[一级建造师考试密押资料]建设工程法规及相关知识模拟310

1、一级建造师考试密押资料建设工程法规及相关知识模拟310一级建造师考试密押资料建设工程法规及相关知识模拟310建设工程法规及相关知识模拟310一、单项选择题(每题的备选项中，只有1个最符合题意)问题:1. 国务院专利行政部门收到发明专利申请后，经初步审查认为符合专利法要求的，自申请日起满_个月，即行公布。A.6B.12C.18D.24答案:C解析 专利法规定，国务院专利行政部门收到发明专利申请后，经初步审查认为符合本法要求的，自申请日起满18个月，即行公布。国务院专利行政部门可以根据申请人的请求早日公布其申请。问题:2. 根据建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)，注册执业人

2、员在认定有转包行为的项目中担任施工单位项目负责人的，应受到的处罚不包括_A.吊销其执业资格证书B.5年内不予注册执业资格证书C.不得再担任施工单位项目负责人D.处5万元以上10万元以下的罚款答案:D解析 建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)规定，注册执业人员未执行法律法规，在认定有转包行为的项目中担任施工单位项目负责人的，吊销其执业资格证书，5年内不予注册，且不得再担任施工单位项目负责人。问题:3. 关于法的形式和效力层级，下列说法中正确的是_A.行政法规是由全国人大常委会制定和颁布的规范性法律文件B.部门规章是由地方人民政府各行政部门制定的法律规范性文件C.地方政府规章

3、的效力低于法律、行政法规，高于地方性法规D.地方性法规的效力低于法律和行政法规答案:D解析 行政法规是国家最高行政机关国务院根据宪法和法律就有关执行法律和履行行政管理职权的问题，以及依据全国人民代表大会及其常务委员会特别授权所制定的规范性文件的总称。国务院各部、委员会、中国人民银行、审计署和具有行政管理职能的直属机构所制定的规范性文件称部门规章。在我国法律体系中，法律的效力是仅次于宪法而高于其他法的形式。行政法规的法律地位和法律效力仅次于宪法和法律，高于地方性法规和部门规章。地方性法规的效力，高于本级和下级地方政府规章。问题:4. 根据民法通则，委托代理终止的情形不包括_A.代理期间届满B.被

4、代理人丧失民事行为能力C.代理人辞去委托D.代理人死亡答案:B解析 民法通则规定，有下列情形之一的，委托代理终止：(1)代理期间届满或者代理事务完成；(2)被代理人取消委托或者代理人辞去委托；(3)代理人死亡；(4)代理人丧失民事行为能力；(5)作为被代理人或者代理人的法人终止。问题:5. 下列关于工程竣工日期的说法中，错误的是_A.经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期B.未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期C.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期D.建设工程竣工前，当事人对工程质量有争议的，工程质量经鉴定合

5、格后，以鉴定日期为竣工日期答案:D解析 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：(1)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；(2)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期：(3)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。问题:6. 关于物权的设立、转让，下列说法中错误的是_A.动产物权以占有和交付为公示手段B.动产物权的设立和转让，

6、除法律另有规定外，自交付时发生效力C.设立不动产物权，自实际占有不动产时发生效力D.依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记答案:C解析 动产物权以占有和交付为公示手段。动产物权的设立和转让，应当依照法律规定交付。动产物权的设立和转让，自交付时发生效力，但法律另有规定的除外。船舶、航空器和机动车等物权的设立、变更、转让和消灭，未经登记，不得对抗善意第三人。不动产物权的设立、变更、转让和消灭，应当依照法律规定登记，自记载于不动产登记簿时发生效力。经依法登记，发生效力；未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外。依法属于国家所有的自然资源，所有权可塔不登记。问题:7. 某施工单位在道路挖掘施工

7、中未进行围挡防护，导致夜间一行人王某失足坠落沟槽内摔伤。该施工单位对王某需承担的责任是_A.刑事责任B.违约责任C.侵权责任D.行政责任答案:C解析 民事责任可以分为违约责任和侵权责任两类。违约责任是指合同当事人违反法律规定或合同约定的义务而应承担的责任。侵权责任是指行为人因过错侵害他人财产、人身而依法应当承担的责任，以及虽没有过错，但在造成损害以后，依法应当承担的责任。行政责任是指违反有关行政管理的法律法规规定，但尚未构成犯罪的行为，依法应承担的行政法律后果，包括行政处罚和行政处分。刑事责任，是指犯罪主体因违反刑法，实施了犯罪行为所应承担的法律责任。施工单位与王某之间没有合同关系，不构成违约

8、；施工单位不是行政主体，也不承担行政责任；其行为也不构成犯罪，不承担刑事责任；施工单位应承担的是侵权责任。问题:8. 甲经长期研究发明了某种建筑涂料，2014年3月5日委托某专利事务所申请专利，同年3月15日该专利事务所向国家专利局提交了专利申请书，同年5月15日专利局将其专利公告，在2016年2月13日授予甲专利权。该专利权届满的期限是_A.2034年3月5日B.2034年3月15日C.2034年5月15日D.2036年2月13日答案:B解析 专利法第二十八条规定，国务院专利行政部门收到专利申请文件之日为申请日。如果申请文件是邮寄的，以寄出的邮戳日为申请日。第四十二条规定，发明专利权的期限为

9、20年，实用新型专利权和外观设计专利权的期限为10年，均自申请日起计算。问题:9. 下列关于保证担保合同的表述中，错误的是_A.订立保证合同应采用书面形式B.保证人与债权人可以协议在最高债权额限度内就一定期间连续发生的借款合同订立一个保证合同C.保证人与债权人可以就单个主合同分别订立保证合同D.保证担保的范围仅限于主债权答案:D解析 保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。保证人与债权人应当以书面形式订立保证合同。保证人与债权人可以就单个主合同分别订立保证合同，也可以协议在最高债权额限度内就一定期间连续发生的借款合同或者某项商品交易合同订立一

10、个保证合同。保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。问题:10. 根据担保法，下列债权人中享有留置权的是_A.加工承揽合同的承揽人B.买卖合同的卖方C.租赁合同的承租人D.担保合同的保证人答案:A解析 担保法规定，因保管合同、运输合同、加工承揽合同发生的债权，债务人不履行债务的，债权人有留置权。法律规定可以留置的其他合同，适用以上规定。当事人可以在合同中约定不得留置的物。合同法规定，定作人未向承揽人支付报酬或者材料费等价款的，承揽人对完成的工作成果享有留置权，但当事人另有约定的除外。问题:11. 甲、乙双方于2016年4月10日签订了一份施工合同。2016年5月20

11、日，乙方发现甲方隐瞒了施工现场周边真实的地质条件，如果按合同施工，将增加近30%的施工费用，遂与甲方协商增加费用，但遭到拒绝。根据合同法，乙公司若要行使其撤销权，必须在_之前向法院或仲裁机构申请。A.2016年5月30日B.2016年6月20日C.2017年4月10日D.2017年5月20日答案:D解析 具有撤销权的当事人应当自知道或者应当知道撤销事由之日起1年内行使撤销权，并应当向人民法院或者仲裁机构申请。本题中，乙方在2016年5月20日才发现甲方隐瞒了施工现场周边真实地质条件，因此乙公司若要行使其撤销权，必须在2017年5月20日之前向法院或仲裁机构申请。问题:12. 下列关于建筑意外伤

12、害保险的说法中，错误的是_A.保险费由施工企业支付，施工企业不得向职工摊派B.施工企业应在工程项目开工前，办理完投保手续C.工程项目中有分包单位的由总承包施工企业统一办理，分包单位不承担投保费用D.投保人办理投保手续后，应将投保有关信息以布告形式张贴于施工现场，告知被保险人答案:C解析 建筑意外伤害保险的保险费应当列入建筑安装工程费用。保险费由施工企业支付，施工企业不得向职工摊派。施工企业应在工程项目开工前，办理完投保手续。鉴于工程建设项目施工工艺流程中各工种调动频繁、用工流动性大，投保应实行不记名和不计人数的方式。工程项目中有分包单位的由总承包施工企业统一办理，分包单位合理承担投保费用。业主

13、直接发包的工程项目由承包企业直接办理。投保人办理投保手续后，应将投保有关信息以布告形式张贴于施工现场，告知被保险人。问题:13. 根据建筑施工场界环境噪声排放标准(GB 125232011)，建筑施工过程中场界环境噪声排放的限值是_A.昼间75dB(A)，夜间55dB(A)B.昼间70dB(A)，夜间55dB(A)C.昼间75dB(A)，夜间60dB(A)D.昼间70dB(A)，夜间60dB(A)答案:B解析 建筑施工场界环境噪声排放标准(GB 125232011)规定，建筑施工过程中场界环境噪声不得超过规定的排放限值，即昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。夜间噪声最大声级超过限值的幅度不

14、得高于15dB(A)。问题:14. 按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当_A.申请开工延期B.申请办理施工许可证C.重新办理开工报告的批准手续D.及时向批准机关报告情况答案:D解析 建筑法规定，按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当及时向批准机关报告情况。因故不能按期开工超过6个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。问题:15. 用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自_之日起建立。A.订立劳动合同B.劳动合同备案C.实际用工D.实际支付工资答案:C解析 劳动合同法规定，建立劳动关系，应当订立书面劳动合

15、同。用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自用工之日起建立。问题:16. 张某经考试合格取得国家一级建造师资格证书，5年后准备申请初始注册。根据注册建造师管理规定等相关规定，张某申请注册程序应当是_A.可以直接向相关部门申请注册B.申请注册前需受聘于相关单位C.须经地方人事部门对其进行考核后方可办理注册D.须经过继续教育合格后方可办理注册答案:D解析 注册建造师管理规定规定，初始注册者，可自资格证书签发之日起3年内提出申请。逾期未申请者，须符合本专业继续教育的要求后方可申请初始注册。问题:17. 关于招标文件的标底，下列说法中错误的是_A.一个招标项目只能有一个标底B.招标人不得规定

16、最低投标限价C.国有资金投资的建筑工程招标的，应当设有招标标底D.非国有资金投资的建筑工程招标的，可以设有最高投标限价或者招标标底答案:C解析 招标人可以自行决定是否编制标底。一个招标项目只能有一个标底。标底必须保密。招标人设有最高投标限偷的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法。招标人不得规定最低投标限价。国有资金投资的建筑工程招标的，应当设有最高投标限价；非国有资金投资的建筑工程招标的，可以设有最高投标限价或者招标标底。最高投标限价应当依据工程量清单、工程计价有关规定和市场价格信息等编制。问题:18. 根据招标投标法实施条例，下列关于招投标事项的说法中正确的是_A.潜

17、在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间2日前提出B.潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间10日前提出C.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出D.依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起7日内公示中标候选人答案:C解析 招标投标法实施条例规定。潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间2日前提出；对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当

18、暂停招标投标活动。依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日。投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。问题:19. 下列不属于用能单位的法定义务的是_A.用能单位应当加强能源计量管理B.特殊行业的用能单位可以对能源消费实行包费制C.用能单位应当建立能源利用状况分析制度D.用能单位应当建立能源消费统计制度答案:B解析 节约能源法规定，用能单位应当加强能源计量管理，用能单位应当建立能源消费统计和能源利用状况分析制度

19、，对各类能源的消费实行分类计量和统计，并确保能源消费统计数据真实、完整。任何单位不得对能源消费实行包费制。问题:20. 根据工程建设项目招标范围和规模标准规定，下列工程建设项目中，必须进行招标的是_A.施工单项合同估算价为150万元人民币的甲工程项目B.重要设备采购单项合同估算价为80万元人民币的乙工程项目C.勘察、设计服务采购单项合同估算价为80万元人民币的丙工程项目D.项目总投资额为2500万元人民币的丁工程项目答案:C解析 工程建设项目招标范围和规模标准规定规定，本规定范围内的各类工程建设项目，包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，达到下列标准之一的

20、，必须进行招标：(1)施工单项合同估算价在200万元人民币以上的；(2)重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的；(3)勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在人50万元民币以上的；(4)单项合同估算价低于第(1)、(2)、(3)项规定的标准，但项目总投资额在3000万元人民币以上的。问题:21. 甲、乙、丙三个同一专业的工程承包单位组成联合体进行投标，甲单位为一级资质，乙单位为二级资质，丙为三级资质，则联合体的资质等级应为_A.特级B.一级C.二级D.三级答案:D解析 招标投标法规定，联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力；国家有关规定或者招标文件对投标人

21、资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。问题:22. 施工合同中对支付工程款的时间约定不明，但建设工程已实际交付使用时，当事人的欠付工程价款利息从_计付。A.交付之日B.竣工验收之日C.当事人起诉之日D.提交竣工结算文件之日答案:A解析 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释规定，当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：(1)

22、建设工程已实际交付的，为交付之日；(2)建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；(3)建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。问题:23. 投标人如果对招标文件有异议，依法应当先进行的活动是_A.向有关行政监督部门投诉B.向招标人提出异议C.向法院起诉D.申请仲裁答案:B解析 招标投标法实施条例规定，投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。但是，对资格预审文件、招标文件、开标以及对依法必须进行招标项目的评标结果有异议的，应当依法先向招标人提出异议，其异

23、议答复期间不计算在以上规定的期限内。问题:24. 下列情形中，甲公司与乙公司能参加同一标段投标的是_A.甲公司与乙公司的法定代表人为同一人B.甲公司是乙公司的全资子公司C.甲公司是乙公司的分支机构D.甲公司与乙公司组成联合体答案:D解析 招标投标法实施条例规定，与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。问题:25. 关于招投标过程中的保证金，下列说法中正确的是_A.履约保证金不得超过中标合同金额的2%B.投标保证金不得超过招标项目估算价的10%C.投标保

24、证金有效期应当与投标有效期一致D.中标人不履行与招标人订立的合同的，投标保证金不予退还答案:C解析 招标投标法实施条例规定，招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当按照招标文件的要求提交。履约保证金不得超过中标合同金额的10%。招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。招标投标法规定，中标人不履行与招标人订立的合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；没有提交履约保证金的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。问题:26. 甲、乙、丙、丁、戊等单位参与某省卫生厅

25、办公楼新建项目的投标，甲与招标人存在控股关系；乙因自身原因，不再具备招标文件规定的资格条件；丙为联合体投标，在资格预审后更换联合体成员；在招标文件要求提交投标文件的时间截止前，经招标人同意，丁修改了投标文件。下列单位中投标有效的是_A.甲B.乙C.丙D.丁答案:D解析 招标投标法实施条例规定，与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。投标人不再具备资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件前组成。资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标无效。招标投标法规定

26、，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。问题:27. 下列关于工程项目管理企业的说法中，正确的是_A.工程项目管理企业可以直接从事该工程项目的勘察、设计，但不能直接参与施工B.工程项目管理企业可以直接与该工程项目的总承包企业签订合同C.工程项目管理企业可以可协助业主与工程项目的勘察、设计、供货、施工企业签订合同D.工程项目管理企业代表施工单位对工程项目的组织实施进行全过程或若干阶段的管理和服务答案:C解析 工程项目管理是指从事工程项目管理的企业受建设单位委托，按照合同约定，代表建设单位对工程

27、项目的组织实施进行全过程或若干阶段的管理和服务。工程项目管理企业不直接从事该工程项目的勘察、设计、施工等，也不与该工程项目的总承包企业或勘察、设计、供货、施工等企业签订合同，但可以按合同约定，协助业主与工程项目的总承包企业或勘察、设计、供货、施工等企业签订合同，并受业主委托监督合同的履行。问题:28. 关于分包工程的范围，下列说法中正确的是_A.承包单位可以将其承包的全部建筑工程分包给他人B.建筑工程总承包单位可以将部分工程分包给其他具有相应资质的分包单位完成C.承包单位可以将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人D.施工总承包的，建筑工程主体结构的施工不必由总承包单位自行完成

28、答案:B解析 建筑法规定，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位。禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。问题:29. 下列关于建设工程发包的说法中，错误的是_A.建筑工程实行招标发包的，发包单位应当将建筑工程发包给依法中标的承包单位B.建筑工程实行直接发包的，发包单位应当将建筑工程发包给具有相应资质条件的承包单位C.合同约定建筑材料由工程承包单位采购的，发包单位不得指定承包单位购入用于工程的建筑材料D.合同约定由工程承

29、包单位采购建筑构配件的，应当由发包单位指定建筑构配件的生产厂、供应商答案:D解析 建筑法规定，建筑工程实行招标发包的，发包单位应当将建筑工程发包给依法中标的承包单位。建筑工程实行直接发包的，发包单位应当将建筑工程发包给具有相应资质条件的承包单位。按照合同约定，建筑材料、建筑构配件和设备由工程承包单位采购的，发包单位不得指定承包单位购入用于工程的建筑材料、建筑构配件和设备或者指定生产厂、供应商。问题:30. 职工发生事故伤害，所在单位应当自事故伤害发生之日起_日内向统筹劳动保障行政部门提出工伤认定申请。A.10B.15C.30D.60答案:C解析 职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、

30、鉴定为职业病，所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内，向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定的申请。遇有特殊情况，经报社会保险行政部门同意，申请时限可以适当延长。问题:31. 某建筑公司的项目经理6月8日向水泥厂发出一个要约，想要购买水泥厂的水泥100吨。要约中要求水泥厂在6月12日之前作出答复，但是，水泥厂考虑到水泥可能会涨价而拖延到了6月20日才回复同意卖给项目经理水泥。下列关于该承诺效力的说法中正确的是 _A.该项目经理收到该回复后合同生效B.该迟到的承诺是否有效，由该项目经理与水泥厂商议C.如果该项目经理想买水泥，合同即可成立D.如果该项目经理承认该迟到的

31、承诺有效时，就要及时通知水泥厂答案:D解析 合同法规定，承诺是受要约人同意要约的意思表示。承诺生效时合同成立。承诺通知到达要约人时生效。受要约人超过承诺期限发出承诺的，除要约人及时通知受要约人该承诺有效的以外，为新要约。本题中，水泥厂超过承诺期限发出承诺，若建筑公司及时通知水泥厂该承诺有效，则该承诺有效，否则，该同意买卖的承诺为新要约。问题:32. 买卖合同双方约定执行政府指导价，卖方逾期交付标的物时，政府价格调整，根据合同法，则该合同的计价原则为_A.按照交付标的物时的价格计价B.按照合同签定时的价格计价C.价格上涨时按原价格计价D.价格下降时按原价格计价答案:C解析 合同法规定，执行政府定

32、价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价。逾期交付标的物的，遏价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时，按照新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按照新价格执行；价格下降时，按照原价格执行。问题:33. 施工企业与材料供应商订立的合同中约定：任何一方不能履行合同须承担违约金3万元，发生争端由甲仲裁机构解决。现供应商延期交货给施工企业造成损失4.5万元，为最大限度维护自身利益，施工企业可采取的措施是_A.向甲仲裁机构请求供应商支付4.5万元B.向甲仲裁机构请求供应商支付3万元C.直接要求供应商支付7.5万元D.直接要求供应商支付3万元答案:A

33、解析 合同法规定，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以清求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。问题:34. 根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释，建设工程施工合同解除后，关于已经完成的建设工程的价款支付，下列说法中错误的是_A.已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款B.已经完成的建设工程质量不合格的，发包人不支付相应的工程价款C.已经完成的建设工程

34、质量不合格，但经修复后竣工验收合格时，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持D.已经完成的建设工程质量不合格，但经修复后竣工验收不合格时，承包人请求支付工程价款的，不予支持答案:B解析 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释第三条规定，建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，按照以下情形分别处理：(1)修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持；(2)修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。因建设工程不合格造成的损失，发包人有过错的，也应承担相应的民事责任。第十条规定，建设工程施工合同解除后，已经

35、完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款；已经完成的建设工程质量不合格的，参照本解释第三条规定处理。因一方违约导致合同解除的，违约方应当赔偿因此而给对方造成的损失。问题:35. 根据劳动合同法，无固定期限的劳动合同可以约定试用期，但最长不得超过_个月。A.6B.7C.10D.12答案:A解析 劳动合同法规定，劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月；劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月；3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。二、多项选择题(每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意)问题:1. 土地上已设立_的，未经用益

36、物权人同意，土地所有权人不得设立地役权。A.土地承包经营权B.建设用地使用权C.宅基地使用权D.抵押担保权E.租赁使用权 A B C D E答案:ABC解析 物权法规定，土地上已设立土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权等权利的，未经用益物权人同意，土地所有权人不得设立地役权。问题:2. 下列关于质权的说法中，正确的有_A.质押分为动产质押和权利质押B.设立动产质权顺务人可不移交该动产C.设立权利质押一般将权利凭证交付质押人D.质权是一种约定的担保物权E.能够用作质押的动产没有限制 A B C D E答案:ACDE解析 质权是一种约定的担保物权，以转移占有为特征。质押分为动产质押和权利质

37、押。动产质押是指债务人或者第三人将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。能够用作质押的动产没有限制。权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保。问题:3. 下列关于法人的表述中，错误的有_A.企业法人依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格B.企业法人分立、合并或者有其他重要事项变更，应当向登记机关办理登记并公告C.企业法人分立、合并的，其权利和义务由变更后的法人享有和承担D.有独立经费的机关从核准登记之日起，具有法人资格E.具有法人条件的事业单位、社会团体，无需办理法人登记 A B C D E答案:DE解析 有独立经费的机关从成立之日起，具有法人资格。具有法人条件的事业单位、社会团

38、体，依法不需要办理法人登记的，从成立之日起，具有法人资格；依法需要办理法人登记的，经核准登记，取得法人资格。故选项D、E错误问题:4. 根据担保法，下列关于定金的说法中，正确的有_A.给付定金的一方不履行约定的债务的，元权要求返还定金B.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金C.定金数额最高不得超过主合同标的额的30%D.当事人以书面或口头形式约定定金E.如果合同得以正确履行，定金只能充抵应付款的一部分，不可收回 A B C D E答案:AB解析 担保法规定，当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的

39、，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。定金应当以书面形式约定。当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限。定金合同从实际交付定金之日起生效。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%。问题:5. 注册建造师可以同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人的情形有_A.同一工程相邻分段发包的B.同一工程分期施工的C.合同约定的工程验收合格的D.因承包方施工质量原因已经停工90天，并经建设单位同意的E.该注册建造师具有两个以上注册专业的 A B C D E答案:ABC解析 注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形之一的除外：(1)

40、同一工程相邻分段发包或分期施工的；(2)合同约定的工程验收合格的；(3)因非承包方原因致使工程项目停工超过120天(含)，经建设单位同意的。问题:6. 我国目前对建设工程开工条件的审批的形式有_A.颁发用地规划证B.颁发工程规划证C.颁发施工许可证D.批准开工报告E.批准施工合同备案 A B C D E答案:CD解析 我国目前对建设工程开工条件的审批，存在着颁发施工许可证和批准开工报告两种形式。多数工程是办理施工许可证，部分工程则为批准开工报告。问题:7. 根据建筑法，从事建筑活动的建筑施工企业应当具备的条件有_A.有符合国家规定的注册资本B.有符合国家规定的工作场所C.有与其从事的建筑活动相

41、适应的具有法定执业资格的专业技术人员D.有足够的施工人数E.有从事相关建筑活动所应有的技术装备 A B C D E答案:ACE解析 建筑法规定，从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，应当具备下列条件：(1)有符合国家规定的注册资本；(2)有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员；(3)有从事相关建筑活动所应有的技术装备；(4)法律、行政法规规定的其他条件。问题:8. 根据注册建造师管理规定，对于申请人具有的下列情形中，应不予注册的有_A.甲某曾于1年前因犯罪被判处管制2年B.乙某5年前因故意伤害罪被判处拘役6个月C.丙某申请注册时已经63周岁D.丁某去

42、年担任项目负责人期间，该项目发生重大安全事故E.戊某因在生产安全事故中受伤，被鉴定为限制民事行为能力人 A B C D E答案:ADE解析 注册建造师管理规定规定，申请人有下列情形之一的，不予注册：(1)不具有完全民事行为能力的；(2)申请在两个或者两个以上单位注册的；(3)未达到注册建造师继续教育要求的；(4)受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的；(5)因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的；(6)因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的；(7)被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的；(8)在申请注册

43、之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的；(9)申请人的聘用单位不符合注册单位要求的；(10)年龄超过65周岁的；(11)法律、法规规定不予注册的其他情形。问题:9. 根据劳动合同法，劳动合同的订立，应当遵循_原则。A.公平B.平等自愿C.诚实信用D.合法E.合理分配 A B C D E答案:ABCD解析 劳动合同法第三条规定，订立劳动合同，应当遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则。问题:10. 建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向_作出详细说明。A.监理工程师B.施工作业班组C.施工作业人员D.现场安全员E.现场

44、技术员 A B C D E答案:BC解析 建设工程安全生产管理条例规定，建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。问题:11. 县级以上工商行政管理部门根据已经取得的违法嫌疑证据或者举报，对涉嫌侵犯他人注册商标专用权的行为进行查处时，可以行使的职权包括_A.查阅、复制当事人与侵权活动有关的合同B.询问有关当事人，调查与侵犯他人注册商标专用权有关的情况C.检查与侵权活动有关的物品D.对有证据证明是侵犯他人注册商标专用权的物品，可以销毁或者没收E.对当事人涉嫌从事侵犯他人注册商标专用权活动的场所实施现场检查 A B C D E答案:ABCE解析 县级以上工商行政管理部门根据已经取得的违法嫌疑证据或者举报，对涉嫌侵犯他人注册商标专用权的行为进行查处时，可以行使下列职权：(1)询问有关当事人，调查与侵犯他人注册商标专用权有关的情况。(2)查阅、复制当事人与侵权活动有关的合同、发票、账簿以及其他有关资料。(3