查的内容包括：有关工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准；工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定；工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定；工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定；工程中采用的导则、指南、手册、计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定。问题:15. 下列关于工程建设地方标准的表述中，错误的是_。A.在公布国家标准或行业标准后，该地方标准即行废止B.未经备案的工程建设地方标准，不得在建设活动

14、中使用C.地方标准中不存在强制性条文D.地方标准的复审周期一般不超过5年答案:C解析 C项，工程建设地方标准中，对直接涉及人民生命财产安全、人体健康、环境保护和公共利益的条文，经国务院建设行政主管部门确定后，可作为强制性条文。问题:16. 关于建设工程见证取样的说法，正确的是_。A.施工人员对工程涉及机构安全的试块、试件和材料，应当在建设单位或工程监理单位监督下现场取样B.设计结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检比例不得低于有关技术标准中规定应取样的50%C.墙体保温材料必须实施见证取样和送检D.见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担当答案:A解析 A项，建设工程质量管理条

15、例第三十一条规定，施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。B项，涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30%。C项，必须实施见证取样和送检的试块、试件和材料包括：用于承重结构的混凝土试块；用于承重墙体的砌筑砂浆试块；用于承重结构的钢筋及连接接头试件；用于承重墙的砖和混凝土小型砌块；用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂；地下、屋面、厕浴间使用的防水材料；国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。D项，见证人员

16、应由建设单位或该工程的监理单位中具备施工试验知识的专业技术人员担任。问题:17. 关于工程质量检测的说法，正确的是_。A.由施工企业委托具有相应资质的检测机构进行检测B.检测机构有义务监制材料、构配件和设备C.质量检测报告经建设单位或工程监理单位确认后，由建设单位负责归档D.检测机构应建立档案管理制度，并单独建立检测不合格项目台账答案:D解析 检测机构应当将检测过程中发现的建设单位、监理单位、施工单位违反有关法律、法规和工程建设强制性标准的情况，以及涉及结构安全检测结果的不合格情况，及时报告工程所在地建设主管部门。检测机构应当建立档案管理制度，并应当单独建立检测结果不合格项目台账。问题:18.

17、 在建设单位要求赶工的情形下，隐蔽工程未通过监理单位验收，施工单位继续施工，由此发生质量问题所产生的费用由_承担。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.建设主管部门答案:A解析 建设工程质量管理条例规定，经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经监理人检查质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内完成修复，并由监理人重新检查，由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。问题:19. 关于建设单位质量责任和义务的说法，错误的是_。A.不得明示或暗示设计单位或者施工企业违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量B.应当依法报审施工图设计文件C.不得将建设工程肢

18、解发包D.在领取施工许可证或开工报告后，按照国家有关规定办理工程质量监督手续答案:D解析 A项，建设工程质量管理条例第十条规定，建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期。建设单位不得明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量。B项，第十一条规定，建设单位应当将施工图设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门审查。施工图设计文件审查的具体办法，由国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门制定。施工图设计文件未经审查批准的，不得使用。C项，第七条规定，建设单位应当将工程发包给具有相应资质等级的单位。建设单位不得将建设工

19、程肢解发包。D项，第十三条规定，建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。问题:20. 根据建设工程质量管理条例，建设工程竣工验收应当具备的条件不包括_。A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容B.有已签署的工程结算文件C.有完整的技术档案和施工管理资料D.勘察、设计、施工、工程监理等单位已分别签署质量合格文件答案:B解析 建筑法规定，交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书，并具备国家规定的其他竣工条件。建筑工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。建设工程质

20、量管理条例规定，建设工程竣工验收应当具备下列条件：完成建设工程设计和合同约定的各项内容；有完整的技术档案和施工管理资料；有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；有施工单位签署的工程保修书。建设工程经验收合格的，方可交付使用。问题:21. 建设单位应自建设项目投入试生产之日起_个月内，向有关部门申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。A.3B.1C.2D.5答案:A解析 建设项目环境保护管理条例第二十条第二款规定，环境保护设施竣工验收，应当与主体工程竣工验收同时进行。需要进行试生产的建设项目，建设单位应当白建设

21、项目投入试生产之日起3个月内，向审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门，申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。问题:22. 根据建设工程质量管理条例，建设工程保修期自_之日起计算。A.竣工验收合格B.交付使用C.发包方支付全部价款D.竣工验收备案答案:A解析 根据建筑法规定，保修的期限应当按照保证建筑物合理寿命年限内正常使用，维护使用者合法权益的原则确定。具体的保修范围和最低保修期限由国务院规定。建设工程质量管理条例第四十条规定，建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。问题:23. 施工企业承建的办公大楼没有经过验收，建设单位就提前

22、使用，2年后该办公楼主体结构出现质量问题。关于该大楼质量问题的说法，正确的是_。A.主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工企业应当承担保修责任B.由于建设单位提前使用，施工企业不需要承担保修责任C.施工企业是否承担保修责任，取决于建设单位是否已全额支付工程款D.超过2年保修期后，施工企业不承担保修责任答案:A解析 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释第十三条规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。根据建设工程质量管理条例

23、第四十条规定，在正常使用条件下，基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的最低保修期限，为设计文件规定的该工程的合理使用年限。问题:24. 关于和解的说法，错误的是_。A.和解可以发生在民事诉讼的任何阶段B.当事人在申请仲裁或提起民事诉讼后仍然可以和解C.和解协议具有强制执行的效力D.当事人和解后可以请求法院调解，制作调解书答案:C解析 C项，和解达成的协议不具有强制执行力，在性质上仍属于当事人之间的约定。如果一方当事人不按照和解协议执行，另一方当事人不可以请求法院强制执行，但可要求对方就不执行该和解协议承担违约责任。问题:25. 下列纠纷可以由当事人协议选择管辖法院的是_。A.甲公

24、司与乙公司因建材买卖合同产生的纠纷B.甲公司与丙公司因土地使用权权属产生的纠纷C.甲公司与丁公司因不动产买卖合同产生的纠纷D.甲公司与戊公司因侵权行为产生的纠纷答案:A解析 协议管辖是指合同当事人在纠纷发生前后，在法律允许的范围内，以书面形式约定案件的管辖法院。协议管辖仅适用于合同纠纷或者其他财产权益纠纷，其他财产权益纠纷包括因物权、知识产权中的财产权而产生的民事纠纷管辖。专属管辖与一般地域管辖和特殊地域管辖的关系是：凡法律规定为专属管辖的诉讼，均适用专属管辖。所以因不动产买卖合同纠纷提起的诉讼属于适用专属管辖的案件，由不动产所在地人民法院管辖。问题:26. 在一起钢材购销合同纠纷的诉讼过程中

25、，作为买方的施工企业将钢材供应商在其网站上发布的价目表下载打印，并在法庭上作为证据出示，则该证据种类属于_。A.物证B.勘验笔录C.书证D.视听资料答案:C解析 书证是指以所载文字、符号、图案等方式所表达的思想内容来证明案件事实的书面材料或者其他物品。本题中，价目表是以其内容来证明案件的事实，属于书证。问题:27. 当事人对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定意见有异议，不能作为申请重新鉴定理由的是_。A.鉴定机构或者鉴定人员不具备相关的鉴定资格的B.鉴定程序严重违法的C.鉴定意见经过质证认定的D.鉴定意见明显依据不足的答案:C解析 当事人对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定意见有异议申请重新鉴定，

26、提出证据证明存在下列情形之一的，人民法院应予准许：鉴定机构或者鉴定人员不具备相关的鉴定资格的；鉴定程序严重违法的；鉴定意见明显依据不足的；经过质证认定不能作为证据使用的其他情形。对于有缺陷的鉴定意见，可以通过补充鉴定、重新质证或者补充质证等方法解决的，不予重新鉴定。问题:28. 施工合同中约定按每月确定的工程量支付工程款，发包方没有按期付款，承包方欲请求法院保护其民事权利，该诉讼时效期间应从_之日算起。A.第一次付款期限届满B.最后一次付款期限届满C.每次付款期限届满D.提交工程款支付申请答案:B解析 最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定第五条规定，当事人约定同一债务分期

27、履行的，诉讼时效期间从最后一期履行期限届满之日起计算。问题:29. 甲、乙双方因工程施工合同发生纠纷，甲公司向法院提起了民事诉讼。审理过程中，在法院的主持下，双方达成了调解协议，法院制作了调解书并送达了双方当事人。双方签收后，乙公司又反悔，则下列说法正确的是_。A.甲公司可以向人民法院申请强制执行B.人民法院应当根据调解书进行判决C.人民法院应当认定调解书无效并及时判决D.人民法院应当认定调解书无效并重新进行调解答案:A解析 根据民事诉讼法的有关规定，判决前能够调解的，还可以进行调解。调解书经双方当事人签收后，即具有法律效力。人民法院制作的生效的调解书属于执行根据的范畴，甲公司可以依据生效的调

28、解书申请强制执行。问题:30. 建设单位与施工单位的合同中约定：“合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，可以向有关仲裁委员会申请仲裁。”后双方发生纠纷，建设单位要求向甲仲裁委员会申请仲裁，施工单位要求向乙仲裁委员会申请仲裁，双方争执不下。关于纠纷解决方式选择的说法，正确的是_。A.只能向不动产所在地的仲裁委员会申请仲裁B.只能向有管辖权的人民法院起诉C.应由甲仲裁委员会进行仲裁D.建设单位与施工单位选择的仲裁委员会谁先收到仲裁申请，就由谁进行仲裁答案:B解析 最高人民法院关于适用中华人民共和国仲裁法若干问题的解释第五条规定，仲裁协议约定两个以上仲裁机构的，当事人可以协议

29、选择其中的一个仲裁机构申请仲裁；当事人不能就仲裁机构选择达成一致的，仲裁协议无效。仲裁协议无效，则双方只能向有管辖权的人民法院起诉。问题:31. 纠纷发生后，下列不属于仲裁案件受理条件的是_。A.有仲裁协议B.有具体的仲裁请求、事实和理由C.属于仲裁委员会受理范围D.当事人双方口头同意仲裁答案:D解析 当事人申请仲裁，应当符合下列条件：有仲裁协议；有具体的仲裁请求和事实、理由；属于仲裁委员会的受理范围。仲裁协议应当采用书面形式，口头方式达成的仲裁意思表示无效。问题:32. 当事人申请仲裁后，可以自行达成和解协议。当事人达成和解协议，撤回仲裁申请后反悔的，_。A.另一方可要求法院强制执行和解协议

30、B.可以再根据仲裁协议申请仲裁C.另一方可要求仲裁机构强制执行和解协议D.仲裁机构可不受理此案答案:B解析 当事人申请仲裁后，可以自行和解，当事人自行达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书，也可以撤回仲裁申请，当事人达成和解协议，撤回仲裁申请后反悔的，仍可以根据原仲裁协议另行申请仲裁。问题:33. 根据人民调解法的规定，经人民调解委员会调解后达成的调解协议，当事人可以自调解协议生效之日起_日内共同向人民法院申请司法确认。A.30B.60C.90D.180答案:A解析 经人民捌解委员会调解达成调解协议后，双方当事人认为有必要的，可以按照民事诉讼法的规定，自调解协议生效之日起30日内

31、共同向调解组织所在地基层人民法院申请司法确认调解协议。人民法院受理申请后，经审查，符合法律规定的，裁定调解协议有效，一方当事人拒绝履行或者未全部履行的，对方当事人可以向人民法院申请强制执行。问题:34. 下列各项中不能提起行政复议的行为是_。A.某市建设行政主管部门将某施工企业的资质由一级降低为二级B.某市建设行政主管部门发布了禁止大型运输车辆超载的规定，并据此对某公司超载车辆进行扣押C.某市建设行政主管部门下达有关文件对内部工作人员予以警告处分D.某市民政部门对张某成立社团组织的申请不予批准答案:C解析 C项属于行政机关的行政处分，根据行政复议法第八条的规定，该事项应按规定的纠纷处理方式解决

32、，而不能提起行政复议。问题:35. 关于行政诉讼法律规定的说法，正确的是_。A.在行政诉讼过程中，被告有权自行向原告和证人收集证据B.未经行政复议程序，不能提起行政诉讼C.法院审理行政诉讼案件不适用调解D.行政诉讼坚持谁主张谁举证原则答案:C解析 A项，在诉讼过程中，被告不得自行向原告和证人收集证据；B项，除法律、法规规定必须先申请行政复议的以外，行政纠纷当事人可以自由选择申清行政复议还是提起行政诉讼；D项，行政诉讼中，被告对其作出的行政行为负有举证责任。二、多项选择题每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。问题:1. 在市区施工产生环境噪声污染的下列情形中，可以在夜间进行施

33、工作业而不需要有关主管部门证明的有_。A.混凝土连续浇筑B.特殊需要必须连续作业C.自来水管道爆裂抢修D.由于施工单位计划向国庆献礼而抢进度的施工E.路面塌陷抢修 A B C D E答案:CE解析 环境噪声污染防治法第三十条规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。以上规定的夜间作业，必须公告附近居民。问题:2. 下列关于建筑节能的说法，正确的有_。A.国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度B.建筑工程的建设

34、、设计、施工和监理单位应当遵守建筑节能标准C.建设单位组织竣工验收，应当对民用建筑是否符合民用建筑节能强制性标准进行查验D.实施既有建筑节能改造，应当符合民用建筑节能强制性标准，优先采用遮阳、改善通风等低成本改造措施E.既有建筑围护结构的改造和供热系统的改造应当先后进行 A B C D E答案:ABCD解析 E项，实施既有建筑节能改造，应当符合民用建筑节能强制性标准，优先采用遮阳、改善通风等低成本改造措施。既有建筑围护结构的改造和供热系统的改造应当同步进行。问题:3. 建筑施工企业如发生下列_行为，将受到主管部门责令其在建项目停止施工的处罚。A.未取得安全生产许可证从事建筑施工活动的B.安全生

35、产许可证有效期满未办理延期手续，继续从事施工活动的C.转让安全生产许可证的D.冒用他人安全生产许可证的E.使用伪造的安全生产许可证的 A B C D E答案:ABDE解析 根据安全生产许可证条例和建筑施工企业安全生产许可证管理规定，建筑施工企业受到处罚的情形包括：未取得安全生产许可证擅自进行生产的，责令停止生产，没收违法所得，并处10万元以上50万元以下的罚款；造成重大事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依法追究刑事责任。安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续进行生产的，责令停止生产，限期补办延期手续，没收违法所得，并处5万元以上10万元以下的罚款；逾期仍不办理延期手续，继续进行生产的，依照

36、未取得安全生产许可证擅白进行生产的规定处罚。转让安全生产许可证的，没收违法所得，处10万元以上50万元以下的罚款，并吊销其安全生产许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任；接受转让的，依照未取得安全生产许可证擅自进行生产的规定处罚。冒用安全生产许可证或者使用伪造的安全生产许可证的，依照未取得安全生产许可证擅自进行生产的规定处罚。问题:4. 下列施工现场的各个部位中，必须设置明显的安全警示标志的有_。A.施工现场人口处B.用电设施C.电梯井口D.木工棚E.基坑边沿 A B C D E答案:ACE解析 建设工程安全生产管理条例第二十八条第一款规定，施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设

37、施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。问题:5. 下列各项中，属于安全生产法对生产经营单位发生生产安全事故后报告具体要求的有_。A.发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人B.单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救C.单位负责人接到事故报告后应当首先报告当地安全生产监督管理部门以等待指示D.安全生产监督管理部门接到事故报告后，应当立即按照国家有关规定上报事故情况E.不得隐瞒不报、谎报或者拖延不报，不得故意破坏事故现场、毁灭

38、有关证据 A B C D E答案:ABDE解析 安全生产法第八十条规定，生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者拖延不报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。问题:6. 施工企业采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有_，并在进入施工现场前进行检查。A.生产(制造)许可证B.施工资质证书C.产品销售许可证D.施工许可证E.产品合格证 A B C D E答案:A

39、E解析 建设工程安全生产管理条例第十六条规定，出租的机械设备和施工机具及配件，应当具有生产(制造)许可证、产品合格证。出租单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具检测合格证明。禁止出租检测不合格的机械设备和施工机具及配件。问题:7. 下列工程建设地方标准条文中，经国务院行政主管部门确定后，可作为强制性条文的有_。A.直接涉及国家主权的条文B.直接涉及人民生命财产安全的条文C.直接涉及人体健康的条文D.直接涉及环境保护的条文E.直接涉及公共利益的条文 A B C D E答案:BCDE解析 工程建设地方标准中，对直接涉及人民生命财产安全、人体健康、环境

40、保护和公共利益的条文，经国务院建设行政主管部门确定后，可作为强制性条文。在不违反国家标准和行业标准的前提下，工程建设地方标准可以独立实施。问题:8. 施工企业对建筑材料、建筑构配件和设备进行检验，通常应当按照_进行，不合格的不得使用。A.工程设计要求B.企业标准C.施工技术标准D.通行惯例E.合同约定 A B C D E答案:ACE解析 建设工程质量管理条例第二十九条规定，施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字；未经检验或者检验不合格的，不得使用。问题:9. 根据建设工程质量管理条例，关于施工单位质量

41、责任和义务的说法，正确的有_。A.对施工质量负责B.按照工程设计图纸和施工技术标准施工C.对建筑材料、设备等进行检验检测D.建立健全施工质量检验制度E.审查批准高大模板工程的专项施工方案 A B C D E答案:ABCD解析 ABC三项，建筑法第五十八条规定，建筑施工企业对工程的施工质量负责。建筑施工企业必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得偷工减料。工程设计的修改由原设计单位负责，建筑施工企业不得擅自修改工程设计。第五十九条规定，建筑施工企业必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同的约定，对建筑材料、建筑构配件和设备进行检验，不合格的不得使用。D项，建筑工程质量管理条例第三十条规定，施

42、工单位必须建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，作好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。E项，对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。问题:10. 根据建设工程质量管理条例的规定，关于设计单位质量责任和义务的说法，正确的有_。A.设计文件应符合国家规定的设计深度要求，注明工程合理使用年限B.设计文件应注明工程建筑材料的规格、型号、性能等技术指标C.设计单位应就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明D.指定建筑材料生产厂、供应商E.设计单位应及时解决施工中出现的问题，并对因设计造成的质量事故，提出技术处理方案 A B C D E答案:ABCE解析 建设工程质量管理条例第二十一条第二款规定，设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，注明工程合理使用年限。第二十二条规定，设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外，设计单位不得指定生产厂、供应商。第二十三条规定，设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明。第二十四条规定，设计单位应当参与建设工程质量事故分析，并对