[一级建造师考试密押资料]建设工程项目管理模拟426

1、一级建造师考试密押资料建设工程项目管理模拟426一级建造师考试密押资料建设工程项目管理模拟426建设工程项目管理模拟426一、单项选择题(每题的备选项中只有1个最符合题意)问题:1. 下列选项中，不属于建设工程项目质量特性的是_A.安全性B.耐久性C.可靠性D.环保性答案:D解析 建设工程项目质量是指通过项目实施形成的工程实体的质量，是反映建筑工程满足相关标准规定或合同约定的要求，包括其在安全、使用功能及其在耐久性能、环境保护等方面所有明显和隐含能力的特性总和。其质量特性主要体现在适用性、安全性、耐久性、可靠性、经济性及与环境的协调性等六个方面。问题:2. 在FIDIC系列合同条件中，新黄皮书

2、是指_。A.施工合同条件B.永久设备和设计建造合同条件C.EPC交钥匙合同条件D.简明合同条件答案:B解析 新黄皮书是永久设备和设计一建造合同条件。适用于由承包商做绝大部分设计的工程项目，承包商要按照业主的要求进行设计、提供设备及建造其他工程。问题:3. 不属于影响工程进度风险的是_。A.技术风险B.合同风险C.环境风险D.管理风险答案:C考点 常见的影响工程进度的风险解析 常见的影响工程进度的风险，如：(1)组织风险；(2)管理风险；(3)合同风险；(4)资源(人力、物力和财力)风险；(5)技术风险等。问题:4. 业主方项目管理工作中，最重要的任务是_。A.投资控制B.合同管理C.质量控制D

3、.安全管理答案:D解析 构成业主方35分块项目管理的任务，其中安全管理是项目管理中的最重要的任务，因为安全管理关系到人身的健康与安全，而投资控制、进度控制、质量控制和合同管理等则主要涉及物质的利益。所以D正确。问题:5. 若某工作的最早可能开始时间为3天，最迟必须完工时间为7天，本身作业时间为3天，若该作业推迟1天完成，则对工期的影响是_。A.工期推迟7天B.工期推迟1天C.不影响工期D.工期推迟3天答案:C解析 该工作的总时差为：TF=LF-(ES+D)=7-(3+3)=1(天)，故在该工作总时差为1天的情况下，推迟1天完成对工期不造成影响。问题:6. 关于建设工程索赔证据，下列说法中不正确

4、的是_。A.能够证明案件真实情况的音像资料可以作为索赔证据使用B.各种会议纪要是常见的工程索赔证据之一C.索赔证据是索赔文件的组成部分，在很大程度上关系到索赔的成功与否D.在可以作为索赔证据的各种材料中，只有鉴定结论具有专门性答案:D解析 书证、物证、证人证言、视听材料、被告人供述和有关当事人陈述、鉴定结论和勘验、检验笔录等都可以作为索赔证据的材料使用。其中，鉴定结论和勘验、检验笔录具有专门性。问题:7. 建造师与项目经理的概念不同，取得建造师注册证书的人员是否担任工程项目施工的项目经理是由_决定的。A.建筑业企业B.建设行政主管部门C.项目业主D.项目监理单位答案:A解析 建筑业企业项目经理

5、资质管理制度向建造师执业资格制度过渡的时间定为五年，即从国发20035号文印发之日起至2008年2月27日止。过渡期内，凡持有项目经理资质证书或者建造师注册证书的人员，经其所在企业聘用后均可担任工程项目施工的项目经理。过渡期满后，大、中型工程项目施工的项目经理必须由取得建造师注册证书的人员担任；但取得建造师注册证书的人员是否担任工程项目施工的项目经理，由企业自主决定。问题:8. 施工单位对人、机、环境系统进行安全治理的同时，还需治理安全管理措施。这体现了安全事故隐患治理原则中的_A.冗余安全度治理原则B.单项隐患综合治理原则C.重点治理原则D.事故直接隐患与间接隐患并治原则答案:D解析 冗余安

6、全度治理原则，即在治理事故隐患时应设置多道防线。单项隐患综合治理原则，即一件单项隐患问题的整改需要综合(多角度)治理。重点治理原则，即按对隐患分析评价结果实行危险点分级治理。事故直接隐患与间接隐患并治原则，对人、机、环境系统进行安全治理，同时还需治理安全管理措施。问题:9. 某国际工程的业主和承包商经过协商，决定任命一个常任争端裁决委员会来解决工程建设中可能出现的合同争议。根据对争端裁决委员会报酬的支付的规定，其报酬应由_支付。A.业主B.承包商C.提出方D.双方各支付一半答案:D解析 根据对争端裁决委员会报酬的支付的规定，其报酬应由双方各支付一半。因此，本题应选D。问题:10. 施工图预算的

7、编制以_为主要依据。A.预算定额B.施工定额C.行业定额D.企业定额答案:A考点 本题考核的是施工图预算的编制依据。解析 施工预算的编制以施工定额为主要依据，施工图预算的编制以预算定额为主要依据。问题:11. 项目管理信息系统的英文缩写是_。A.MISB.PIPC.PMISD.PSWS答案:C解析 项目管理信息系统，英文表达为Project Management Information System，缩写为PMIS。问题:12. 建设工程项目的全寿命周期包括项目的_A.可行性研究阶段、设计阶段、施工阶段B.可行性研究阶段、施工阶段、使用阶段C.决策阶段、实施阶段、保修阶段D.决策阶段、实施阶段

8、、运行阶段答案:D解析 建设工程项目的全寿命周期包括项目的决策阶段、实施阶段和使用阶段(或称运营阶段，或称运行阶段)从项目建设意图的酝酿开始，调查研究、编写和报批项目建议书、编制和报批项目的可行性研究等项目前期的组织、管理、经济和技术方面的论证都属于项目决策阶段的工作。问题:13. 论证建设工程项目总进度目标时，需要进行的工作包括：编制各层进度计划；项目的工作编码；进度计划系统的结构分析等。对上述工作而言，正确的工作步骤是_。A.B.C.D.答案:D解析 建设工程项目总进度目标论证的工作步骤如下：调查研究和收集资料；项目结构分析；进度计划系统的结构分析；项目的工作编码；编制各层进度计划；协调各

9、层进度计划的关系，编制总进度计划；若所编制的总进度计划不符合项目的进度目标，则设法调整；若经过多次调整，进度目标无法实现，则报告项目决策者。问题:14. 不属于工期延误分析的是_。A.延误费用的界定B.网络计划分析C.延误原因分析D.延误责任的界定答案:A解析 工期延误的分析包括延误原因分析、延误责任的界定、网络计划分析、工期索赔的计算等。因此，本题应选A。问题:15. 由组织的最高管理者对管理体系的系统评价，判断组织的管理体系面对内部情况的变化和外部环境是否充分适应有效，由此决定是否对管理体系作出调整的工作是_。A.内部审核B.管理评审C.合规性评价D.外部审核答案:B考点 本题考核的是管理

10、评审的内涵。解析 管理评审是由组织的最高管理者对管理体系的系统评价。判断组织的管理体系面对内部情况的变化和外部环境是否充分适应有效，由此决定是否对管理体系作出调整，包括方针、目标、机构和程序等。问题:16. 下列干扰事件中，承包商不能提出工期索赔的是_。A.开工前业主未能及时交付施工图纸B.异常恶劣的气候条件C.业主未能及时支付工程款造成工期延误D.工程师指示承包商加快施工进度答案:D问题:17. 关于工期索赔的下列说法中，正确的是_A.所有的关键线路延误都是可索赔延误B.所有的非关键线路延误都是不可索赔延误C.非承包商原因造成的非关键工作延误超过其总时差，业主一般既给予工期顺延，也给予费用补

11、偿D.可索赔延误与不可索赔延误同时发生，可索赔延误将变成不可索赔延误答案:D解析 由于关键线路上任何工作(或工序)的延误都会造成总工期的推迟，因此，非承包商原因造成关键线路延误都是可索赔延误。而非关键线路上的工作一般都存在机动时间，其延误是否会影响到总工期的推迟取决于其总时差的大小和延误时间的长短。如果延误时间少于该工作的总时差，业主一般不会给予工期顺延，但可能给予费用补偿；如果延误时间大于该工作的总时差，非关键线路的工作就会转化为关键工作，从而成为可索赔延误。当业主引起的延误或双方不可控制因素引起的延误与承包商引起的延误共同发生时，即可索赔延误与不可索赔延误同时发生时，可索赔延误就将变成不可

12、索赔延误，这是工程索赔的惯例之一。问题:18. 已知某工作i-j的持续时间为4天，其i节点的最早开始时间为第18天，最迟开始时间为第21天，则该工作的最早第_天完成。A.18B.21C.22D.25答案:B解析 该工作最早完成时间=节点的最早开始时间+持续时间=18+4=22(天)，即最早第21天完成。问题:19. 担保是一种特殊的民事法律关系，与民事法律关系相比，担保的内容处于一种_的状态，即当债务人不按主合同之约定履行债务导致债权无法实现时，担保的权利和义务才能确定并成为现实。A.确定B.不确定C.稳定D.条件答案:B解析 一般的民事法律关系的内容(即权利和义务)基本处于一种确定的状态，而

13、担保的内容处于一种不确定的状态，即当债务人不按主合同之约定履行债务导致债权无法实现时，担保的权利和义务才能确定并成为现实。问题:20. 某工程的质量事故，造成10人死亡、直接经济损失1200万元，则该事故属于_A.一般事故B.重大事故C.特别重大事故D.较大事故答案:B解析 按事故造成损失的程度分级：(1)特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故；(2)重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；(3)较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50

14、人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；(4)一般事故，是指造威3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者100万元以上1000万元以下直接经济损失的事故。该等级划分所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。问题:21. 建设工程项目策划的最终目的是为了_。A.分析和论证项目的投资目标B.选择项目的融资方式C.使项目建设的决策和实施增值D.确定项目管理的组织形式答案:C解析 建设工程项目策划的最终目的是通过设计与施工过程的组织集成，促进设计与施工的紧密结合，以达到为项目建设增值的目的。问题:22. 凡在居民密集区进行强噪声施工作业时，要严格控制作业时间，晚间作业

15、不得超过_时，早晨作业不得早于_时。A.22 6B.20 8C.21 7D.23 5答案:A解析 凡在人口稠密区进行强噪声施工作业时，须严格控制作业时间，一般晚10点到次日早6点之间停止强噪声作业。问题:23. 下列关于企业劳动用工和工资支付管理的说法错误的是_。A.劳务分包企业以独立企业法人形式出现，由其直接招收、管理进城务工人员，为施工总承包和专业承包企业提供劳务分包服务B.建筑施工企业与劳动者应建立劳动关系，自用工之日起按相关规定签订劳动合同，劳动合同一式两份，双方当事人各持一份C.建筑施工企业应当将每个工程项目中的作业人员劳务档案在当地信息管理系统中如实填写，人员发生变更的，在7个工作

16、内，管理系统中做相应变更D.建筑施工企业应当至少每月向劳动者支付一次工资，不得将工资发放给包工头或者不具备用工主体资格的其他组织和个人答案:B解析 建筑施工企业与劳动者签订劳动合同应当一式三份，双方当事人各持一份，劳动者所在工地保留一份备查；劳动合同中必须明确劳动合同期限、工作内容、工资支付的标准，项目周期和日期等，因此本题选B。问题:24. 关于支付担保的说法，错误的是_。A.承包人向发包人提供履约担保，按合同约定履行自己的各项任务B.一方违约后，另一方可要求提供担保的第三人承担相应责任C.提供担保的内容、方式和相关责任，发包人承包人只需在专用条款中约定D.发包人向承包人提供履约担保，按合同

17、约定支付工程价款及履行合同约定的其他义务答案:C解析 提供担保的内容、方式和相关责任，发包人和承包人除在专用条款中约定外，被担保方与担保方还应签订担保合同，作为本合同附件。所以C正确。问题:25. 在项目管理的各项任务中，最重要的任务是_。A.安全管理B.合同管理C.信息管理D.目标控制答案:A解析 安全管理是项目管理中重要的任务，因为安全管理关系到人身的健康与安全，而合同管理、信息管理、目标控制涉及的都是物质的利益。问题:26. 由于建设工程项目大量数据处理的需要，应重视利用信息技术的手段进行信息管理，其核心手段是_。A.基于局域网的信息管理平台B.基于互联网的信息处理平台C.基于互联网的信

18、息传输平台D.基于局域网的信息处理平台答案:B考点 本题考核的是建设工程项目的信息管理。解析 由于建设工程项目大量数据处理的需要，在当今的时代应重视利用信息技术的手段进行信息管理。其核心的手段是基于互联网的信息处理平台。问题:27. 承包商在基础施工时由于实际地质情况与原招标时地勘资料不符，遇到了流沙，致使工期拖延了1个月，后又因合同中的疏漏，按工程师的解释导致成本增加1万元，则对该分项工程正确的处理是_。A.发包人不予补偿B.发包人只给予工期延长但不给予费用补偿C.发包人不给予工期延长但给予费用补偿D.发包人应当给予工期延长及相应费用补偿答案:B解析 承包商施工期间在现场遇到一个不能预见的外

19、界障碍或条件，例如地质条件与预计的(业主提供的资料)不同，出现未预见的岩石、淤泥或地下水等，导致工期拖延，发包人应给予工期延长；由于承包人的施工过程、施工方案本身的缺陷而导敛了施工方案的变更，由此所引起的费用增加和工期延长应该由承包人承担责任。问题:28. 下列施工现场文明施工措施中，正确的是_。A.现场建立消防领导小组，落实消防责任制和责任人员B.市区主要路段设置围挡的高度不低于2mC.项目经理任命专人为现场文明施工第一责任人D.施工现场设置排水系统，泥浆、污水、废水有组织地直接排入下水道答案:A考点 本题考核的是施工现场文明施工的措施。解析 市区主要路段设置围挡的高度不低于2.5m，故选项

20、B错误；确立项目经理为现场文明施工的第一责任人，故选项C错误；施工现场严禁泥浆、污水、废水外流或未经允许排入河道，严禁堵塞下水道和排水河道，故选项D错误。问题:29. 关于职业健康安全与环境管理体系内部审核的说法，正确的是_。A.内部审核是对相关的法律的执行情况进行评价B.内部审核是管理体系接受政府监督的一种机制C.内部审核是最高管理者对管理体系的系统评价D.内部审核是管理体系自我保证和自我监督的一种机制答案:D考点 本题考核的是职业健康安全与环境管理体系内部审核的含义。解析 内部审核是组织对其自身的管理体系进行的审核，是对体系是否正常运行以及是否达到了规定的目标所作的独立的检查和评价，是管理

21、体系自我保证和自我监督的一种机制。问题:30. 在进行直方图的位置观察分析时，如果质量特性数据的分布充满上下限，说明_。A.质量能力偏小需要整改B.无法判断质量能力C.质量能力适中符合要求D.质量能力处于临界状态答案:D考点 直方图法的观察分析解析 质量特性数据的分布宽度边界达到质量标准的上下界限，其质量能力处于临界状态，易出现不合格，必须分析原因，采取措施。二、多项选择题(每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意)问题:1. 在建设工程项目施工过程中，施工机具使用费的索赔款项包括_。A.因机械故障停工维修而导致的窝工费B.因监理工程师指令错误导致机械停工的窝工费C.非承包商责任导致工效降低增

22、加的机械使用费D.因机械操作工患病停工而导致的机械窝工费E.由于完成额外工作增加的机械使用费 A B C D E答案:BCE问题:2. 下列建设工程项目风险中，属于技术风险的有_A.信息安全控制计划B.工程施工方案C.工作流程组织D.任务分工和管理职能分工E.工程物资 A B C D E答案:BE解析 建设工程项目风险中的技术风险：(1)工程勘测资料和有关文件；(2)工程设计文件；(3)工程施工方案；(4)工程物资；(5)工程机械等。选项A属于经济与管理风险；选项C、D属于组织风险。问题:3. 建设工程预付款担保一般采用的形式有_A.抵押担保B.交付现金担保C.银行保函担保D.投标保证金担保E

23、.担保公司提供保证担保 A B C D E答案:ACE解析 预付款担保的形式：(1)银行保函。预付款担保的主要形式是银行保函。(2)发包人与承包人约定的其他形式。预付款担保也可由担保公司提供保证担保，或采取抵押等担保形式。问题:4. 工程网络计划按工作持续时间的特点可划分为_网络计划。A.事件B.工作C.肯定型问题D.非肯定问题E.随机 A B C D E答案:CDE解析 工程网络计划类型的划分方法有：按工作持续时间的特点划分，分为肯定型问题的网络计划、非肯定型问题的网络计划和随机网络计划等；按工作和事件在网络图中表示方法划分，分为事件网络和工作网络；按计划平面的个数划分，分为单平面网络计划和

24、多平面网络计划。问题:5. 下列符合我国大型房屋建筑工程标准的有_A.单体建筑面积4.5万m2的某办公楼工程B.28层的写字楼工程C.单项建安合同额1.2亿元的某酒店D.建筑面积9万m2的住宅小区E.单跨跨度36m的体育场馆 A B C D E答案:ABCE解析 在我国，大型房屋建筑工程标准一般指：(1)25层以上的房屋建筑工程；(2)高度100m及以上的构筑物或建筑物工程；(3)单体建筑面积3万m2及以上的房屋建筑工程；(4)单跨跨度30m及以上的房屋建筑工程；(5)建筑面积10万m2及以上的住宅小区或建筑群体工程；(6)单项建安合同额1亿元及以上的房屋建筑工程。问题:6. 有关质量管理体系

25、文件的阐述，正确的有_。A.所有企业质量体系程序文件的内容及详略有统一规定的形式B.质量手册是企业质量管理系统的纲领性文件C.质量方针和质量目标是企业质量管理的方向和目标，也是企业质量经营理念的反映D.质量记录具有可追溯性E.质量记录无统一规定的形式和程序，可视企业情况而定 A B C D E答案:BCD解析 选项A错误，程序文件的内容及详略程度没有统一规定，以适合企业使用；选项E错误，质量记录以规定的形式和程序进行，并有实施、验证、审核等签署意见。问题:7. 下列关于监理人的权利说法正确的是_。A.监理人具有选择工程总承包人和分包人的认可权B.监理人有权自行决定是否发布开工令、停工令和复工令C.未经总监理工程师签字确认，委托人不支付工程款D.