[一级建造师考试密押资料]建设工程法规及相关知识模拟270

1、一级建造师考试密押资料建设工程法规及相关知识模拟270一级建造师考试密押资料建设工程法规及相关知识模拟270建设工程法规及相关知识模拟270一、单项选择题(每题的备选项中，只有1个最符合题意)问题:1. 甲刚满16周岁即被聘于乙施工单位，下列说法正确的是_。A.甲属于未成年人，签订的劳动合同属无效劳动合同B.因为甲从事临时工作，可以不签劳动合同C.不得安排甲从事有毒、有害的劳动D.可以安排甲从事有毒、有害的劳动，但必须保证安全答案:C解析 本题涉及的考点是未成年工的特殊保护。劳动法规定，禁止用人单位招用未满16周岁的未成年人。不得安排未成年工从事矿山井下、有毒有害、国家规定的第4级体力劳动强度

2、的劳动和其他禁忌从事的劳动。问题:2. 甲建筑公司雇用的4名员工的具体情况见下表，甲建筑公司应当对_员工定期进行健康检查。 姓名 性别 年龄/周岁 身体状况 工作性质 备注 甲 男 17 良好 无职业危害 乙 男 20 良好 无职业危害 丙 女 28 良好 无职业危害 怀孕5个月 丁 女 29 良好 无职业危害 哺乳8个月婴儿A.甲B.乙C.丙D.丁答案:A解析 本题涉及的考点是未成年工的特殊保护。用人单位应对未成年工定期进行健康检查。问题:3. 仲裁实行一裁终局制度，一经作出即发生法律效力，这使得仲裁裁决具有_。A.独立性B.专业性C.自愿性D.快捷性答案:D解析 本题涉及的考点是仲裁的快捷

3、性。仲裁实行一裁终局制度，仲裁裁决一经作出即发生法律效力。仲裁裁决不能上诉，这使得当事人之间的纠纷能够迅速得以解决。问题:4. 甲施工企业于2006年承建某单位办公楼，2007年4月竣工验收合格并交付使用。2011年5月，甲致函该单位，说明屋面防水保修期满及以后使用维护的注意事项。此事体现了合同法的_原则。A.公平B.自愿C.诚实信用D.维护公共利益答案:C解析 本题涉及的考点是合同的订立原则。合同法规定，当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。诚实信用原则主要包括：订立合同时，不得有欺诈或其他违背诚实信用的行为；履行合同义务时，当事人应当根据合同的性质、目的和交易习惯，履行及时通知、协

4、助、提供必要条件、防止损失扩大、保密等义务；合同终止后，当事人应当根据交易习惯，履行通知、协助、保密等义务，也称为后契约义务。问题:5. 在下列担保方式中，不转移对担保财产占有的是_。A.定金B.质押C.抵押D.留置答案:C解析 本题涉及的考点是抵押。按照担保法物权法的规定，抵押是指债务人或者第三人不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保。问题:6. 某工程施工合同履行过程中，经建设单位同意，总承包单位将部分工程的施工交由分包单位完成。就分包工程的施工而言，下列说法正确的是_。A.应由分包单位与总承包单位对建设单位承担连带责任B.应由总承包单位对建设单位承担责任C.应由分包单位对建设单位承担

5、责任D.由建设单位自行承担责任答案:A解析 本题涉及的考点是总承包单位的责任。建筑法规定，建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。问题:7. 承运人应按运输合同约定将货物运输到指定地点后，托运人拒绝支付运输费用，承运人可以对相应的运输货物行使_。A.留置权B.抵押权C.抵消权D.质押权答案:A解析 本题涉及的考点是承运人的权利。托运人或者收货人不支付运费、保管费及其他运输费用的，承运人对相应的运输货物享有留置权，但当事人另有约定的除外。问题:8. 某工程在9月10日发生了地震灾害迫使

6、承包人停止施工。9月15日发包人与承包人共同检查工程的损害程度，并一致认为损害程度严重，需要拆除重建。9月17日发包人将依法单方解除合同的通知送达承包人，9月18日发包人接到承包人同意解除合同的回复。依据我国合同法的规定，该施工合同解除的时间应为_。A.9月10日B.9月15日C.9月17日D.9月18日答案:C解析 本题涉及的考点是解除合同的程序。合同法规定，当事人一方依照本法第93条第2款、第94条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。问题:9. 关于合同示范文本法律地位的表述中，不正确的是_。A.合同示

7、范文本具有参考性B.合同示范文本具有引导性C.合同示范文本无法律强制性D.合同的成立与生效同当事人是否采用合同示范文本有直接关系答案:D解析 本题涉及的考点是合同示范文本的法律地位。合同示范文本对当事人订立合同起参考作用，但不要求当事人必须采用合同示范文本，即合同的成立与生效同当事人是否采用合同示范文本无直接关系。合同示范文本具有引导性、参考性，但无法律强制性，为非强制性使用文本。问题:10. 下列施工单位人员中，不必经建设主管部门考核合格即可任职的是_。A.项目安全生产管理人员B.项目技术员C.企业主要负责人D.项目经理答案:B解析 本题涉及的考点是三类管理人员的培训考核。建设工程安全生产管

8、理条例规定，施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他部门考核合格后方可任职。问题:11. 下列关于约定赔偿损失与法定赔偿损失的表述，错误的是_。A.当事人约定的违约金低于造成的损失的，可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加B.法定赔偿损失是指根据法律规定的赔偿范围、损失计算原则与标准，确定赔偿损失的金额C.一般来说，赔偿损失的主要形式是法定赔偿损失D.在确定了适用约定赔偿损失还是法定赔偿损失的情况下，原则上法定赔偿损失优先于约定赔偿损失答案:D解析 本题涉及的考点是约定赔偿损失与法定赔偿损失。一般来说，赔偿损失的主要形式是法定赔偿损失，而约定赔偿损失是

9、为了弥补法定赔偿损失的不足。在确定了适用约定赔偿损失还是法定赔偿损失的情况下，原则上约定赔偿损失优先于法定赔偿损失。问题:12. 合同法规定，隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查，发包人没有及时检查的，_。A.承包人不得顺延工程日期，但有权要求赔偿停工、窝工等损失B.承包人不得顺延工程日期，也不得要求赔偿停工、窝工等损失C.承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失D.承包人可以顺延工程日期，但不得要求赔偿损失答案:C解析 本题涉及的考点是建设工程施工合同中的损失赔偿。合同法规定，隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并

10、有权要求赔偿停工、窝工等损失。问题:13. 向劳动者支付经济补偿的年限最高不超过_年。A.8B.10C.12D.18答案:C解析 本题涉及的考点是终止劳动合同的经济补偿。劳动者月工资高于用人单位所在直辖市、设区的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资3倍的，向其支付经济补偿的标准按职工月平均工资3倍的数额支付，向其支付经济补偿的年限最高不超过12年。问题:14. 经建设单位的同意，甲建筑工程公司与乙建筑施工公司签订劳动分包合同，合同约定：乙公司负责为甲公司承包的某建设项目提供劳务工作，甲公司以每工日80元支付乙公司所提供的劳务，因施工事故所造成的人员伤亡的责任一概由乙公司承担等。根据合同

11、法规定，此分包合同_。A.合法有效B.因损害社会公共利益而无效C.因显失公平而可撤销D.因施工事故所造成的人员伤亡的责任一概由乙公司承担的条款无效答案:D解析 本题涉及的考点是无效的免责条款。免责条款，是指当事人在合同中约定免除或者限制其未来责任的合同条款；免责条款无效，是指没有法律约束力的免责条款。合同法规定，合同中的下列免责条款无效：造成对方人身伤害的；因故意或者重大过失造成对方财产损失的。问题:15. 施工企业法定代表人甲超出公司章程的规定权限与钢材经销商乙订立了价值800万元的钢材采购合同，钢材经销商乙由于不了解施工企业的内部规定，因而并不知甲超出公司章程的规定权限。则该买卖合同_。A

12、.有效B.无效C.可撤销D.效力待定答案:A解析 本题涉及的考点是表见代理。合同法规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。问题:16. 租赁合同可以约定租赁期限，但租赁期限不得超过_年。超过该年限的，超过部分无效。A.10B.15C.20D.30答案:C解析 本题涉及的考点是租赁合同的期限。租赁合同可以约定租赁期限，但租赁期限不得超过20年。超过20年的，超过部分无效。租赁期间届满，当事人可以续租订赁合同，但约定的租赁期限自续订之日起不得超过20年。问题:17. 对于涉及_工程的专项施工方案，施工单位依法应当组

13、织专家进行论证、审查。A.地下暗挖B.降水C.脚手架D.起重吊装答案:A解析 本题涉及的考点是编制安全专项施工方案。建设工程安全生产管理条例规定，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：基坑支护与降水工程；土方开挖工程；模板工程；起重吊装工程；脚手架工程；拆除、爆破工程；国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。对以上所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。问题:18. 合同法规定，债权

14、人转让权利的，_。A.无须通知债务人B.应当通知债务人C.必须征得债务人的同意D.是否需经债务人同意由双方约定答案:B解析 本题涉及的考点是合同权利的转让应当通知债务人。合同法规定，债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。债权人转让权利的通知不得撤销，但经受让人同意的除外。问题:19. 根据实施工程建设强制性标准监督规定，下列监督检查内容中，不属于强制性标准监督检查的内容是_。A.工程项目技术人员的劳动合同B.工程项目采用的材料、设备C.工程项目的规划、勘察、设计、施工等环节D.工程项目的安全、质量答案:A解析 本题涉及的考点是强制性标准监督检查的内容。强制性标准

15、监督检查的内容包括：工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准；工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定；工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定；工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定；工程项目采用的导则、指南、手册、计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定。问题:20. 建设单位以工程质量不合格为由，拒绝支付工程款，施工单位诉至人民法院。向人民法院提交的下列资料不属于证据的是_。A.工程质量检测机构出具的鉴定报告B.建设单位职工的书面证明材料C.建设单位与施工单位签订的施工合同D.建设单位提交的答辩状答案:D解析 本题涉及的考点是证据的种类。根据民事诉讼法的

16、规定，根据表现形式的不同，民事证据有以下8种，分别是：当事人的陈述、书证、物证、视听资料、电子数据、证人证言、鉴定意见、勘验笔录。问题:21. 甲、乙双方因工程施工合同发生纠纷，甲公司向法院提起了民事诉讼。审理过程中，在法院的主持下，双方达成了调解协议，法院制作了调解书并送达了双方当事人。双方签收后乙公司又反悔，则下列说法正确的是_。A.甲公司可以向人民法院申请强制执行B.人民法院应当根据调解书进行判决C.人民法院应当认定调解书无效并及时判决D.人民法院应当认定调解书无效并重新进行调解答案:A解析 本题涉及的考点是法院调解。民事诉讼法规定：“人民法院审理民事案件，根据当事人自愿的原则，在事实清

17、楚的基础上，分清是非，进行调解。”法院调解是人民法院对受理的民事案件、经济纠纷案件和轻微刑事案件在双方当事人自愿的基础上进行的调解，是诉讼内调解。法院调解书经双方当事人签收后，即具有法律效力，效力与判决书相同。问题:22. 劳动者在同一用人单位连续工作满_年的，劳动者同意续订、订立劳动合同的，用人单位应当与之订立无固定期限劳动合同。A.5B.10C.8D.7答案:B解析 本题涉及的考点是无固定期限劳动合同。有下列情形之一，劳动者提出或者同意续订、订立劳动合同的，除劳动者提出订立固定期限劳动合同外，应当订立无固定期限劳动合同：劳动者在该用人单位连续工作满10年的；用人单位初次实行劳动合同制度或者

18、国有企业改制重新订立劳动合同时，劳动者在该用人单位连续工作满10年且距法定退休年龄不足10年的；连续订立两次固定期限劳动合同，且劳动者没有劳动合同法第39条和第40条第1项、第2项规定的情形，续订劳动合同的。需要注意的是，用人单位自用工之日起满1年不与劳动者订立书面劳动合同的，则视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同。问题:23. 劳动合同法规定，劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过_个月。A.1B.2C.3D.6答案:C解析 本题涉及的考点是试用期。劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月；劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月；3年以上固定期限

19、和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。问题:24. 甲施工企业与乙供应商于2010年4月1日签订了水泥供应合同，约定2010年5月1日前交货。乙供应商随即与丙水泥厂签订了一份水泥买卖合同，要求丙水泥厂于2010年4月20日前交货。后来由于原材料紧张，丙水泥厂于2010年5月8日才将水泥交付给乙供应商。乙供应商收到货物后立即办理托运手续发货。2010年5月11日，货物在运输途中因不可抗力灭失。关于本案的违约责任，下列表述中正确的是_。A.由于发生不可抗力，乙供应商对甲施工企业不承担违约责任B.甲施工企业只能要求乙供应商承担违约责任C.甲施工企业可以要求乙供应商和丙水泥厂连带承担违约责任D

20、.由于是丙水泥厂迟延交货造成的，乙供应商对甲施工企业不承担违约责任答案:B解析 本题涉及的考点是违约责任的承担。违约责任，是指合同当事人因违反合同义务所承担的责任。合同法规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。问题:25. 行政法规可以在_设定的行政许可事项范围内，对实施该行政许可作出具体规定。A.部门规章B.法律C.地方性法规D.宪法答案:B解析 本题涉及的考点是行政许可的设定权限。行政法规可以在法律设定的行政许可事项范围内，对实施该行政许可作出具体规定。地方性法规可以在法律、行政法规设定的行政许可事项范围内，对实施该

21、行政许可作出具体规定。规章可以在上位法设定的行政许可事项范围内，对实施该行政许可作出具体规定。问题:26. 民事诉讼法规定，在执行中，双方当事人自行和解达成协议的，执行员应当将协议内容记入笔录，由双方当事人签名或者盖章。一方当事人不履行和解协议的，_。A.另一方当事人只能另行起诉B.另一方当事人可以自行执行C.人民法院可以根据对方当事人的申请，恢复对原生效法律文书的执行D.人民法院可以自行重新作出判决答案:C解析 本题涉及的考点是执行中的和解。民事诉讼法规定，在执行中，双方当事人自行和解达成协议的，执行员应当将协议内容记入笔录，由双方当事人签名或者盖章。一方当事人不履行和解协议的，人民法院可以

22、根据对方当事人的申请，恢复对原生效法律文书的执行。问题:27. 民事诉讼法规定，因合同纠纷提起的诉讼，由_人民法院管辖。A.合同标的所在地B.原告住所地C.被告住所地或合同履行地D.原告住所地或合同标的交付地答案:C解析 本题涉及的考点是特殊地域管辖。民事诉讼法规定：“因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。”问题:28. 甲建筑公司与乙房地产开发公司签订一份建设工程承包合同，合同规定由甲公司预先垫付20%的工程款，但没有约定利息的计算方法，若甲、乙公司就工程款支付发生争议，甲公司起诉至人民法院，要求乙公司支付工程款并偿还垫付工程款的利息，人民法院应_。A.对该诉讼请求予

23、以支持B.对该诉讼请求不予支持C.对工程款诉讼请求予以支持，对利息诉讼请求不予支持D.对工程款诉讼请求不予支持，对利息诉讼请求予以支持答案:C解析 本题涉及的考点是工程垫资的处理。当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。问题:29. 某施工企业于2012年3月5日向发包人提交了竣工验收报告，比合同约定工期提前一周，但发包人以质量存在严重缺陷为由拒绝组织验收。双方经协商，于2012年3月20日提请有关部门进行质量鉴定，鉴定部门于2012年4月10日出具了工程质量合格的鉴定结论。则该工程的实际竣工日期应为_。A.2012年3月5日B.20

24、12年3月12日C.2012年3月20日D.2012年4月10日答案:A解析 本题涉及的考点是竣工日期。最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期。问题:30. 根据民事诉讼法及相关规定，人民法院依法可要求对败诉方负有到期债务的第三人协助向_履行债务。A.金融机构B.败诉方C.执行法院D.胜诉方答案:D解析 本题涉及的考点是执行程序。有到期债务的第三人有义务向债权人履行债务。问题:31. 某市A区的建设单位将其位于本市B区的办公楼发包给本市C区的施工企

25、业，双方在本市D区签订的施工合同中未约定纠纷管辖地。后因工程质量问题产生纠纷，则建设单位可以向该市_人民法院提起诉讼。A.A区或B区B.B区或C区C.C区或D区D.D区或A区答案:B解析 本题涉及的考点是诉讼管辖。根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释的规定，建设工程施工合同纠纷不适用专属管辖，而应当按照民事诉讼法的规定，适用合同纠纷的地域管辖原则，即由被告住所地或合同履行地人民法院管辖。问题:32. 我国实行二审终审制，当事人不服人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起_日内向上一级人民法院提起上诉。A.5B.10C.15D.20答案:C解析 本题涉及的考点是

26、上诉的时限。我国实行二审终审制。当事人不服人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上诉；不服人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起10日内向上一级人民法院提起上诉。问题:33. 甲市政工程公司计划向乙银行贷款600万元用于购置机械设备，乙银行要求甲市政工程公司提供担保，_可以为这笔贷款提供保证担保。A.市政府建设行政主管部门B.乙银行C.丙建筑工程公司D.丁大学答案:C解析 本题涉及的考点是保证人资格。具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作为保证人。但是，以下组织不能作为保证人：国家机关，但经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转

27、贷的除外；学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体；企业法人的分支机构、职能部门。问题:34. 民事诉讼法规定，被执行人或被执行的财产在外地的，可以委托当地人民法院代为执行，受委托人民法院收到委托函件后，_。A.必须在15日内开始执行，不得拒绝B.必须在10日内开始执行，不得拒绝C.应在15日内答复是否予以执行D.如不具备执行条件，应予拒绝答案:A解析 本题涉及的考点是委托执行。民事诉讼法规定，被执行人或被执行的财产在外地的，可以委托当地人民法院代为执行。受委托人民法院收到委托函件后，必须在15日内开始执行，不得拒绝。问题:35. 人民调解的基本原则不包括_。A.当事人自愿B.当事

28、人平等C.合法D.经济答案:D解析 本题涉及的考点是人民调解的基本原则。人民调解的基本原则是：当事人自愿原则；当事人平等原则；合法原则；尊重当事人权利原则。二、多项选择题(每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。)问题:1. 以下各项纠纷中，属于仲裁法调整范围的是_。A.某建筑公司与某设备安装公司之间的借款合同纠纷B.建设单位与监理单位之间的监理合同纠纷C.某施工单位和某商品混凝土厂家的供货合同纠纷D.建设单位和施工单位之间的施工合同纠纷E.钢筋工赵某和所供职施工单位之间的劳动纠纷 A B C D E答案:ABCD解析 本题涉及的考点是仲裁法的调整范围。仲裁法的调整范围仅限于

29、民商事仲裁，即“平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权纠纷”仲裁，劳动争议仲裁不受仲裁法的调整。问题:2. 历史上各时代重要实物、艺术品、文献、手稿、图书资料、代表性实物等可移动文物，分为_。A.珍贵文物B.特级文物C.一般文物D.省级文物E.国家级文物 A B C D E答案:AC解析 本题涉及的考点是文物的分级。历史上各时代重要实物、艺术品、文献、手稿、图书资料、代表性实物等可移动文物，分为珍贵文物和一般文物；珍贵文物分为一级文物、二级文物、三级文物。问题:3. 根据行政处罚法的规定，行政处罚的种类主要有_。A.警告B.罚款C.降级D.撤职E.开除 A B C D E

30、答案:AB解析 本题涉及的考点是行政处罚的种类。1996年3月颁布的行政处罚法规定，行政处罚的种类：警告；罚款；没收违法所得，没收非法财物；责令停产停业；暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照；行政拘留；法律、行政法规规定的其他行政处罚。问题:4. 根据建筑业企业资质等级标准的规定，施工总承包企业资质序列，可以划分为_等资质类别。A.建筑工程B.地基与基础工程C.公路工程D.冶金工程E.送变电工程 A B C D E答案:ACD解析 本题涉及的考点是施工总承包资质序列。施工总承包序列设有12个类别，分 别是：建筑工程施工总承包、公路工程施工总承包、铁路工程施工总承包、港口与航道工程施工总承包、水

31、利水电工程施工总承包、电力工程施工总承包、矿山工程施工总承包、冶金工程施工总承包、石油化工工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、通信工程施工总承包、机电工程施工总承包。问题:5. 招标投标法实施条例规定，除招标投标法规定可以不进行招标的特殊情况外，有_的情形，可以不进行招标。A.需要采用不可替代的专利技术B.需要采用不可替代的专有技术C.采购入依法能够自行建设、生产或者提供D.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供E.采购人愿意向原中标人采购货物的 A B C D E答案:ABCD解析 本题涉及的考点是可以不进行招标的建设工程项目。招标投标法实施条例规定，除招标

32、投标法规定可以不进行招标的特殊情况外，有下列情形之一的，可以不进行招标：需要采用不可替代的专利或者专有技术；采购人依法能够自行建设、生产或者提供；已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供；需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求；国家规定的其他特殊情形。问题:6. 合同法规定，执行政府定价或者政府指导价的合同应遵守的规定有_。A.在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价B.逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行C.逾期交付标的物的，遇价格下降时，按照原价格执行D.逾期提取标的物的，遇价格上涨时，按照新价格执行E.

33、逾期付款的，遇价格下降时，按新价格执行 A B C D E答案:ABD解析 本题涉及的考点是政府定价或者政府指导价的适用。执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价。逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时，按照新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按照新价格执行；价格下降时，按照原价格执行。问题:7. 建造师申请初始注册时应当具备的条件包括_。A.年龄不超过50周岁B.受聘于一个相关单位C.经考核认定或考试合格取得资格证书D.达到继续教育要求E.未受过刑事处罚 A B C D E答案:BCD解析 本题涉及的考点

34、是申请初始注册的条件。申请初始注册时应当具备以下条件：经考核认定或考试合格取得资格证书；受聘于一个相关单位；达到继续教育要求；没有注册建造师管理规定中规定不予注册的情形。问题:8. 某工程项目已超过合理使用年限，欲继续使用。此时应当委托具有相应资质等级的_鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用年限。A.设计单位B.建设单位C.施工单位D.勘察单位E.监理单位 A B C D E答案:AD解析 本题涉及的考点是建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的规定。建设工程质量管理条例规定，建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托具有相应资质等级的勘察、设计单位鉴定，

35、并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期。问题:9. 根据工程建设项目招标范围和规模标准规定的规定，关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目的范围包括_。A.煤炭、石油、天然气、电力、新能源等能源项目B.邮政、电信枢纽、通信、信息网络等邮电通信项目C.科技、教育、文化项目D.体育、旅游项目E.生态环境保护项目 A B C D E答案:ABE解析 本题涉及的考点是关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目的范围。工程建设项目招标范围和规模标准规定规定，关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目的范围包括：煤炭、石油、天然气、电力、新能源等能源项目；铁路、公路、管道、水运、航空及其他交通运输

36、业等交通运输项目；邮政、电信枢纽、通信、信息网络等邮电通讯项目；防洪、灌溉、排涝、引(供)水、滩涂治理、水土保持、水利枢纽等水利项目；道路、桥梁、地铁和轻轨交通、污水排放及处理、垃圾处理、地下管道、公共停车场等城市设施项目；生态环境保护项目；其他基础设施项目。问题:10. 行政许可实施的一般程序包括_。A.申请与受理B.审查与决定C.听证D.变更与延续E.强制执行 A B C D E答案:ABCD解析 本题涉及的考点是行政许可实施的一般程序。行政许可实施的一般程序包括申请与受理、审查与决定、期限、听证、变更与延续。问题:11. 按照国家赔偿法的规定，行政机关及其工作人员在行使行政职权时有_情形

37、，受害人有取得赔偿的权利。A.放纵他人以殴打、虐待等行为造成公民身体伤害或者死亡的B.以殴打、虐待等行为造成公民身体伤害或者死亡的C.违法拘留或者违法采取限制公民人身自由的行政强制措施的D.违法使用武器、警械造成公民身体伤害或者死亡的E.拘禁或者以其他方法剥夺公民人身自由的 A B C D E答案:ABCD解析 本题涉及的考点是国家赔偿的范围。按照国家赔偿法的规定，行政机关及其工作人员在行使行政职权时有下列侵犯人身权情形之一的，受害人有取得赔偿的权利：违法拘留或者违法采取限制公民人身自由的行政强制措施的；非法拘禁或者以其他方法非法剥夺公民人身自由的；以殴打、虐待等行为或者唆使、放纵他人以殴打、虐待等行为造成公民身体伤害或者死亡的；违法使用武器、警械造成公民身体伤害或者死亡的；造成公民身体伤害或者死亡的其他违法行为。问题:12. 甲施工企业承建乙公司综合楼一幢。根据施工合同，乙应于2009年4月10日前支付剩余工程款50万元，乙届时未予以支付。甲在索要余款过程中，依次经过以下环节，综合考虑各